2023年商品房装修合同合集篇.docx

《2023年商品房装修合同合集篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年商品房装修合同合集篇.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年商品房装修合同合集篇商品房装修合同1托付方（甲方）承接方（乙方）甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_区_街_单元_室。二、形式结构：_层式_室_厅_厨_卫。三、工程项目：1、四个房间（两卧房、两客厅）地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。2、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施

2、工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工修理。六、工程造价：材料由甲方供应，甲方支付乙方装修人工费_元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，XX年4月_日至XX年7月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：乙方：签订日期：商品房装修合同2托付方(甲方)： 身份证号：承接方(乙方)：

3、 身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行商品房装修。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1. 工程地址： 。2. 居室规格：房型三房两厅一厨两卫两阳台，套内面积约78平方米。3. 施工内容、要求及工期：详见本合同经双方签字确认的附件“工程内容、要求及价格”。4. 工程内容：详见附件“工程内容、要求及价格”。其次条：工程价款、结算要求及付款方式1、工程相关价款(金额大写)详见附件“工程内容、要求及价格”。2、结算要求：对于所列项目，如计价方式为全包价，则按全包价结算;如计价方式为按实际施工量计算，则结算工程价格不得超出概算价的

4、5%，超出部分由乙方无条件担当。如附件“工程内容、要求及价格”有其他约定，从其约定。3、付款方式：根据以下第种方式付款(默认为第(1)种)：乙方该项目工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方该项目100%的工程款(没有做的项目要从中扣除)。4、工程经甲方验收合格但未结清乙方工程价款时，乙方有权不交付甲方运用。第三条：质量要求1. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。2. 凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量(含乙方发包给第三方部分)由乙方负责。3. 乙方应根据甲方要求施工，做到文明施工，在施工过程中，如因乙方施工造成的一切损失(如结构破坏、钢筋破坏、楼道破坏、漏

5、水渗水等)，均由乙方负责修理或者全额赔付。假如因为乙方缘由造成交给物业管理处的装修押金不能取回，由乙方偿还甲方押金款。第四条：材料供应及施工1、除“工程内容、要求及价格”中另有约定外，本工程全部物料均由甲方选购。乙方须在施工前对房屋进行勘察测量，向甲方供应工程全部的全部物料清单，供甲方提前选购。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周内正式进场施工，工期从乙方正式进场施工之日算起。2、如施工过程中需甲方补充相关物料，也应刚好告知甲方，由甲方自行选购。甲方选购的时间不计入施工期。如甲方托付乙方选购，乙方需明码标价且取得甲方确认，除另有约定外，乙方选购的时间计入施工期。如乙方未经甲方确认便选购相关物料，

6、费用由乙方无条件自行担当。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求或施工要求，应禁止运用;如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、乙方进场施工后，对于施工现场的物料，乙方有保管义务，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。4、施工过程中如存在与“工程内容、要求及价格”不一样的地方(包括但不限于涉及价格、数量和面积的变更，增加项目等等)，均须要甲方确认并签字。5、如乙方将工程部分内容发包给第三方，需取得甲方同意且不得增加费用。发包后，乙方对工程被发包部分的质量负全责，担当相

7、关的返工、赔偿、保修等责任。6.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充协议。第五条：工程工期1. 假如因乙方缘由而延迟完工，在无法取得甲方谅解的状况下，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。工费扣完后甲方有权无条件终止合同。2. 由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当。3. 在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。第六条：其他事项1. 甲方责任(1)根据乙

8、方要求供应房屋相关图纸，并和乙方进行现场磋商和确认。(2)按乙方要求选购和供应相关物料。2. 乙方责任(1)按合同和合同附件要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。(2)负责施工现场的平安，严防火灾、支配相关专业人员上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。(3)乙方施工须做好防护措施，严防平安事故，对平安事故负全责。(4)乙方供应对相关装修部分的质保服务，由于乙方缘由造成的修理应免费进行。第七条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 10 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使

9、对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第八条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。第九条：合同的生效、变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金和相关补偿，并办理终止合同手续。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)： 乙方：联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：签约日期： 签约日期：商品房装修

