装饰安装工程合同书范本范文.docx

《装饰安装工程合同书范本范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰安装工程合同书范本范文.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、装饰安装工程合同书范本范文发包方（甲方）:负责人：承包人（乙方）：负责人：根据民法典及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方 将 项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、工程内容：3、承包方式：4、工程期限：计划开工时间:年 月 日，计划完工时间:年 月 日，共 个工作日。5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币 元。二、甲方权利义务1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、 水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；3、施工期间

2、甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进 场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时 内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随 意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、 窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返 工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应

3、由甲方解决的问题及其他事宜；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问 题，由甲方承担责任。三、乙方权利义务1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作 规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执 行有关施工现场管理的规定；3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽 工程验收通知、竣工验收报告；5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工 和交付；6、按照有关规定提出竣工验收技

4、术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验 收；7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理， 工期不予顺延；8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修 理。四、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时 调整相关工程费用及工期。五、工期延误对以下原因造成的工期延误，工期顺延；1、工程变化和设计变更，停水、停电；2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方 原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承

5、担，工期不顺延；5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。六、质量标准1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准 执行，并按双方合同约定履行。2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程 质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费 用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用 由甲方承担。七、工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方 应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结 清后，办理移交手续。2、本工程自验收合格双方签字之日

6、起保修期为两年。验收合格签字后，填 写工程保修单。八、工程款支付方式1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%,即 元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%,即 元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%,即 元整，剩余工程尾款5%,即元在质保期结束付清。2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。九、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及 有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对 方造成的经济损失。2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数% 的违约金。3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自 解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合 同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程 所在地人民法院裁判。十一、附则1、本合同一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力；2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：年 月 日乙方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：年 月 日