2023年工程承包劳务合同.docx

《2023年工程承包劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程承包劳务合同.docx（79页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程承包劳务合同工程承包劳务合同1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房

2、地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及

3、验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2

4、.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导

5、致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或

6、工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方

7、审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量

8、低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出

9、平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其

10、它管理制度1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日工程承包劳务合同2发包方：(以

11、下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议：一、工程地点黄陵县商业街原机砖厂家属区内。二、开工时间本工程安排开工时间为年月日，安排竣工时间为年月日。三、承包方式包清工、包平安、包质量、包进度。四、承包内容2#、3#、4#楼图纸内的全部钢筋工程量，从井桩起先至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。五、合同单价按建筑面积24.5元/包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。六、付款方式乙方先垫资，在甲方资金能周转的状况下，可预借适当的工程

12、款和生活费。七、工程质量及任务1、严格根据图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满意规范要求，;2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的.2%。八、平安管理乙方在进入工地后，必需根据平安条例和项目部规定的有关平安方面的制度执行，定期进行平安教化。在不遵守平安制度所造成的一切平安事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责担当。施工场地内的工人必需佩戴平安帽，塔吊不能混吊材料，做到有平安隐患的地方肯定不施工。九、材料管理1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工奢侈，材料必需加倍扣除;2、下脚料合理利用;5、对恶意造成材料奢侈或偷盗现象，一经发觉，十倍罚款。十、听从管

13、理1、工队必需无条件听从项目部管理，进行有文字性的平安教化、技术交底，听从指挥，听从管理，不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员，一次罚款200元。3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次，罚工队300元，打架一次罚20_元，医药费自负，并报派出所处理。4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工，不能以任何理由停工、罢工。5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。十一、双方责任甲方：1、供应现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。2

14、、帮助乙方做好施工现场的打算工作，并供应施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、平安交底，并进行监督检查。4，对工程设计变更应刚好转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。5、负责供应材料的垂直运输设备。6、确保施工用材料刚好到位。7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。乙方：1、乙方应依据工程实际状况根据甲方进度安排支配相应的施工人员及劳动力。2、乙方应当严格根据施工图纸设计变更及施工规范进行施工，仔细熟识图纸，做好施工管理工作，刚好将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格根据工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒

15、绝实行施工管理人员的正确指挥。3、乙方应主动协作其他班组进行交叉作业，听从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品爱护工作。4、合理安排材料的运用，加强对本班组运用的材料进行管理，严格限制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。5、此合同双方必需严格执行，如有单方违约，罚款5万元。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：签订时间：工程承包劳务合同3发包方（甲方）： 劳务分包方（乙方）：为了保证完成工程施工，须要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着同等自愿、公允信用、协商一样的原则

16、，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价 元/m，（其中平安30%，主体55%，粉刷15%）。4、施工期限： 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求：合格。6、平安文明目标：杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采纳固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2、1人工费：2、1、1结构主体：基础下人工协作清土、基础（不包含防水层）、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2、1、2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其

17、零星部分的土建人工费。2、1、3粉刷：室内抹灰（毛面）、地坪（毛面）、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2、1、4现场平安：按规范规定应当考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护，施工用电按规范防护和维护。2、1、5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2、2施工机械工具费：2、2、1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2、2、2协助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外全部一切大小机具均由乙方自

18、己担当。2、3材料费2、3、1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2、3、2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2、3、3施工用电由甲方供应至一、二级配电柜；即是总配电箱以下全部一切电线机具及其全部配套器具，均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责协作水管安装，材料自备。3、承包内容不含项目及材料：3、1不含项目：电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程（水、电、消防、电梯）门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁

19、艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期 日历天。以甲方要求的限制点为准，因甲方缘由或不行抗拒因素（以甲方签证为准）工期顺延。2、工程质量标准：合格（以质量部门评定的工程质量为准）。3、平安：工程建设大发展，平安责任重如山。乙方必需给每位职工购买人身保险，该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重，均应由乙方自已担当。必需严格按平安施工条例进行施工。假如乙方违犯平安施工条例 ，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责供应乙方工地、材料堆场及其他设施，以满意乙方在施工现场的生产所需场地。2、甲

20、方负责主轴线（限制线）、高层点、技术交底、并向乙方供应所需的施工图三套和施工方案、施工安排、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供应（钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等）及构件的刚好供应和调配。4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点刚好对乙方完成的工程量进行验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方缘由导致的一切冲突实行相应的经济惩罚。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必需对所属人员进行施工平安、遵纪遵守法律、遵守甲方的各种管理制度的教化，签订