10、合同3甲方： 乙方：一、工程项目：1、三个卧房(其中一间用水泥砖砌好墙体，内外用沙浆粉刷好)用水泥打好地平(须水平)，以便铺强化地板。用大理石铺好门坎石。窗户及窗台用磁砖包边(暗装且磨圆边)、铺磁砖。2、客厅铺好磁砖、脚线(暗装);客厅阳台用混泥土填平齐客厅并铺好磁砖，外边缘用水泥砖补齐后铺好磁砖，墙体铺磁砖到顶，门框用磁砖匡边、用大理石铺好门坎石。3、过道地面用磁砖匡边、铺好磁砖;石阶加宽到30厘米一步用大理石(磨圆边)。4、两个卫生间、厨房及阳台放洗衣机处做好防水，铺磁砖到顶，地面铺磁砖，打一厨房操作台。厨房阳台边用水泥砖先补齐，再用磁砖匡边。厨房门留80厘米内空外用水泥砖填补并用磁砖包门

11、边(磨圆边)。5、全部未说到的门框(卧房除外)、窗户均用磁砖匡边，铺窗台;全部下水管用磁砖包好，阳角边为碰角。6、未尽细微环节之处，由甲方提出方案，商议确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方供应防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。举荐阅读：20xx最新商品房装修合同20xx商品房装修工程合同商品房装修合同模板商品房装修合同范本商品房装修合同4篇20xx商品房装修工程合同三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天将惩罚金1

12、00圆。五、工程造价：材料由甲方供应，甲方只支付乙方装修人工费10000圆人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：年 月 日 年 月 日商品房装修合同4托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概

13、况1、工程地点：2、工程承包方式，双方商定实行下列第(1)种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料;(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料。(3)乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同3、总价款：4、开工日期:_月_年其次条：质量要求1、工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第三条：材料供应1、乙方须严格根据

14、国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第四条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付30%工程款

15、;剩余70%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2、工程施工中如有项目增减或须要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责并且施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第六条：合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。未尽事宜双方协商解决。2

16、、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：乙方：银行账号：银行账号：签约日期：_年_月_日商品房装修合同5建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：中山市西区xx装饰甲方有一套位于_的商品房，现托付乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计（附相关图纸及工程项目预算一份）。一、工程名称：室内装修及水电工程。二、施工地点:_三、工程内容及工程量：本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。四、工程总造价：按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定

17、工程总造价合计人民币约：_元; 大写: _元正（工程款不含税金；装修工程款以最终结算数量计算。）五、付款方式：甲方应于_年_月_日先付给乙方（工程定金）总工程款的30% _元； _年_月_日（水电基础工程验收合格后）支付总工程款的20%_元 ; _年_月_日（泥水工程验收合格后）支付总工程款的20%_元) ; _年_月_日（木工工程验收合格）支付总工程款的20%_元)； _年_月_（批灰工程验收合格）支付总工程款的10%_元）。六、施工期限：从甲方缴交工程定金并水电开通之日起_天内完成。如因甲方变更设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不刚好或遇台风、暴雨、火灾等不行抗力的因素，工期顺延。七、保

18、修期：保修为 年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”（如属人为损坏或自然灾难问题，不在保修范围之内）。八、责任：（1）因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下变更施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。（2）甲方应供应具备施工条件的现场以及水、电源接口（水电费用由甲方负责，施工用设备由乙方自行负责），清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（费用由甲方负责）。（3）乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙

19、方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工平安、及防火平安，若由乙方缘由造成的事故损失由乙方负责。（4）如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。（5）工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格，乙方只对甲方履行保修责任。（6）附工程的验收标准（水电、泥水、木工、批灰部份）九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。甲方：_ 乙方：中山市西区xx装饰工程部签约代表： 签约代表：联系电话： 联系电话：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日商品房装修合同6上诉人（原审被告）：XX置业顾问有限公司地址：XX

