2023年采购合同范文集合八篇.docx

《2023年采购合同范文集合八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年采购合同范文集合八篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年采购合同范文集合八篇选购合同 篇1合同编号：版本号：A甲方（购买方）：乙方（供货方）：甲、乙双方在同等、诚信的基础上，就购买鞋事宜，经友好协商，达成以下协议，双方以资共守：产品明细详见合同附件之定购单，甲方应在乙方大货生产前供应相关的LOGO及辅料，逾期导致乙方交货期延误的，乙方不担当违约责任。其次条：包装要求：每双以包装纸包好后入一内盒，根据合同附件内的装箱表详细装箱。第三条：交货地点：厦门市甲方指定地点；第四条：结算方式及期限：1、结算方式及期限：交货后，供方供应真实有效的增值税专用发票，需方在90天内通过银行结算货款。2、如乙方的交货数量少于甲方的定购数量且又不刚好补足的，货款

2、应根据乙方实际交货数量计算。第五条：质量要求及验收标准、方法和期限：1、乙方交货的品质应当符合GB/T1510720xx旅游鞋国家标准。根据标准中规定的合格品标准验收。2、成品质量要求除符合上述条款及附件补充要求以外，应严格根据甲、乙双方大货生产前的封样为准，双方各存一份样品。3、乙方供应的大货订单中允许有3%的次品率。但是次品需和正品分开，用大纸箱包装并在箱外标明。第六条：责任条款：1、产品经甲方验收后发觉不合格的数量超过3%时，不合格产品由乙方负责退换，或终身保修并担当费用。对不合格的产品乙方应刚好修理，如因乙方未刚好修理，甲方有权将所需修理的货物退货。乙方应担当由此给甲方带来的一切经济损

3、失。2、如任何一方违反本合同其他约定的，对方有权马上终止合同。3、甲方为“”商标全部权人，乙方公司须付肯定责任义务，不得私下生产、贩售或擅自允许其他第三方生产、贩售，且不得将本商标用于他项产品上，如经发觉并调查属实。乙方应当根据所收金额的500倍赔偿甲方损失。（生产者及贩卖者得自动放弃抗辩。）4、如甲方供应原材料，乙方在收到货后应刚好出具书面材料单。如因乙方之缘由造成原材料缺损的，乙方应负责赔偿（包括但不限于原材料价值、购买原材料的运输费）；5、乙方交付的货物数量应严格根据合同规定数量及色、码安排交货，在规定的浮动范围3%内甲方可以接受，如少于合同数量，甲方仍旧须要的，乙方应根据合同规定的数量

4、补足；由于乙方缘由造成交货少于合同数量，乙方应根据不足部分甲方的货值进行赔偿。若乙方交付货物超出合同数量时，甲方有权选择是否全部接受。6、由于乙方缘由逾期3天以上交付货物的，乙方应担当违约责任。逾期3天以上每逾期一天，乙方按逾期交付货物总货款的1%偿付违约金。逾期交付15天以上，甲方有权解除合同，乙方应支付相当于货款总额的20%作为违约金并赔偿甲方的一切损失；7、乙方在出货前应通知甲方QC或其他甲方授权人员到乙方的生产工厂进行产品全部品质检验，甲方QC或者甲方授权人确认签字后乙方赐予发货。8、乙方因包装或运输不善造成货物损毁的，经双方共同鉴定，按货物损毁程度由乙方赔偿损失。9、未经甲方同意，乙

5、方擅自将甲方订做物交由第三方加工的视同违约，甲方有权取消订单并追究乙方违约责任。10、不行抗力：甲乙双方的任何一方由于不行抗力（斗争和严峻的自然灾难及双方同意的其他人力不行抗拒的事故）的缘由不能履行合同时，应刚好以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经双方协商，允许履行或者部分履行或者不履行合同，并依据状况可能部分或全部免除违约责任。第八条：保密义务：1、甲方供应乙方运用的任何材料及文件资料均为甲方产权，无论是否做大货，乙方都必需为甲方保密，不能作为其他用途；2、乙方在大货生产结束后一周内，将大货多做或次品报废的货品上有关甲方供应的商标、吊牌等标识拆除，乙方应将商标、吊牌及甲方供应

