2023年水利工程施工合同范本.docx

《2023年水利工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水利工程施工合同范本.docx（56页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水利工程施工合同范本水利工程施工合同范本1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：东风水库除险加固工程工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村工程内容：根据设计要求的内容质量等级：必需保证合格，争创优良合同价款：陆拾 万元整（600000.00元整）二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）三、开工日期：年 月 日竣工日期： 年 月 日总日历工期： 天其次条 图纸一、图纸供应套数：1套二、图纸供应日期： 年 月 日第三条 双方一般责任一、甲方驻工地代表

2、：二、乙方驻工地代表：三、甲方工作1、乙方供应工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。4、审查认可工程决算，组织工程验收。5、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发觉不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应担当违约责任。2、程项目经理必需常驻工地，

3、协作甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、乙方必需平安施工，如乙方缘由发生工伤事故和对四周的人、物造成损害，由乙方自行担当，甲方不负任何责任。4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。第四条 工程质量一、工程质量等级：必需保证工程合格，争创优良。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州

4、水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。五、隐藏工程和工程的隐藏部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写隐藏工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐藏接着施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。第五条 合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包

5、，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的改变而改变，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。第六条 材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发觉不合格，乙方必需快速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不

6、合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。第七条 工期顺延如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：1、属包干系数范围的重大设计变更；供应的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。2、因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度。3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有干脆影响的因素。第八条 工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程预付款：根据双方约定支付（竣工验收后1个月后付清）。三、本工程税金由甲方

7、到当地税务部门自行缴纳。第九条 竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。1、工程施工竣工总结及大事记；2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条 违约责任一、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看

8、法返工，甲方有权不支付费用。二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方担当。三、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。四、因甲方缘由影响工程进度的，工期顺延。第十一条 纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。第十二条 工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下 %的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件刚好进

9、行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十三条 附则一、本合同共 份，正本两份，副本 份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方（章）： 承包方（章）：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：合同签订日期： 年 月 日水利工程施工合同范本2发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定

10、代表人：地址：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。其次条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方式1、工程款支付方式：银行转账。

11、2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件；（2）工程量改变和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4）不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质

12、量要求1、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。第八条：材料设备1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。4、没

13、有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收

14、和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导

15、致工程停、缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：违约责任1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返

16、工，甲方有权不支付费用。3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲

17、方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水利工程施工合同范本3发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_为了更好地完成上_年度国家农业综合开发土地治理项目工程的建设任务，本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协

18、议。望共同遵守履行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包项目及主要工程量：_四、开工时间：_竣工时间：_五、工程价款：贰佰壹拾叁万捌仟肆佰肆拾玖元正(213.8449 万元)。六、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%。工程差额保证金：_七、工程付款方法：_甲方在收到乙方所交质量保证金和差额保证金后即付给乙方不低于工程总价_%，其余工程款甲方按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的_%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价_%即_元，作为工程保修金(考验期_年)外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。八、设计资料供应：合同签订后由甲方供应施工图纸_份；(

19、包括配套说明和有关技术资料)。九、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿、土石方开采地点等补偿以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。3、镇农业中心等技术服务部门协作乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方供应的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐藏工程完

20、工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能运用。十一、材料供应方法：预制构件甲方供应，其它材料乙方自行组织。十二、工程质量：1、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。十三、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必需经甲方同意，并将工程量的增减改变计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十四、竣工验收工

21、程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十五、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量改变签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并协作甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。十六、违约的索赔：合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预料工程总价的_%付给，计人民币_元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十七、工程施工平安：乙方在施工过程中，应按有全规定，实行严格的平安

22、防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方担当和有关费用。十八、其他事项：甲供预制构件必需供应到施工场地内，乙方不担当预制构件的质量检查、保管、平安等责任。十九、合同的生效与终止；本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍旧生效外，其余条款自行终止。二十、合同份数：本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。二十一、其它约定事项在合同执行中的未尽事宜，双方应本着相互同等、实事求是的原则，共同友好协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)

23、：_年_月_日水利工程施工合同范本4发包人：法定代表人：承包人：法定代表人：依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围：三、合同工期开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数为_天。四、质量标准：合格，争创优良。五、合同价款：_ 万元（主体工程预算价）。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中通用条款相关规定。七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效

24、施工图三套。2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设安排报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。九、材料全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的

25、实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。十、质量和验收中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。十一、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。十二、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的.人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也

