2023年建筑外墙施工合同7篇.docx

《2023年建筑外墙施工合同7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑外墙施工合同7篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑外墙施工合同7篇建筑外墙施工合同1发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议。第一条 工程项目1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南3、工程内容：4、工程质量： 一次性验收合格5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包)6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平

2、安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。7、结算面积：约 平方米。8、总造价：9、工期：每栋楼的起先施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 质量标准1、乙方必需根据国家和山东省有关质量标准供应合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准外墙涂料技术规程和规范青岛市有关职能部门颁布的标准要求。2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。根据国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准

3、;除按设计要求及相关规范施工外，还应根据青岛市住宅工程质量通病防治技术规程施工。3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，根据现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权干脆从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。4、涂料颜色：乙方应按甲方供应的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。第三条 工程质量：1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满

4、刮腻子及砂纸打磨处理。2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异样现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。3、乙方应供应外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、运用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任。工程管理1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业安排，进行施工组织设

5、计，工期限制，确保实现质量目标。2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，听从领导。3、乙方必需对承包工程现场进行成品爱护，保证不损坏，不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。平安生产：1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及

6、相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。4、对于乙方在施工中的平安隐患，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。工期延误：对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法接着履行的。2、甲方同意工期顺延的其他状况。若非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误

7、一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。工程保修：乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。付款方式：1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。3、工程竣工后，乙方应刚好整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供应工程款运用安

8、排，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否则甲方有权拒付。5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。第四条 工程保修1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。3、保修项目内容及范围3.1因乙方材料质量

9、、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚好到达现场并支配修理。如乙方不能刚好支配修理，甲方有权支配第三方单位进场修理。第三方修理单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的.保修金支付给乙方。保修金无利息。3.4成品爱护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。第五条 施工条件总

10、包方应向乙方供应以下必要的施工条件：1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。2、保温墙面四周的障碍物及油污等应清除干净，不阻碍施工。3、保温墙面预留孔洞应已按要求安装完成，多余孔洞应填平第六条 施工管理项目总包方责任：1、组织对乙方施工方案的审定。2、依据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺当执行。5、主动协作乙方施工，负责协调施工现场人员管理，刚好对须隐藏验收部位

11、进行验收。工程承包方责任：1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。2、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安教化，实行防患措施，施工平安管理严格根据有关文件规定执行，确保施工平安和第三者平安，因乙方缘由造成的平安伤亡责任事故，有乙方担当全部责任，并担当甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。3、刚好清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，假如被执法部门查到，造成的责任及惩罚有乙方担当。4、乙方必需听从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不根据工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。6

12、、乙方缘由在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应担当甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。7、遵守工地平安文明施工规定，能够接受因违反规定所赐予的惩罚。8、施工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整齐。9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。第七条 违约责任任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方担当责任和赔偿。补充条款：1、工程所用材料必需符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。

13、2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并刚好供应合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。3、综合价格均为含税价格，如无需供应发票时，综合价格下浮6%。4、乙方必需独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行担当由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方担当。5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责刚好清理、外运至施工场外。第八条 其他事宜本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。若再增加工程项目，内容相同的接着延用本合同，未尽事宜经双方协商

14、同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。甲方：(公章)法人代表：托付代理人：电话：签定日期： 年 月 日乙方：(公章) 法人代表： 托付代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日建筑外墙施工合同2甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好同等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一样协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1工程名称：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程。

15、1.2工程地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建设工地。1.3工程范围及内容：1.3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程的施工。详细的施工内容以甲方供应的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。1.4工程量：温泉中心外墙内保温工程施工面积约800，工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。2、承包方式2.1本合同工程的承包方式为：包材料、包施工、包质量、包平安、包工期和包检测验收合格、包保修等。2.2本合同工程施工运用的全部材料由乙方采供，其中保温主材采纳华XX化微珠保温材料。3、工程工期3.1本合同工程工期为：20天。3.1.1开工日期：以甲方书面通知开工之日计起。3.1

16、.2竣工日期：以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。3.2非乙方缘由或不行抗力造成停工的，工期顺延。3.3乙方因自身缘由造成工期延误的，每延误_日，应向甲方支付1000元罚金。4、工程质量标准及验收4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程质量必需达到国家质量评定合格标准。4.2本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案组织施工。施工技术方案为本合同必需附件。4.3本合同工程施工

17、运用的全部材料必需符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程运用的全部的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质量标准或样品质量、满意设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认可的，应禁止运用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。4.4施工质量标准：4.4.1保温层与墙体之间及各构造层之间必需粘接坚固，无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。4.4.2保

18、温层表面平整、干净，接茬平整，无明显抹纹，线脚、分层条顺直、清楚(毛面纹路匀称，平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求)，厚度匀称。4.4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于25。4.5工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后，由甲方组织相关人员进行验收，要求一次性交验合格。否则，赐予乙方惩处性惩罚10000元。验收合格后，甲方组织相关人员办理现场交接手续。5、工程价款及付款方式5.1本合同工程采纳固定综合包干单价计价，综合包干单价为：56元平方米，该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费、措施费、材

