20XX工程承包合同(4篇).docx

《20XX工程承包合同(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX工程承包合同(4篇).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20XX工程承包合同(4篇)20XX工程承包合同(4篇) 本文关键词：承包合同，工程，XX20XX工程承包合同(4篇) 本文简介：20XX工程承包合同(4篇)发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方20XX工程承包合同(4篇) 本文内容：20XX工程承包合同(4篇)发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵

2、循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期1、开工日期：*年*月*日，竣工日期*年*月*日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、根据*施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行

3、转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工打算1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点;七、平安责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包

4、人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格;3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。6、承包人应

5、按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支

6、付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人/托付代理人：(签)承包人：(签)联系方式：开户银行：银行账号：简洁工程承包合同范文二发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原

7、则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：;3、工程范围：二楼房顶钢架。4、承包方式：包工包料。5、承包面积为，每平方价格为元。二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。三、付款方式付款方式：工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。甲方：乙方：*年*月*日简洁工程承包合同范文三一、发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)二、承包范围：1、项目工程名称*。合同价捌万捌仟捌佰捌

8、拾捌圆。开工日期：20xx年2月8日。竣工日期：20xx年2月8日工程质量等级合格。2、范围：三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任：乙方必需对工程质量、平安、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工，工期延误罚款，均由乙方负责。甲方的干脆缘由造成的责任除外。五、甲方的责任：1、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监督、指导。2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。六、本合同自甲乙双方签之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人(甲方)：承包人(乙方)：*年*月*日建筑安装工程承包合同协议条款2022工程承包合同（2）|订立合同双方：建设单位：_(以下简称发包方)施工单位：_(以下简称承包方)双方经充分协商，达成如下协议：第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页