6、的剩余辅料一并退回甲方结算，大货多做或者次品报废的货品必需在本合同履行完毕180天才能处理，否则甲方依据后果有权要求乙方赔偿因此造成的经济损失。第九条：其他特殊约定货品进仓后60天内如检验发觉有质量问题，甲方有权要求全数退换或修理，并担当相应的费用。第十条：本合同经双方签字或盖章或生效，一式两份，双方各执一份，具有同等效力。合同附件具有同等法律效力。第十一条：双方有争议应友好协商，协商不成应交由有管辖权法院审理。甲方：（盖章）签约代表人：地址：电话：传真：税号：账号：开户行：日期：乙方：（盖章）签约代表人：地址：电话：传真：账号：税号：开户行：日期：选购合同 篇2合同的类型按不同的分类方法,其

7、分类也不同,可以按签约各方的关系、承包范围等进行分类。这里按合同的计价方式可以分为以下几类:1、 固定价或总价合同这种类型的合同就是把各方面特别明确的产品的总价格固定下来。假如该产品不是各方面都很明确,则买主和卖主将会有风险。卖主可能要支付额外的费用才能提交该产品,买主可能收不到希望的产品。固定价格合同还可以增加激励措施,以便达到或超过预定的项目目标。2、 单价合同付给承包商的酬劳按单位服务计算(例如,每小时专业服务100元或每立方挖方10元),因此,该合同的总价值是为完成该项目所需工作量的函数。3、 成本加酬金合同这种类型的合同就是向承包商支付(报销)项目的实际成本。成本一般分为干脆费用(项

8、目之间开支的费用,例如项目人员的薪水)和间接费用在计算时一般都取之间费的某个百分比。(1) 成本加固定百分比酬金,可按下式计算:C=Cd+Cd*P式中C-合同总价Cd-实际发生的项目成本p-固定百分比从上式看,总价随着实际成本的增加而增加,明显不利于承包商关切缩短项目周期,降低成本,对顾客(买主)不利,现在较少采纳。(2)成本加固定酬金,项目成本实报实销,但酬金是事先商定的一个固定数目,可按下式计算。C=Cd+F式中F为固定酬金这种承包方式比前一种方式进了一步,虽然还不能激励承包商关切降低成本,但从尽快取得酬金动身,将会关切缩短项目周期。(3)成本加浮动酬金,这种承包方式是预先商定项目成本和酬

9、金的预期水平,依据实际成本与预算成本的离差,酬金上下浮动,计算公式为:当Cd=Co 则C=Cd+F当CdCo 则C=Cd+F-F当Cd(4)目标成本加奖罚。这种成包方式与成本加浮动酬金基本相同。这种方法以项目的粗略估算成本作为目标成本,随着项目设计的逐步详细化,劳务数量和目标成本可以加以调整。另外,规定一个百分数,作为计算酬金的比率,最终结算时,依据实际成本与目标成本的关系确定计算公式为:C=Cd+P1*Co+P2*(Co-Cd)式中Co-目标成本P1-基本酬金百分数P2-奖罚百分数4、 计量估计合同计量估计合同以承包商的劳务数量清单和单价表计算价金的依据。在项目合同的谈判过程中,对诸如合同的

10、类型、条件、价金、日常支配是否优先考虑项目启动等问题;双方都要做出明确规定,但关于合同的协商、打算至最终签约可能须要数月才能完成。选购合同 篇3甲方：_乙方：_为保证全校师生能吃上“放心菜”，杜绝有农药残余的蔬菜进入食堂，避开食物中毒事故的发生，经学校考察商定，学校食堂的干货、蔬菜可以由 （以下称乙方）供应。经双方商定协议如下：一、乙方供应给甲方的蔬菜类，必需是簇新“绿色食品”，残余农药含量不能超过国家有关标准，否则由此造成一切后果及其损失均由乙方负责。二、乙方供应给甲方蔬菜类食品的价格随行就市，依据市场价格双方协商定价，实行浮动。三、乙方供应给甲方的蔬菜类食品，必需按甲方的须要量供应。供应的

11、蔬菜类产品运输过程必需做好防污染工作，确保清洁卫生。发觉腐烂变质的蔬菜除退回处理处，还要处以肯定的罚款。选购尽量以本土化为主，尽量缩短运输里程刚好间。四、甲方确定与蔬菜供应商签订协议，每周由老师养分餐轮番选购组，通过质量及价格调查、对比，进行选择订购。五、本协议暂定执行时为_年_月_日至_年 _月_ 日。六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份， 乙方若有违本协议原则，甲方有权随时中止协议的执行。甲方（盖章）：_ 乙方：_代表人（签字）：_ 身份证号码：_年_月_日_年_月_日选购合同 篇4企业名称（以下称“甲方”）：统一社会信用代码：通讯地址：企业名称（以下称“乙方”）：统一社会信用代码：通讯地

