2023年电力安装合同篇.docx

《2023年电力安装合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电力安装合同篇.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年电力安装合同篇电力安装合同1依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条 工程概况1.1 施工地点：_.1.2 工程装饰装修面积：_.1.3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_.1.4 施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。1.5 工程承包方式，经商定实行下列第_种方式：（1

2、）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）供应其余部分材料（见附件4及附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）供应全部材料（见附件5）。1.6 工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。1.7 工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_（见附件6：广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。其次条 工程质量标准2.1 本工程质

3、量执行国家标准gb50096-1999住宅设计规范、gb50327-20xx住宅装饰装修工程施工规范、gb50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2 装修室内环境污染限制应严格执行gb50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3 其它约定标准（在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准）：（1）gb/t18883-20xx室内空气质量标准是否执行；（2）_.第三条 丙方的责任3.1 依据甲方的须要，负责组织不少于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙

4、方组织的设计和施工单位均不满足时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方供应中立的免费询问服务，以帮助甲方选择好用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的状况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程托付设计合同，约定详细事宜。3.2 依据甲方的须要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的.检测试验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。材料验收单位为_，详细可参见广东省室内装饰

5、装修工程材料托付验收合同（合同编号：_）。3.3 依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程托付监理合同，约定详细事宜。工程监理单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程托付监理合同（合同编号：_）。3.4 依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测托

6、付合同，约定详细事宜。环境检测单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同（合同编号：_）。3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。3.6 合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安；在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时，不得同意甲方提走剩余的工程款（详细可参见4.1款）。3.7 负责与合同有关事项的组织协调工作。

7、当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。第四条 甲方责任4.1 本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方托付乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工

8、后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开户名：_开户行：_帐号：_4.2 开工前_天，为乙方入场施工创建条件，并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采纳爱护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方供应经确认的施工图纸或施工说明文件_份。4.3 向乙方供应施工所需水、电等设备，并说明运用留意事项，水电费用由_方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.5 甲方不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）

9、在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。4.7 施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.8 指派_为甲方驻工地代表（如有须要），负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜

10、。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。电力安装合同2甲方：_乙方：_甲乙双方依据中华人民共和国合同法的有关规定，为确保工程顺当进行，结合本工程的详细状况，本着协商精神，双方签订如下合同，作为工程验收、结算的依据。一、工程名称工程名称：毛天线#177#197迁移二、工程承包范围及方式甲方实行包工包料的方式承包给乙方组织施工。三、工程质量1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准及湖南省用电规范。2、本工程须按国家电气安装施工规范进行施工，在施工过程中乙方施工人员必需持有效合格技术证件按设计要求平安施工，听从甲方及监理的现场管理。若发觉担心全施工因素，应马上停工整改。3、工程竣工后

11、，由甲乙双方及有关部门人员按设计施工图、设计变更通知和国家现行电气安装施工验收技术规范以及工程预算书所列项目进行初步验收。四、工程开竣工日期乙方于_年_月_日进场施工，_年_月_日竣工，共计工期_天。五、工程标准1、乙方依据设计及电力部门要求选择施工。2、主要电气设备必需获得国家强制性产品认证书和电工产品认证合格证书。六、结算依据及付款方式该工程依据新消耗量定额及相关取费标准，结合现场变更经济签证结算（预算包干）。工程开工后工程款一次性付清。七、双方职责1、甲乙双方在签订合同后，具有同等法律约束力。2、甲方协作乙方供应施工便利，按合同向乙方付款。3、甲乙双方共同参加进行验收。4、乙方保证施工平

12、安，优质安装，按时交验、具备送电条件，对安装工程中出现的事故，乙方担当一切责任。5、在施工过程中，由于乙方缘由造成甲方设备及其他损失均由乙方担当全部责任，并负责全额赔偿。6、甲方协作乙方青苗补偿及道路周边协调工作。7、本合同违约责任依据中华人民共和国合同法办理。8、本合同一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_开户银行：_帐号：_年_月_日乙方：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_开户银行：_帐号：_年_月_日电力安装合同3甲方：_乙方：_甲乙双方本着自愿、同等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务

13、工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1、工程名称:_2、工程地点：_第2条工程范围:_第3条合同金额经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写)_元(小写￥_)。第4条付款方式1、本合同无预付款。2、工程竣工且送电后，_日内甲方向乙方一次性支付工程款。第5条甲方权利和义务1、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。2、按本合同规定支付乙方工程价款。第6条乙方权利和义务1、负责工程图纸的现场技术交底。2、乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟识场地，做好与土建单位的协作工作。3、严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和

