2023年石材订货合同篇.docx

《2023年石材订货合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年石材订货合同篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年石材订货合同篇石材订货合同1订货方：(甲方)供货方：(乙方)依据中华人民共和国合同法及有关法律，双方经友好协商，甲方向乙方购产品。为明确双方责任，确保双方利益，依据中华人民共和国经济合同法和其他相关法律法规的有关规定，在同等自愿、诚恳信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。共计货款为:一、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金_元，剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付，计_元，凭产品验收合格单支付支票或现金结算。二、乙方必需按甲方要求按时按量平安交货，如因交货时间延误所造成干脆经济损失由乙方负责三、交货地点：四、运输方式：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的

2、材料设备、运输工具及司乘人员平安等均由乙方负责)费用均由乙方负责。五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合马路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必需由厂家回收的或国家规定必需由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的全部损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。七、违约责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计支付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款

3、，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方支付违约金。八、合同纠纷解决方式：按中华人民共和国经济合同法及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。九、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、奢侈损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满意工程建设须要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。十一、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日石材订货合同2需方：(甲方)

4、供方：(乙方)一、订货日期：xx年xx月xx日二、订货地点：三、品种及价格四、交货日期：收到定金后18天完成500平方，其余的每星期一车。五、交货地点：需方施工现场。六、付款方式及验收：甲方预付人民币两万元整作为定金，每车货到付一半货款，余款在业主给需方拨款时一次性付清。新沂市农村信用合作银行账号：xxx，户名：江爱会七、质量：厚度按以上要求，平整度达国家标准，光面达85度，颜色与样品基本一样，板面基本无色线及色斑，无扫花，无裂痕。八、违约责任：1、乙方按甲方加工了的石材，甲方不得中途退货。2、乙方要按甲方要求按期按质交货。乙方负责包装及装货，运输费需甲方自理。九、解决方式：1、先协商解决。2

5、、如不能解决则通过经济仲裁机构解决，有关赔偿按双方实际损失赔付，无特别裁决状况下，相关费用由败诉方担当。注：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本协议自双方签字及付定金之日起生效，最终甲乙将本次合同中订的.货供完，如有变更双方另行协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日石材订货合同3需 方： (甲方)供 方： (乙方)一、订货日期：_年_月_日二、订货地点：三、品种及价格四、交货日期：收到定金后 18 天完成 500 平方，其余的 每星期一车 。五、交货地点：需方施工现场 。六、付款方式及验收：甲方预付人民币 两万元整 作为定金，每车货到付 一半 货款，余款在业主给需方拨款时一次性付清。

6、_市农村信用合作银行账号：XXX2 户名：江X会七、质量：厚度按以上要求，平整度达国家标准，光面达85度，颜色与样品基本一样，板面基本无色线及色斑，无扫花，无裂痕。八、违约责任：1、乙方按甲方加工了的石材，甲方不得中途退货。2、乙方要按甲方要求按期按质交货。乙方负责包装及装货，运输费需甲方自理。九、解决方式：1、先协商解决。2、如不能解决则通过经济仲裁机构解决，有关赔偿按双方实际损失赔付，无特别裁决状况下，相关费用由败诉方担当。注：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本协议自双方签字及付定金之日起生效，最终甲乙将本次合同中订的货供完，如有变更双方另行协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代

7、表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日石材订货合同4甲方（需方）： 乙方（供方）：甲方因工程须要，向乙方订购加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的.基础上达成如下协议：第一条 甲方向乙方订货其次条 货款结算、支付及供货时间第三条 甲、乙双方责任 （一）乙方的责任产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换。 （二）甲方的责任：1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量（增加品种和数量除外），应与乙方协商调整；2、甲方如中途有材料规格及数量变动与乙方协商。第四条 本合同所订一切条款，甲、乙双方任

8、何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第五条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时申请仲裁机构或向人民法院起诉。第六条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第七条 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 第八条 本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。甲方：（签字） 乙方：（ 签字）电话： 电话 ：年 月 日 年 月 日石材订货合同5甲方(需方)：_乙方(供方)：_甲方因工程须要，向乙方订购