21、合同时，必需编制施工人员花名册（一式三份）附后，供应身份证复印件。2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必需在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假，并另行支配人员负责工地工作。3、因乙方缘由造成的质量问题，由乙方担当全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量惩罚单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度安排，因乙方缘由造成的工期拖延，由乙方担当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特别岗位的工作人员（电工、电焊工、机械操作工、架子工）必需持有特别工种操作证，禁止无证人员上岗。6、乙方应依据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季

22、节人员保证正常施工人员的80%以上，保证连续施工，不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成奢侈。8、乙方应全力协作甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的爱护工作。因爱护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金 万元。11、乙方庆设有专职平安员，乙方人员进行日常平安教化和检查，确保平安生产。12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，禁止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1、1劳务总单价 元/m（建筑面积，基础和顶部

23、分按建筑物落地面积的 %算面积）。1、2设计变更或甲方缘由引起的返工或增减工程量，根据河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进行调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量2、1该工程出0、00付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80%，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2、2工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2、3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2、4因甲方缘由或其他协作因素造成的停工，甲方应担当乙方人工费

24、、周转材料、机械设备租赁等损失。 23、劳务企业支付劳务费时，必需编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。4、依据政府规范，甲方不得无故拖欠劳务费，否则应担当一切责任（包括经济责任）。七、文明施工1、为达到合同平安文明目标，乙方人员应听从甲方人员的工作支配，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必需遵遵守法律纪，不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱惜公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，削减疾病，防止中毒事务发生。4、工地运用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾刚好清运到指定地点。八、事故处

25、理及保险1、依照国家建筑法、劳动法规定，依据政府和建设主管部门要求，发包方工程项目部必需为其劳务作业的.现场工作人员进行监督和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时，劳务分包人员马上报告发包方工程项目部，由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并爱护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查，同时按有关法律、法规进行处理，所发生的平安事故均有乙方自己担当，因总承包费中已含总价30%的平安费用，超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。4、事故发生时，双方有责任实行必要的措施，防止或削减损失。九、合同的解除1、具有下列状况之一的，甲方可解除合同：1、1乙方在试用期内发觉

26、不符合录用条件的；1、2乙方不听从甲方的管理和支配，不能保证施工质量、进度，不能保证平安生产、文明施工的；1、3乙方严峻违反甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有下列状况之一的，乙方可解除合同：2、1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的；2、2甲方不能履行合同或违反国家法律、法规，侵扰乙方合同法权益，无故克扣或严峻拖欠劳动工程款的。3、任何一方解除合同时，必需提前十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应担当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工，全部的误

27、工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方担当。十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必需严格履行，任何一方违反本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原则协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算全部手续后失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程承包劳务合同4发包方：承包方：根据中华人民共和国建筑法，中华人民

28、共和国劳动法及其它相关法律、行政法规的原则，经发包方承包方双方友好协商。特制定以下条款：一、工程概况：1.工程名称：_工程。2.工程地址：3.建筑面积：_平方米。4.结构类型：框架。5.工程造价：二、承包方式：承包方对_工程项目劳务人工费总承包。三、承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。四、承包工期：1.开工时间：_年_月_日2.竣工时间：_年_月_日五、费用标准：1.劳务费按实际施工建筑面积+0.000以上/每平方米 元2.甲方托付乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务

29、整体在人民币元以内，甲方不另外补份，变更量在元以上，甲方将变更的劳务费按实调增。六、工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七、履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币 元整。2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币 元整。3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的 %支付乙方劳务费，以每本月_日进行工程量的结算，次月五日内支付 %人工工资。4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均 元，技工为每日 元。5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6.工程完工后一个月内付清全部劳务

30、工程款。八、甲、乙方的职责：1.乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2.甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3.乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九、由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币 元。十、现场平安：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2.乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方：乙方：负责人：负责人：电话：电话：_年_月_日_年_月_日工程承包劳务合同5甲方：_建设工程有限责任公司（_）工程项目部乙方：(劳务公司)_依据本工程详细特点，依

31、据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就XX县通江丽都尚城建筑工程劳务的人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一样，订立本协议事书。一、工程概况：工程名称：_。工程地点：_。工程规模：a#：_层，b#：_层，c#：_层，_，总建筑面积：约_。承包内容：施工图(含散水沟)以内劳务的人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用。二、合同工期：施工工期：_年，即：_开工日期：20_年_月_日。竣工日期：20_年_月_日。除基础超深，重大设计修改，人力不行抗因素及室外附属工程外，双方不得