12、址：甲、乙供需双方经协商，就乙方为甲方定制办公家具业务，一样达成如下协议：一、质量要求：以甲方的要求及图纸标示为准。二、技术标准：以国家标准及行业标准为技术、质量标准。三、验收标准：货到现场安装完毕后起先验收，甲方应在货物安装完毕后天内完成验收。乙方所供应的全部家具应符合甲方的验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。四、交货时间：_年_月_日五、交货地点：六、合同总金额：七、货物明细：（依据实际状况列明货物明细）。八、付款方式：合同签订之日起个工作日内，甲方向乙方交付总合同款的_%作为定金，并于货物验收合格后个工作日内，将货款付清；乙方交货后，并收回全部货款的同时，应与甲

13、方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金元，该协议有效期为年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还质量保证金，如有售后修理或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。九、包装与运输费用：由乙方担当。十、甲方责任：甲方应按合同约定的时间及金额付款。十一、乙方责任：乙方所供应的产品，必需达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准（或与封样、图纸标示相符），否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的%的违约金。乙方必需根据甲方指定的时间、地点将货送到，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的%的违约金。乙方应保障在合同约定的修理期内，为甲方无偿提修理服

14、务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在3个工作日内服务到位，否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。十二、争议解决任何有关本合同的争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十三、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，履行完毕后时效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人：签约日期：乙方：（盖章）法定代表人：签约日期：选购合同 篇5合同编号：甲方(买受方)： 法定代表人： 地址：联系人： 联系电话： 传真： 乙方(出卖方)： 法定代表人： 地址：联系人： 联系电话： 传真：甲、乙双方依据中华人民共

15、和国合同法及相关法律法规的规定，本着同等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议，以资信守：一、标的货物名称、生产厂家、产地、质量标准、包装方式、数量、单价详见附件一货物选购清单。二、合同总价款本合同货物总价款(含税)：￥。 该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的全部费用(包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等)及后续的开箱检验、保修和修理、技术服务等费用。三、货物交付1、交货时间：本合同签订后个工作日内全部交货完毕。分批次交货，详细交货时间支配如下： ，乙方应在甲方每次收货时供应货物验收确认单交由甲

16、方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。2、交货地点：。3、交货方式： 乙方自行组织运输送货到交货地点。四、货款支付1、支付方式刚好间：甲乙双方同意选择以下第 (1)预付货款：本合同签订之日起个工作日内预付全部货款。(2)货到付款：甲方收到全部货物并验收合格后个工作日内支付全部货款。(3)分期付款：1本合同签订之日起 个工作日内，甲方向乙方支付货物总价款的%，即￥ 元(人民币大写： )。2甲方收到全部货物并验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付货物总价款的%，即￥ 元(人民币大写： )。3全部货物质保期满且经无任何争议后个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的%，即￥ 元(人民

17、币大写： )。4) 双方当事人约定的其它方式：2、支付方式：银行转账电汇银行承兑票据现金支票3、 发票供应：乙方应在甲方每次付款前按甲方要求向甲方出具等额的增值税专用发票一般发票。五、货物验收1、甲方应在每次收到货物后个工作日内，根据乙方供应的该批次货物清单对货物品牌、规格、型号、序列号、数量、单价、外包装等进行验收。2、 如货物验收合格，甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、型号、数量等的初步确认，若甲方在运用过程中发觉货物有质量瑕疵的，甲方仍有权要求乙方实行修理、更换等补救措施。3、 若甲方对货物质量、数量等有异议，甲方有权在收到货物后的个工作日内书面

18、通知乙方，乙方应在收到甲方货物异议通知后5个工作日内完成更换货物、补齐短缺货物或其他补救措施。六、质保期1、 本合同项下货物的质保期为个月，自甲方验收合格之日起计算。2、 质保期内，乙方根据货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定(以标准较高者为准)免费供应质保修理服务。3、 若乙方收到甲方质保修理通知后3日内或甲方发出质保修理通知之日起5日内(以较短者为准)，未供应质保修理服务的，甲方可自行或托付第三方修理，相关费用由乙方担当。七、违约责任1、 如乙方未按合同约定时间供货，每逾期一日，乙方应向甲方支付货物总价款万分之五的违约金，甲方有权在货款中相应扣除;逾期超过三十日，甲方有权解除本合同，乙方