9、加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上达成如下协议：_第一条甲方向乙方订货的1、产品品牌、名称2、数量及规格实际数量及规格尺寸，由甲方(石材幕墙班主)供应确定。3、质量(技术指标)产品质量必需为优等品,厚度保证在2.83cm.为粗糙的荔枝面，人工打磨，颜色为“中国红”，色差要一样，最低要达到90%的色差率，无杂质，无黑点，色度要越深越好，并符合国家有关质量、环保、绿色标准、色泽及感观质量以样品为准，货到现场由甲方、业主、监理共同验收。4、单价：_每平方210.00元。加工费按每米7元(背倒，异形切割)。其次条质量验收：1、

10、乙方必需在货到前向甲方供应该批产品的合格证书，质量等级证书，质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地(可先供应传真件);2、石材的质量必需符合能适合建筑室内装饰的行业标准.3、甲方和业主在货到时进行质量、颜色初步验收，查验本条1、的品牌按甲方确定的样品：_“中国红”荔枝面。必需达到质量要求数量(大约)：_按图纸甲方供应第三条货款结算及支付：1、实际数量按甲方供应尺寸，货到现场后，实际收方计算为准。2、运输途中损坏由乙方负责。在全部供货完成后甲方一次性补给乙方石材损耗1.2万元。2、货款支付：_(1)本合同签定后预付定金10万元;(大写)：_壹拾万元(2)材料运到施工现场后，支付每车

11、材料款90%，不含加工费，扣预付款2万。(3)余款在石材供完后一次性付清。3、乙方不负责石材的税票和下车费。第四条交货时间首批货乙方应于20_年12月28日将货运至甲方施工现场。第五条甲、乙双方责任(一)乙方的责任：1、必需向甲方供应产品合格证书、新产品检验报告书、新产品等级证书。2、新产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述缘由延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。(二)甲方的责任：1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量(增加品种和数量除外)，应与乙方协商调整。2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，如乙方还未加工的部份，乙方应予退货。第六条本合同所订一切

12、条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更。第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。第八条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第九条本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。第十条本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。订立合同人：_甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)托付代理人：_法定代表人：_施工负责人：_经办人：_电话：_电话：_年_月_日石材订货合同6订货方： (甲方)订货时间:_年_月_日供货方： (乙方)交货时间:_年_月_日依据中

13、华人民共和国合同法及有关法律，双方经友好协商，甲方向乙方购产品。为明确双方责任，确保双方利益，依据中华人民共和国合同法和其他相关法律法规的有关规定，在同等自愿、诚恳信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。共计货款为:一、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币 ，剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付，计人民币 凭产品验收合格单支付支票或现金结算。二、乙方必需按甲方要求按时按量平安交货，如因交货时间延误所造成干脆经济损失由乙方负责三、交货地点：四、运输方式：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员平安等均由乙方负责)费用均由乙方负责。五、包装

14、标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合马路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必需由厂家回收的或国家规定必需由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的全部损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。七、违约责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计(付)违约金。

15、八、合同纠纷解决方式：按中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。九、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、奢侈损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满意工程建设须要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。十一、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：_ (盖章) 乙方： (盖章)经办人：_ 经办人：_负责人：_ 负责人：_电 话：_ 电 话：_开户银行帐号：_ 开户银行帐号：_年

16、_月_日_年_月_日石材订货合同7甲方(需方)：乙方(供方)：甲方因工程须要，向乙方订购加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上达成如下协议：第一条甲方向乙方订货的1、产品品牌、名称2、数量及规格实际数量及规格尺寸，由甲方(石材幕墙班主)供应确定。3、质量(技术指标)产品质量必需为优等品,厚度保证在2.83cm.为粗糙的荔枝面，人工打磨，颜色为“中国红”，色差要一样，最低要达到90%的色差率，无杂质，无黑点，色度要越深越好，并符合国家有关质量、环保、绿色标准、色泽及感观质量以样品为准，货到现场由甲方、业主、监理共同验收。4、