20、市ZZ区美湖路ZZ号法定代表人：被上诉人（原审原告）： Z女士地址：XX市XX区XX街原审被告：XXA房地产开发有限公司地址：XX市XX区XX东路XX号法定代表人：上诉恳求：1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼恳求；2、改判由被上诉人担当本案一审及二审全部诉讼费用。上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许托付购房及装修询问合同纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，详细事实与理由如下：一、上诉人已经充分履行了托付合同项下的装修询问义务，原审认定事实不清。首先，上诉人托付合同项下义务为供应装修询问服务，而不是进行实际的装修施工。其次，上诉人已经

21、为许华供应了XX苑精装修选集。该选集依据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修询问义务。最终，至于装修方案最终未能付诸实施，缘由并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，缘由正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。因此，上诉人已经充分履行了托付合同的装修询问义务。原审法院并未对上诉人充分履行装修询问服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。二、托付购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。前已述之，上诉人充

22、分履行装修询问服务义务，那么，依据合同法第405条“受托人完成托付事务的，托付人应当向其支付酬劳”及合同约定，上诉人就应当依约足额相应酬劳，事实上，许华也付清了相应的装修询问酬劳。因此，托付购房及装修询问合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在托付人单方解除托付合同的前提。反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修询问事项的托付关系的状况下，迳行依据，合同法第四百一十条“托付人或者受托人可以随时解除托付合同。因解除合同给对方造成损失的，除不行归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。托付

23、购房及装修询问合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获得酬劳有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉恳求。此致XX市中级人民法院上诉人：XX置业顾问有限公司（盖章）日期：20 年 月 日商品房装修合同7甲方(发包方)：_身份证号：_乙方(承包方)：_身份证号：_依据中华人民共和国合同法，结合本工程详细状况，本着公允、公正、同等、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1、工程地点：_。2、工程内容及做法：_。3、工程承包方式，双方商定实行下列第_种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、部分包料，甲方供应主材。(3

24、)乙方包工，甲方包全部材料。备注：甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换，如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行担当。公司赠送东西，业主可放弃但不行折现，不行换别的物品。4、工程期限_天。开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日5、合同施工价款：本合同工程造价为(人民币)_元。金额大写：_元整。其次条、施工图纸及预算、监理本工程施工图纸及预算、监理分别由供应设计，供应预算，供应监理，图纸及预算一式两份，甲、乙双方各一份，作为本合同附件。第三条、双方责任1、开工前三天，为乙方入场施工创建条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家

25、具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。2、免费供应乙方施工期间所须要的水、电。3、负责协调邻里之间的关系，负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。4、不拆动室内承重结构，如须要拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。5、施工期间甲方仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的爱护消防等项工作。6、参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第四条、装修留意事项1、施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，施工过程中出现平安事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程。2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

26、。3、爱护好原居室的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。4、保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第五条、工程变更1、工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更单，同时调整相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单)。双方约定本工程项目采纳固定单价、不行变更。详细如下：1)减项部分：基础装修部分不得减价，主材部分依据折扣减价。签订减项单，在最终一次结算时减除。2)增项部分：依据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单，同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。3)工期：减项不减工期，增项依据增项内容调整增加工期。2、同一工程施工期间的变更不能超过三次，

27、每次变更甲方必需刚好协作乙方签写变更单，并提前两天完成，否则导致工期顺延和窝工的，甲方必需赐予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。第六条、装修材料1、按合同约定由甲方供应的主要的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并交接手续。2、按合同约定由乙方供应的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第七条、工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量改变或设计变更。(2)不行抗力，国家节假日(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准，甲方可向物业管理单位问询)。(4)甲方同意工期顺延的其它状况。2、因甲方未按合同约定完

28、成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延并按本合同第五条担当相应的赔偿款。4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。第八条、质量标准双方约定本工程施工质量按以下标准执行：(1)施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第九条、工程验收和保修1、双方约定

29、在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)材料进场验收。(2)隐藏工程验收包括木作基层、水路、电路等。(3)中期验收即工期过半木工收口。(4)竣工验收。2、乙方应提前一天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(工程结算单)。4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单。5、双方进行施工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安。6、双方未办理验收手续，甲方不得入