26、参照此规定执行。十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍 万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料打算、部份工程材料打算和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十四、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十六、质量保修金完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期_年。保修期满后半月内结算保修金。十七、违约、索赔、争议

27、1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_人民法院进行裁决。十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。十九、未尽事宜，双方另行协商。二十、本合同一式_份，双方各执_份。发包人：居处：代表：电话：_年_月_日承包人：居处：代表：电话：_年_月_日水利工程施工合同范本5招标人：监理人：合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，以下简称托付人），托付 （监理人名称） （以下简称监理人）供应

28、： 监理服务，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别（级）：4、总投资（人民币，下同）： 万元5、工期：二、监理范围：1、监理项目名称；2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：4、监理阶段：三、监理服务内容、期限：1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自 年 月 日至 年 月 日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写） 元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向五、监理合同的组成文件及说明依次1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认进入合

29、同的.其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。托付人： （盖章 ） 监理人： （盖章）法定代表人： （签名） 法定代表人： （签名）或授权代表人： （签名） 或授权代表人： （签名）单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：电子邮箱： 电子邮箱：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：签订地点：签订时间： 年 月 日水利工程施工合同范本6发包人：_ 合同编号：_监理人：_ 签定地点：_签定时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法，_(以下简称发包人)与_(以下简称监理人)

30、，就本项工程建设有关事项，经双方协商一样，订立本合同。一、发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。(一)工程概况：1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程规模及特性：_4.工程总投资：静态：_动态：_5.工程总工期：_(二)监理范围：根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。(三)监理内容：根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。(四)工程建设监理的期限自_年_月_日至_年_月_日。(五)建设监理酬劳为(大写)_元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及说明依次。(一)监理托付函或中标函。(二)监理合同书。(三)监理实施过程中双

31、方共同签署的补充文件。(四)专用合同条款。(五)通用合同条款。(六)监理招标书(或托付书)。(七)监理投标书(或监理大纲)。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本_份，各执_份。发包人：_(盖章) 监理人：_(盖章)法定代表人：_(签章) 法定代表人：_(签章)托付代理人：_(签章) 托付代理人：_(签章)邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_

32、 账号：_水利工程施工合同范本7发包人：_ 合同编号：_监理人：_ 签定地点：_签定时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一样，订立本合同。一、发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。（一）工程概况：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程规模及特性：_4、工程总投资：静态：_动态：_5、工程总工期：_（二）监理范围：根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。（三）监理内容：根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。（四）工程建设监理的期限自_年_月_日至_年_月_日。（五）建设监理酬劳为（大写

33、）_元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及说明依次。（一）监理托付函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或托付书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本_份，各执_份。发包人：_（盖章） 监理人：_（盖章）法定代表人

34、：_（签章） 法定代表人：_（签章）托付代理人：_（签章） 托付代理人：_（签章）邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_水利工程施工合同范本8托付人：监理人:合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，_(以下简称托付人)与_(以下简称监理人)，供应施工监理服务，经双方协商一样，订立本合同。(一)工程概况：1.工程名称：2.建设地点：3.工程等别(级)：4.工程总投资(人民币，下同)：_ 万元5.工期：(二)监理范围：1.监理项目名称：2.监理项目内容及主要特性参数：新打机井_眼，新建生产桥_座、清淤治理沟渠_条共计_km，疏浚土方_

35、万立方米。3.监理项目投资：4.监理阶段：(三)监理服务内容、期限1.监理服务内容：按专用合同条款约定。2.监理服务期限：_自_年月至_年月(四)监理服务酬金监理正常服务酬金为_(大写)，由托付人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。(五)监理合同的组成文件及说明依次1.监理合同书(含补充协议);2.中标通知书;3.投标报价书;4.专用合同条款;5.通用合同条款;6.监理大纲;7.双方确认需进入合同的其他文件。(六)本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签名并加盖本单位公章后生效。_(七)合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份;副本份，托付人执_份，监理人执_份。托付人(盖

36、章)：监理人(盖章)：法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：或托付代理人(签名)：或托付代理人(签名)：邮编：邮编：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订地点：签订时间：_年_月_日水利工程施工合同范本9发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许

37、可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：四、承包方式：包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书

38、的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。五、开工时间：_年_月_日；竣工时间：_年_月_日。六、工程价款：_万元。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。八、工程付款方法：合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报

39、工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即_万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。九、设计资料供应：合同签订后由甲方供应施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。3、_工程管理（集团）有限公司协作乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方供应的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐藏工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。