14、质量。4、细心组织施工，若发觉设计及施工存在问题应刚好向建设单位或甲方提出，并确保工程连接及质量。5、严格执行平安措施和操作规程，防止事故特殊是人身事故的发生，做好平安防护工作。施工中属于乙方责任造成的平安事故由乙方负责。6、办理相关的市政规划手续。第7条平安措施及责任施工期间，乙方应加强现场工作人员的平安教化，做好平安措施，严格按平安生产工作规定开展各项工作。在施工过程中发生平安事故由责任方负责。第8条工程验收质量标准及保修期1、工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、_电业局有关规定为依据。2、鉴于本工程为凹凸压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合

15、格。3、保修期：从设备正式投运之日起_年内属乙方安装质量保修期。4、保修期内若发生事故，属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。协商、调解不成时，由所在地人民法院提起诉讼。第10条协议份数、有效期及其它1、本协议壹式肆份，双方执贰份。2、本协议未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。甲方单位(章)： _乙方单位(章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日 _年_月_日电力安装合同4(如)甲方(发包方)：(如)乙方(承包方)：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：项目区输变电

16、线路采纳高压与低压配套配置，高压线采纳 KV明线架设，低压采纳 KV明线布置，共架设长度为 公里，其中高压线 公里，低压线 公里。高压线采纳JKLGWJ-10KV/170架空绝缘线;低压线采纳JKLGWJ-0.6KV/1 架空绝缘线。低压电杆采纳 米钢筋混凝土杆，间距 米;高压电杆采纳 米钢筋混凝土杆，间距 米。架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器 台及配套设施配备塑钢结构， 米 米 起脊变压器房。施工前，首先要做好施工打算工作，包括技术打算、物资打算等，其次组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交

17、工作。4、开工日期： 年 月 日5、竣工日期： 年 月 日6、合同价款：其次条：技术标准一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。二、施工基本要求1、听从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满意供电管理部门的要求;2、主结线规范、简洁、清楚，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，凹凸压配电线路和电气设备规划布局合理、经济好用;3、特殊重视运行平安、牢靠、经济、限制敏捷，要实现集中限制与分散限制敏捷选择;4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。5、须要定切实可行的.文明施工措施和准则。三、需遵守和执行的规程、规范和标准：1

18、、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)2、供配电系统设计规范(GB50052-95)3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)4、低压配电设计规范(BG50054-95)5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)10、农村低压电力技术规范(9DL/T4

19、99-20xx)四、报价书编制依据：1、经业主审定的施工图纸及施工说明;2、定额选用山东省安装工程计价依据和山东省水利水电工程预算定额;第三条：如甲主要施工人员1、项目负责人：2、工程技术负责人：3、质量检查负责人：4、平安检查负责人：5、甲方驻工地代表：第四条：如乙方主要施工人员1、施工技术负责人：2、质量检查负责人：3、平安检查负责：第五条：甲方工作1、书面供应所需材料、高压线路布置，乙方供应给甲方服务费 元。2、做好当地群众工作，为乙方供应良好的施工环境。第六条：质量检查和返工甲方应随时检查工程质量，如发觉乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方看法实行补救措施，彻底返工，并达

20、到设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方看法，除返工外甲方可对乙方每以点 元罚款。第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方供应技术要求施工，假如施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或削减合同价款。第八条：工程款支付与结算签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。付款方式：一律采纳转帐支付。第九条：竣工验收工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价看法。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验看法，报上级主管部门，申

21、请竣工验收。第十条：争议甲乙双方假如发生争议，先行协商解决，假如协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。第十一条：平安施工甲方应留意乙方施工平安，并尽力为乙方平安施工供应便利;乙方更应实行必要的平安措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的肃穆性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。 内部机密。甲方：乙方：年月日：电力安装合同5甲方 乙方：装饰公司兹有甲方位于水，电路改造工程由乙方完成。其服务流程：免费上

22、门设计、预算、测量、签定安装合同，上门安装须要提前2天预约，安装完毕，有业主验收并打压试验压力为1.6-3.2公斤，时间为30分钟后管道无漏水由业主签字付全款，签质量服务卡。项 目 预料/米 实测/米 备注 完工后业主签字水路改造/暗明电路改造/暗明PP-R专业水路改造报价表接近区域(郊区较远另加运费，协商而定)。包工、包料、包开槽、免费打压试验。PP-R管安装报价：(冷热水全部运用热水管)100米以上 32元/米70米至90米 35元/米40米至69米 37元/米16米至39米 40元/米5米至15米 48元/米5米以下 69元/米纯铜PP-R管安装报价：100米以上 58元/米70米至99