30、住，如甲方擅自入住视同验收合格，因此而造成的损失由甲方担当。7、竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一样签定“解决竣工验收遗留问题协议”后方可先行入住。8、本工程自验收合格双方签字之日起水电保修期为五年、防水保修两年、其他保修五年并。并填写工程保修单。第十条、工程款支付方式1、双方约定按下列方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表中的约定干脆向乙方缴付施工价款：(2)其他支付方式：2、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾

31、款，然后乙方负责清理现场，整理卫生。第十一条、违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失一万元整。4、甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金_元，超过5天，乙方有权撤场并终止合同，由此产生的后果由甲方自行负责。5、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理。6、由

32、于乙方缘由，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十二条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十三条、其它条款1、因工程施工而产生的垃圾，由甲方指定地点，并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后，应当如数交还。3、甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定，全部口头承诺均无效。4、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目和变更单为准，工程量根据工程中实际发生

33、的为准。5、乙方遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。6、乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后，乙方执行合同的代表人为乙方工程部派出的施工监理。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方施工监理及设计师解决，以确保工程中的统一指挥和管理。7、施工人员对甲方现场物品应仔细清点及爱护，并且双方须签署“物品清单”。签定之后，如发觉丢失或破坏的由乙方担当甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备拆除(乙方除运用施工所用水、电外，不得运用甲方原有的卫生洁具、煤气灶具、热水器等设备)。8、负责选购的主要材料、设备，应为符合设计要求的合

34、格产品，并应按时供应到现场。如甲方所供材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。9、工程由乙方负责选购的主要材料、设备，必需在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可，否则对工程造成的损失由乙方负责。10、施工过程中凡由甲方指定材料供应商状况，材料发生质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期、窝工等，均由甲方担当责任。凡由乙方供应的材料，发生上述问题均由乙方担当责任。11、除合同注明的以外，五金(门锁、门吸、水龙头等)、开关面板、墙地砖、灯具、洁具、地板等，如由甲方供货到现场的，甲方必需刚好供应。若须要乙方负责，须要在预算中确定，否则，在后期施工过程中须要乙方代购的，加收_%

35、人工及差旅费。12、如在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，需提前与乙方代表联系，在双方签定变更单后方能进行该项施工。凡甲方干脆与现场施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方担当。为保证施工及服务的质量，乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方协作。13、合同签定后，如甲方的减项金额超过工程款的_%以上，甲方须向乙方支付工程总额的(由于工程调度及人工等)_%的变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回运费、搬运费、材料损耗费及退货费用，假如不能退货，甲方需担当全部货款。14、依据有关规定，乙方无权移动改造煤气、自然气管线、暖气管线。甲

36、方若需改动上述管线，须出示有关部门的批准文件并与乙方签定“施工责任保证书”，且改造验收合格后，乙方只负责合同保修内的修理责任，不负责其它赔偿责任。15、物业小区收取的物业押金等费用由甲方交纳。16、本合同一式_份，甲、乙双方各_份。甲方(签字/盖章)：_乙方(签字/盖章)：_年_月_日_年_月_日商品房装修合同8房屋租赁合同出租方(以下称甲方)：承租方(以下称乙方)：依据中华人民共和国合同法 及国家相关法律、法规，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。第一条 房屋基本状况1. 甲方将自有的坐落在的住房出租给乙方做 运用。房屋建筑面积 平方米，房屋运用面积平方米。该房屋属于多层住宅，钢筋混凝土结构，

37、装修完整，墙面清洁，家具、家电完好，水、电、气均已开通。2. 出租屋内包含家具、家电价值等详见租赁合同之附件。其次条 租赁期限租赁期共 （个月），甲方从 年 月 日起将出租房屋出租给乙方运用，至 年 月 日收回。乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋，由此造成的一切法律责任及损失由乙方担当：1. 擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股； 2. 利用承租房进行非法活动的，损害公共利益的； 3. 拖欠租金累计达30天的，赔偿违约金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危急品或有毒有害物品；5. 出租期间，因乙方运用不当造成房屋漏水等导致与其他住户发生纠纷。 租赁合同如因期满而终止时，