19、料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品爱护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为44800.00元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。5.4付款方式：5.4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。5.4.2本合同工程结算总价款

20、的5%留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。5.4.3本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须供应正式发票。6、工程质量保修6.1乙方应根据国家相关规定对本合同工程担当质量保修责任，并担当由此产生的一切费用。6.2在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并在48小时内修理完毕;若乙方修理不刚好，甲方有权自行确定修理，其费用和损失由乙方担当。6.3本合同工程的质量保修期为_年，自工程竣工验收合格之日计起。7、关于平安文明施工7.1乙方应严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定等现行有

21、关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复;严格平安文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的平安保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以惩罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并担当相应责任。7.3在施工过程中，由于乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故等，乙方应担当全部责任和一切损失。8、违约责任及争议处理8.1甲乙双方任何一方擅自终止

22、履行本合同，或擅自中止履行本合同达_日以上的，应担当违约责任，支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除担当违约金外，还须担当本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。8.2甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。8.3因乙方缘由造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除担当返工责任外，还应担当违约责任。同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。8.4本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意，乙方不得借

23、故停工，否则，按乙方违约论处。9、其他9.1本合同工程所运用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必需附件。本合同全部附件均系本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。9.2未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。9.3本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准，或由双方另行协商解决。9.4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。甲方：乙方：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：开户银行：开户银行：账号：账号：签订日期：

24、_年_月_日签订日期建筑外墙施工合同3外包方(全称)：_(以下简称甲方)承包方(全称)：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本分包工程的详细状况，双方就有关事宜协商一样达成以下协议：第一条：分包工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_其次条：施工依据、材料名称及主要施工工艺按本工程外墙内保温部分按施工图纸和设计要求施工(玻化微珠、抗裂砂浆、玻纤网、带园盘塑料膨胀锚栓、0.6热镀锌电焊网)，详细要求：一、1213楼南面墙5.5无机保温砂浆的做法1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。2、抹保

25、温砂浆。3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格X)涂抹压光，3厚。4、带圆盘塑料膨胀锚栓锚入墙内50，500500固定0.6热镀锌电焊网。(热镀锌电焊网的详细位置如下图)二、111213楼东面、西面、南面墙，3.5厚无机保温砂浆做法：1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。2、抹保温砂浆。3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格X)涂抹压光，3厚。第三条：工程工期1、开工时间：以甲方书面通知为准。2、工期：_3、在施工过程中，如遇下列状况则工期顺延：(1)由于人力不行抗拒的灾难。(2)发包人缘由造成工期延误。(3)发包人书面认可的其他缘由。第四条：工程质量要求1、工程质量必需满意验收要求，并满意规范要求、保证验收合格

26、。2、乙方必需严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量。3、乙方应仔细根据甲方支配组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、协调、建立内部三检制为甲方验收主动创建条件，工程质量符合G149-保温工程质量验收标准，对甲方提出的质量问题刚好整改。第五条：结算方式1、工程量：外墙内保温面积2 5.5公分厚约2、合同单价：3.5公分：41元2;5.5公分：50元2 (含人工费用) ;3、其他：工程量结算以实际施工面积为准;4、结算金额：外墙内保温结算金额合同单价按实际施工面积据实结算其他。第六条：付款方式第七条：甲、乙双方职责1、甲方职责：(1)甲方负责现场协调乙方施工，并为乙方施工供应便利。(2)甲

27、方需变更施工设计的，应当以书面形式向乙方提出设计变更要求。(3)甲方协作乙方解决其它施工单位的协调事宜。(4)甲方为乙方无偿供应施工用水电、道路、施工脚手架、跳板、提升机和存放施工材料、设备的场地。(5)甲方负责组织有关人员共同审定施工组织设计、质量验收、确保平安及处理施工过程中的.问题。(6)甲方可监督乙方的施工进度及施工质量，如乙方的施工进展、质量、平安、文明施工不能达到业主和甲方的要求，甲方有权要求乙方达到规定的质量、进度、平安、文明施工要求，如不按要求施工甲方有权对乙方以罚款的方式进行惩罚，拒不执行的甲方有权辞退乙方。(7)甲方有权对乙方的工资支付进行监督，督促其依法支付农夫工资。2、

28、乙方责任：(1)乙方在施工过程中乙方必需有现场负责调解、技术指导的负责人。(2)乙方必需根据分包合同的约定，对分包工程进行仔细施工。分包人在施工中发觉分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应马上通知发包人。(3)乙方必需在施工起先3天前，向甲方供应施工方案一式2份，并参与甲方组织的各种有关是交底工作，施工完后，协作甲方完善资料。(4)乙方必需保证施工平安，若发生工伤(含病故)，平安事故，责任由乙方担当。(5)若乙方缘由工程不能按期完工，有乙方担当工期违约责任，并按工期每延误一天罚款合同总额的3 。(6)若乙方工程质量验收不合格，无条件进行返修直到验收合格为止，由