19、除应返还甲方已支付款项外，还应支付甲方相当于货物总价款xx年 月 日 合同签订地：附件一：货物选购清单年 月 日选购合同 篇6选购方:供应方:第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：注：1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。2、本表供应的所需钢筋数量及品牌仅代表0.000以下。其次条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必需符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必需合乎国标要求。第三条、通知送货方式：选购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。第四条、交(提)货方式、地点：供应方负责送货至选购方工地，卸至选购方指定的卸货

20、地点，并担当装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的平安事故责任自担。第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标记、厂名(或商标)和直径。第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要 9米 定尺。第七条、技术文件要求：供应方交货时应向选购方供应该批货物的质量证明书和准用证。第八条、验收标准、方法、地点及期限：1、数量验收 ：可采纳双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采纳双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。2、质量验收：(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有

21、严峻锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。(2)检测中心检测：选购方刚好按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必需符合现行国家标准，视为最终合格。第九条、结算方式及期限: 选购方在收到开发商每次拨款(0.000拨款后每四层拨款一次)后马上付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。第十条、本合同解除的条件：1、若供应方不能刚好供应，需方有权终止该合同。2、选购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。第十一条、违约责任1、选购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。

22、2、如供应方不按期供货，影响选购方工程施工，给选购方造成经济损失，供应方负责赔偿。3、如选购方检验不合格，由此对选购方造成的损失供应方负责赔偿。第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁;2人民法院起诉。第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。第十五条、其他约定事项： 。选购方(章)： 供应方(章)：地 址： 地 址：托付代理人： 托付代理人：电 话： 电 话：选购合同 篇7买方：_（以下简称甲方）卖方：_（以下简称乙方

23、）经甲、乙双方充分友好协商，就购买_项目特订立本合同，以便共同遵守。一、 工具的名称、规格型号、数量、价格_二、合同价格工具总价为人民币（大写）：_总价中包括工具金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。本合同总金额不得做任何变更与调整。三、合同生效本合同经双方签字后生效。四、付款方式货物验收合格，工具安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。五、交货、包装与验收1.交货地点：按甲方指定的地点。2.交货时间：合同生效后_日内。3.乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及留意事项等，以书面形式通知甲方。

24、4.工具包装应符合国家标准，以保证工具在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成工具在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。5.工具由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。6.工具到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方支配的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发觉货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。7.乙方负责工具安装及调试，直至工具正常运行。最终验收在此之后进行。如工具不能通过验收，乙方应退货，退还甲方全部金额。8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种

25、工具、仪器仪表及易损件。六、产品质量保证与售后服务1.乙方应严格根据国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。工具须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。2.乙方负责免费为甲方培训操作及修理人员。包括：基本原理，操作运用和修理保养。3.工具投入正常运行后，乙方应定期回访运用方。4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。七、责任与义务在工具安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食供应便利，其费用由乙方自理。八、违约责任1.乙方不能按期交货，除不行抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期

26、违约金，每日按合同总价的0.3%金额计￥_元计算。2.甲方延期付款时（正值拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。3.双方必需严格执行中华人民共和国合同法的有关违约责任规定。九、合同的解除和变更1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍旧有效。要求变更的一方应刚好通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。本合同一式_份，其中正本_份，副本_份，都具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_托付代表人（签字）：_

27、 托付代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日选购合同 篇8甲方(供货方)：乙方(购货方)：依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公开、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条所购建材基本状况 单位： 元/套 总价合计人民币(大写) 壹佰贰拾 万(写)：￥120xx00 元质量标准：交货时间：交货地点：其次条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。第三条付款方式及.时间：双方约定以第一种方式支付价款。(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)40万

28、(定金不得超过总价款的30%)，货到验收后一次性支付余款:第四条：违约责任：(一)卖方违约责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。2、卖方拖延交货的，每日应向买方支付拖延部分价款2%的违约金;拖延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的状况下，有权要求卖方双倍返还定金。(二)买方违约责任：1、买方拖延提货的，每日应向卖方支付拖延部分价款2%的违约金;2、买方无正值理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应担当的责任的，仍以本合同为准。本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日