2023年市政道路合同范本.docx

《2023年市政道路合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年市政道路合同范本.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年市政道路合同范本市政道路合同范本1发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：资金来源：二、工程承包范围：(详见发包文件)N6标段道路承包范围：创业五路全段(南端头道路结构、土方施工起始桩号K0+027米处。北端头道路结构施工终止桩号K1+875米处，土方施工终止桩号K1+915米处，路宽30m)路基及道路部分的配套给排水管网工程及电力照明设计的过街预埋管。1、市政工程承包范围详细如下：1.1.道路部分承包范围：道

2、路土方工程(其中人行道填至铺装基础底标高)路基工程(灰土封层、碎石灰土层、水泥碎石稳定层)道岩工程(绿化路缘石、道路路缘石安装)等施工图纸及工程量清单中的全部内容。注：本次发包甩项为：人行道铺装及基础、人行道树池、沥青道路面层、绿化工程及种植土方。1.2.给排水工程承包范围：给水、雨水、污水管道，包括管沟土方工程、管道敷设安装(含过路支管)、检查(阀门)井工程、管道基础工程等施工图纸及工程量清单中的全部内容。管沟土方计算顶标高按灰土封层底标高计。1.3.电力、照明承包范围：只预埋过街(路)穿管;注：本次承包甩项包括：检查(修)井、电缆电线、电缆沟、管道敷设、路灯(基础)等施工图纸及工程量清单中

3、的全部内容。1.4.电信工程、自然气工程全部甩项。三、合同工期：总日历天数350天(含冬季歇工时间)安排开工日期：_安排竣工日期：_其中，双方约定20xx年月日前，必需完成所承包标段内雨、污水管道敷设安装，并完成路床土方工程，否则处以安排应完成造价额的1%的罚款。年月日前，必需完成所承包标段内全部工作内容，否则处以合同总价额的1%的罚款，同时工期每延误一天罚款20xx元/天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款1、合同总价(大写)：(人民币)元，(小写)￥：_ _元，(其中：工程暂定金额_ _元)2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2

4、、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附表6、发包文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中给予的定义相同。八、承包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日市政道路合同范本2甲方：乙方：甲方凭借跟总包方良好的

5、合作关系，就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”)，帮助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同，就保证金及合同履约金事项达成如下协议。第一条时间(暂定)其次条甲方义务及乙方义务甲方：甲方给乙方就工程状况照实陈述，将工程的相关资料供应给乙方，并保证乙方跟工程总包方签订施工合同。乙方：乙方向甲方供应企业的施工资质以及相关资料，协作甲方工作。第三条保证金及支付方式1、签订本协议，乙方就属于甲方举荐给总包方的签约施工队，乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入300万元人民币的保证金，甲方就不再找寻新的施工队。在工程施工完成验收合格后，甲

6、方全额退回给乙方。2、假如总包方须要给发包方供应合同履约金保函，乙方须根据保函金额担当总包方的财务成本费用。甲方指定账号：账号：第四条违约责任假如由于甲方的缘由，乙方在20xx年9月1日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同，甲方无条件退还乙方保证金300万元;假如在原安排没有改变的状况下，乙方由于自身缘由不能签约或者签约后不能进场施工，甲方不予退还乙方保证金。第五条保密责任一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他的第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第六条补充与变更本合同可依据甲乙双方经友好协商达成一样的看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本合同具有相同法律效力。第七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。第八条其他1，本合同正本一式四份，甲方和乙方各持二份，无副本，复印件无效。2，本合同自甲乙双方签字后即生效。3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日