29、于质量问题返工以及验收中产生的各种费用全部由乙方负责。(7)若甲方不能按期支付工程款，由甲方担当违约责任，并按每延误一天罚款合同总额的3 。(8)乙方负责全部材料的检测并确保验收合格，其费用由乙方担当。(9)乙方在施工过程中所产生的垃圾、废弃物，乙方要按甲方的要求按时清扫。第八条：文明施工及环境爱护乙方必需遵守甲方现场文明施工要求，无条件接受甲方文明施工现场管理的各项规定并遵照执行。乙方在施工中必需做到完工清场，确保工作面内的清洁卫生;并主动搞好成品爱护，不得损坏其它成品和半成品;搞好保卫和防火，防盗、防哄抢工作。第九条：其它1、本合同自签定之日起即具有法律效力，双方必需完全履行，不得随意变更

30、或解除，若发生纠纷，双方首先应友好解决、协商不成时，任何一方均可向当地人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日生效，办理完财务结算手续，工程款付清后自动失效，3、本工程施工合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。甲方：_乙方：_合同签订时间：_年_月_日建筑外墙施工合同4建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型

31、改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞

32、口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测

33、费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价

34、的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供应合格保温

35、材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实施，否则总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)

36、，假如在质保期内因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：假如

37、给甲方造成损失的，则乙方还需担当赔偿责任。12.4阅历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号

38、：账号：电话：电话：_年_月_日建筑外墙施工合同5发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：二、地址：三、承包内容：外墙外保温系统四、承包方式：包工包料五、工程总价及付款方式：1、工程单价：每平方米程量结算依据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结算。2、付款方式：(1)、工程完工后年底支付_，其余_;六、施工工期：_天(甲方具备施工条件提前5天通知乙方)。由于气候等因素造成的停工，工期自然顺延;乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意

39、可以适当延长;工期如有变更，甲方须提前一周通知乙方。由于工期变更误工造成的干脆误工损失，由责任方负责。七、工程条件为了保证工程质量，甲方必需供应以下条件：A.施工基面满意相关规范要求。B. 供应施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方协作。C.施工现场所需水、电。八、工程管理1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得随意更改设计，如发觉设计与实际状况不符时，经双方探讨确定。2、乙方施工人员进入现场时，甲方帮助供应施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的贮存场地。3、乙方进入施工现场与生产单位方面的协作，由甲方现场代表进行协调，听从甲方的.统一管理。5、现场代表：甲方派为工地全权代表

40、。乙方派为工地全权代表。九、工程质量：1、工程质量符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负责。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。2、乙方必需按规定对施工现场成品进行爱护，费用已含在合同价款内。3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方运用不当出现的问题，由甲方负责。4、本工程不得分包，如需分包必需得到甲方书面同意，否则视为违十、平安施工：1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级平安教化。2、遵守甲方管理，遵守建设单位的各项平安管理制度，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。3、由施工

41、方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方担当。4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整齐卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。十一、违约责任：应由违约方担当所造成的全部损失。1、违约责任：因乙方施工质量、进度不能满意甲方要求时(注：在书面通知后整改仍不能达到要求)，甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行验收标准，否则承包人担当由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5%作为赔偿金;十二、工程验收1、乙方材料进场后，供应产品合格证书及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出;如需额外检验测试费

42、用由甲方担当，如检验不合格，因此产生的费用由乙方担当。2、乙方施工完毕后，甲方应刚好验收，验收未完之前，甲方不得使3、质量保修条款：本工程质量保修期为一年，在质量保修期内如出现质量(材料、施工)问题，发包人有义务发觉质量问题时马上提示承包人，且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织修理，否则发包人可托付第三方进行修理，其发生的修理费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提示承包人，擅自托付第三方进行修理，责任与修理费由甲方担当。十三、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向合同签订地人民法院诉讼。十四、合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效，结算清全部

43、款项后终止。十五、合同份数本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。十六、本合同附件：报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。甲方(签章)：乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日建筑外墙施工合同6甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证平安、文明施工，按期完成施工任务，依据国家有关法律、行政法规，本着同等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：通州区xx用电管理站外墙涂料工程2、工程地点：通州区xx3、工程承包内容：xx用电管理站外墙涂料4、施工工艺：1剔除

44、空鼓，补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。二、工程质量：合格三、承包方式：包清工(包工不包料)四、工程造价、结算方式1、工程量：约900(以实际工程量为准)2、人工费单价：14.00元/3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)4、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算五、双方义务和责任1、甲方义务和责任(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)、刚好方供应的施工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)、严格根据施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。(2)、严格根据建筑工程施工平安规范进行施工。实行符合规范要求的施工方法和平安措施，确保施工人员和第三者的平安。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的平安责任由乙方担当。(3)、听从乙方统一管理，施工的垃圾刚好清理，共同维护施工现场的清洁。