32、更改工期，若有发生事况全部必需甲方主管负责人签字认，否则无效。三、工程质量：必需达到现行国家规范标准，质量等级为：力创优良，必需合格。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工行标准按建筑工程施工质量统一验收标准gb50300xx以及相关配套的现行国家规范标准；(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值；(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼爱护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格，以及由于乙方运用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，全部损失均由乙方担当。四、承包内容：1、甲方职责：负责供应本程材料；负责监督管理乙方

33、施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作；负责审查支付乙方申报进度款全部工作；2、乙方职责：负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务费用，除门窗、水电安装、保温层、防水层外，其余全部人工费、机械、文明施工、施工管理等费用，即含以下列内容：(1)施工图范围内全部设计内容施工人工劳务费用(含水电安装预埋费用)；(2)完成施工图全部设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等；施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等；模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、平安网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)

34、等)；(3)完成施工图范围内全部设计内容的平安文明施工管理和投入此项材料设备费用，即：平安文明施工管理工作，如平安教化、专职平安员管理等；平安保证措施的人工、平安设施：如平安帽、平安带、平安网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的平安设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿运用；(4)负责本工程临设搭拆人工费用；(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即：施工组织工作支配；指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主；本工程按图施工抄平放线；本施工内容以及相关平安文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用；(6)负责本工程承包范围内的人员施工平安保险费用，应达到不记名_万元保险金额，承

35、包范围内干脆的、间接的(含供应平安设施所引起的)一切平安事故均由乙方负责；(7)负责协作有关施工项目的协作费用；(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品爱护等费用；(9)负责相应工程的进场材料及运用临时设施材料的御货。五、工程单价：1、乙方所完成工程量计算方式：以施工图设计建筑面积计算一次性包干，单价按设计建筑面积计算_元。2、全部粘贴(指内外墙砖、地砖)安设计图收方计价：外墙：_元；内墙：_元；地面：_元。3、施工图和图纸会审记录以外和_元从以上变更另行按实计算(但全部变更应无条件按甲方要求执行)。六、工程款支付：1、为了保证本工程质量信誉，乙方必需交纳100万元质保金，签订本协议时缴纳。若

36、乙方单方违约，甲方有权拒退作违约金。2、工程款先由乙方自行垫支，完成主体第八层框架后，支付已完工程量巡工程款；完成主体第十六层框架后，支付已完工程量60工程款；完成主体验收合格后，支付已完工程量75工程款；装饰工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付；初验前支付至总价75；竣工阅历收合格后四月内支付至总价95；其余5，1年保修期满。3、无承包范围内的质量事故由甲方一次支付给乙方，若有发生的应当扣除发生费用一并扣减。七、其他事项：1、施工期乙方必需遵守甲方一切管理制度，听从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行惩罚。2、乙方必需加强平安管理，全体职工自觉按平安管理制度施工，在施工前要进行质量

37、平安交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到平安文明施工检查(现场部分)合格，否则所出现一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以惩罚。上班不戴平安帽罚款_元人次，高空不系平安带罚款_元人次。3、乙方在施工期间应按月支付工人工资，并上报甲方一份证明，禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款_元次。4、乙方应疼惜甲方材料，严禁奢侈材料，留意成品爱护，否则甲方有权对乙方罚款_元次。5、乙方必需文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款_元人次。6、乙方应抓紧时间施工，因乙方缘由造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方惩罚，以及赐予第三人的赔偿，乙方必

38、需赔偿甲方相应损失7、若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度干脆支付給乙方8、本协议双方自觉遵守，否则违约方应担当合同部分5违约金。9、其它未尽事宜，双方协商解决。八、本协议书甲乙双方签字或盖章后生效，一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方：_建设工程有限责任公司(_)工程项目部负责人(签章)：_电话：_托付代理人(签章)：_电话：_乙方：(劳务公司)_负责人(签章)：_身份证：_电话：_托付代理人(签章）：_身份证：_电话：_20_年_月_工程承包劳务合同6发包方：_(以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑

39、法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：一工程概况：1工程名称：_信息产业园区_工程。2工程地址：_3建筑面积：_平方米4结构类型：框架5工程造价：_二承包方式：承包方（乙方）对_信息产业园区_工程项目劳务人工费总承包。三承包范围：1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四承包工期：1开工时间：20_年_月_日（以双方确定的开工报告为准）2竣工时间：20_年_

40、月_日五费用标准：1劳务费按实际施工建筑面积_以上/每平方米_元（结算单价：框架每平方_/计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_元）2甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。3工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币_元以内，甲方不另外补份，变更量在_元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。六工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七履行保证金及劳务人工费及支付：1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证

41、金人民币叁拾万元整。3本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。八甲乙方的职责：1乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币_元。十现场平安：1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方：_ 乙方：_负责人：_负责人：_电话：_ 电话：_20_年_月_日 20_年_月_日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力