38、如乙方到期的确无法找到房屋，甲方应当酌情延长租赁期限。如乙方逾期不搬迁，甲方有权向人民法院起诉和申请执行，甲方因此所受损失由乙方负责赔偿。合同期满后，如甲方仍接着出租房屋，乙方享有优先权。第三条 租金和租金交纳方式1. 甲乙双方议定月租金元，押金元，付租金方式为押一付三。在签订本租赁合同之日乙方应支付押金和三个月租金。2. 乙方每月 日前缴纳下月租金，乙方可以现金形式或转账方式支付租金。 3. 乙方必需根据约定向甲方缴纳租金。如无故拖欠租金，甲方有权向乙方每天按实欠租金1%加收滞纳金。第四条 各项费用的缴纳1. 出租期间，水、电、气、有线以及物管费（包含卫生费，污水费，垃圾费，公摊费）由乙方刚

39、好缴纳。因乙方不按时交纳上述费用而产生的滞纳金和所造成的一切后果由乙方担当。2. 运用该房屋进行商业活动产生的其它各项费用均由乙方缴纳 (其中包括乙方自已申请安装电话、宽带等设备的费用)。第五条 租赁期间房屋修缮1. 甲方将房屋交给乙方后，乙方不得破坏已装修部分及房屋架构，要保持房屋墙面、窗户、玻璃、地面、全部设施及家电、家具的完好，如有人为损坏乙方照价赔偿。2. 修缮房屋是甲方的义务。甲方对房屋及其设备应每隔半年仔细检查、修缮一次，以保障乙方居住平安和正常运用，人为破坏除外。乙方在租赁期间导致租赁房屋的质量或房屋的内部设施损毁，则修理费由乙方负责。3. 甲方修理房屋时，乙方应主动帮助协作。第

40、六条 出租方与承租方的变更1. 假如甲方将房产全部权转移给第三方时，合同对新的房产全部者接着有效。 2. 甲方出卖房屋，须在3个月前通知乙方。在同等条件下，乙方有优先购买权。 3. 乙方须要与第三人互换住房时，应事先征得甲方同意；甲方应当支持乙方的合理要求。第七条 违约责任1. 甲方未按时交付出租房屋供乙方运用的，负责偿付违约金元。 2. 甲方未按时（或未按要求）修缮出租房屋的，负责偿付违约金 元；如因此造成乙方人员人身受到损害或财物受毁的，负责赔偿损失。3. 乙方逾期交付租金的，除仍应刚好如数补交外，应支付违约金 元。 4. 乙方违反合同，擅自将承租房屋转给他人运用的，应支付违约金 元；如因

41、此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿。第八条 免责条件1. 房屋如因不行抗拒的缘由导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不担当责任。2. 因市政建设须要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不担当责任。因上述缘由而终止合同的，租金按实际运用时间计算，多退少补。 第九条 争议的解决方式本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。第十条 其他约定事项本合同如有未尽事宜，一律按中华人民共和国经济合同法的有关规定，经甲、乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十一条 本合同双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方

42、签署：乙方签署： 代表人： 身份证号： 联系电话：联系电话： 开户银行：银行帐号：签订日期： 年 月 日租赁合同之附件一房屋交接书商品房装修合同9建设单位（甲方）：_设计单位（乙方）：_甲方有一套位于_的.商品房，现托付乙方对该商品房进行室内装修设计。一、设计名称：室内装饰设计。二、施工地点:_三、设计内容：1、设计房间内装饰方案（包括供应3张效果图）；2、假如须要增加效果图按每张300元计算；3、制作房间内装饰施工图；4、按须要供应施工现场修改及调整图纸；四、设计造价费：按业主供应的图纸按实际的建筑面积计算_平方，设计费_平方/元，合计人民币约：_元;大写: _元正（设计费不含税金；）五、付款方式：甲方确认合同后应付设计费50% _元；确认效果图后应付设计费30%_元;确认施工图后应付设计费2