23、米 63元/米40米至69米 69元/米16米至39米 76元/米5米至15米 88元/米5米以下 98元/米稳态覆铝PP-R管安装报价：100米以上 42元/米70米至99米 48元/米40米至69米 56元/米16米至39米 62元/米5米至15米 69元/米5米以下 88元/米电路改造报价：电路改造 明线：15元/米 昆仑牌;暗线：35元/米 天盾牌。(1)墙、顶、地面剔槽，埋PVC硬质管及配件，内穿2.5平方毫米塑铜线，分色布线。(2)PVC管内穿线不超过4根，弱电(电话，电视)单独穿管。管内电线不得接头。分线处有分线盒。备注：1.以上的价格其中包括管道、管件、开槽、打压试验、免费拆下

24、表前原有管道，根据实际米数用量计算，非承重墙打孔20/个，承重墙打孔40/个。拆改水表元。2.此价格不包括特别配件和阀门、开槽后抹平。3.因业主设计不到位和管道安装后人为损坏的上门修理须要收材料费和手工费50元。4.服务标准：根据行业标准施工规范严格施工，安装完必需清理现场。5.安装质量承诺：水路安装完打压试验无漏水，如在规定的温度压力运用非人为损坏发上漏水造成一切经济损失由我公司负责。电力安装合同6发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称

25、： ；2、工程地点： ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式： 。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定供应（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定供应指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程

26、量增加；e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。4、承包人在以上状况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款

27、；3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工打算1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并供应主要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工

28、与检查1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时

29、验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期

30、限届满后，承包人供应终身实惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、

31、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共 页发包人： 承包人：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：电力安装合同7发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程地点：_工程内容：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期：合同工期总日历天数_天四、质量标准工

32、程质量标准：_五、合同价款（构成见附表）金额（大写）：壹万圆整 （人民币）￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：工程未交接前由承包人爱护并担当费用，交接后由发包人爱护及担当费用。3、平安文明施工：施工平安、文明施工等由乙方负责，因乙方缘由发生事故由乙方负责处理并负担其全部费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天

33、或其他缘由不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺根据合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人主动协作，听从发包方的支配指挥，不协作发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人担当全部责任。2、承包方收到款项时首先供应同等额数的发票。3、承包方做到现场平安、文明施工，确保工程质量，所发生的一切平安、质量事故全部有承包人担

34、当全部损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。甲方:乙方：日期：电力安装合同8立协议单位：发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方托付，担当配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目单位：_四、工程内容（范围）：_五、合同总价：_六、承包方式：_七、支付与结算八、工程期限：商定工程工期自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。九、施工打算1、甲方：（1）配电间土建完工并阅历收合格，_年_月

35、_日前具备进场条件电源及道路等，满意乙方施工进场的条件。2、乙方：（1）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，材料设备等进场安排；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场。十、工程质量要求1、工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规范；2、工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。十一、施工与设计变更1、本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的.有效依据，双方均不得擅自修改。2、如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。3、因设计重大变更等缘由造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方

36、实际损失予以补偿。4、甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。十三、平安责任1、乙方应在工程施工过程中，加强现场平安教化，实行必要的平安措施。2、如因乙方缘由在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方担当；甲方有供应帮助抢救之责。3、如有必要，双方可另行签订平安协议。十四、工程验收1、工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术规范、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、分项验收（包括隐藏工程），乙方应在48小时

37、前通知甲方参与，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时起先。3、甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。十五、质量保修1、乙方应按国家有关规定对交付甲方运用的工程在质量保修期内担当保修责任。十六、工程管理1、本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表；乙方委派为项目经理，为驻工地代表。2、双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。十七、违约责任1、甲方的违约责任：（1）未能根据本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。（2）工程未阅历收，甲方提前运

38、用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。（3）未能根据本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。2、乙方的违约责任：（1）因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。（2）工程末能按本合同规定的工期如期完成，造成甲方损失的，除按上述规定偿付逾期违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失、十八、合同争议的解决方式1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。十九、本合同经双方代表签

39、字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合同价款后终止。二十、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。甲方：_法定代表人：_或托付代理人：_地址：_电话：_日期：_年_月_日乙方：_法定代表人：_或托付代理人：_地址：_电话：_日期：_年_月_日电力安装合同9甲方：_供电公司乙方：_供电公司依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，电力_供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：_二、工程内容：_三、工程地点：_四、设计单位：_五、工期：_六、质量标准：_七、合同价款(工程总造价)：_工程施工费用总

40、造价暂定(￥)_万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。其次条、合同运用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：_汉语二、适用法律：_国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三、适应标准、规范：_建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：_二、乙方项目负责人：_三、工程甲方代表：_负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：_甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续二、负责组织_省电力_供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、依据乙方申报的开竣工报告，确定