17、单价：每平方210.00元。加工费按每米7元(背倒，异形切割)。其次条质量验收：1、乙方必需在货到前向甲方供应该批产品的合格证书，质量等级证书，质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地(可先供应传真件);2、石材的质量必需符合能适合建筑室内装饰的行业标准.3、甲方和业主在货到时进行质量、颜色初步验收，查验本条1、的.品牌按甲方确定的样品：“中国红”荔枝面。必需达到质量要求数量(大约)：按图纸甲方供应第三条货款结算及支付：1、实际数量按甲方供应尺寸，货到现场后，实际收方计算为准。2、运输途中损坏由乙方负责。在全部供货完成后甲方一次性补给乙方石材损耗1.2万元。2、货款支付：(1)本合

18、同签定后预付定金10万元;(大写)：壹拾万元(2)材料运到施工现场后，支付每车材料款90%，不含加工费，扣预付款2万。(3)余款在石材供完后一次性付清。3、乙方不负责石材的税票和下车费。第四条交货时间首批货乙方应于20xx年12月28日将货运至甲方施工现场。第五条甲、乙双方责任(一)乙方的责任1、必需向甲方供应产品合格证书、新产品检验报告书、新产品等级证书。2、新产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述缘由延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。(二)甲方的责任：1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量(增加品种和数量除外)，应与乙方协商调整。2、甲方如中途退

19、货，应事先与乙方协商，如乙方还未加工的部份，乙方应予退货。第七条本合同所订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十条本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。第十一条本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。订立合同人：甲方：(盖章)乙方：(盖章)托付代理人：法定代表人：施工负责人：经办人：电话：电话：年月日石材订货合同8甲方（订货方）：_乙方(供方)

20、：_甲方因工程须要，向乙方订购加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上达成如下协议：第一条甲方向乙方订货的。其次条质量验收：1、乙方必需在货到前向甲方供应该批产品的合格证书并加盖乙方货厂家的鲜章。质量等级证书和质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地(可先供应传真件);2、石材的质量必需符合能适合建筑室内装饰的行业标准。3、产品送达至合同约定地点后，甲方有权对产品的数量、品种、型号、规格、颜色、外观质量进行检验，经检验不合格的甲方有权拒收。乙方应在3日内按甲方要求重新供应产品，乙方担当费用及工期延误的损失。甲方对

21、产品的签收不视为对乙方供应的产品质量的认可，只有在工程竣工验收合格后，才能视为产品质量符合要求。第三条货款结算及支付：_1、实际数量按甲方供应尺寸，货到现场后，实际收方计算为准。2、运输途中损坏由乙方负责。3、货款支付：_(1)本合同签定后预付定金￥50000元;(大写)：_伍万元整。(2)工程完工后，阅历收合格，甲方付至结算款的95%，剩余5%工程款作为质保金，保修期2年满后甲方内无息返还。乙方应于办理首次付款前供应全额发票及银行账户、付款资料。第四条交货时间首批货乙方应于20_年元月15日将货运至甲方施工现场。全部货必需在20_年元月20日运到现场。到货品种的依次乙方应与甲方现场施工人员协

22、商，乙方供货时间应不影响工程的进度。第五条甲、乙双方责任(一)乙方的责任1、必需向甲方供应产品合格证书、新产品检验报告书、新产品等级证书等相关资料。2、产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述缘由延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。(二)甲方的责任：_1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量(增加品种和数量除外)，应与乙方协商调整。2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，如乙方还未加工的部份，乙方应予退货。第六条本合同所订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损

23、失。第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。第八条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第九条本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。甲方：_乙方：_年_月_日石材订货合同9甲方（需方）：乙方（供方）：甲方因工程须要，向乙方订购加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上达成如下协议：第一条甲方向乙方订货的1、产品品牌、名称品牌按甲方确定的样品： 芝麻白大花花岗石、 黑白根

24、花岗石、水晶黑花岗石、2、数量及规格数量： 芝麻白地板（实际厚度14以上）花岗石约1200、芝麻白梯步（实际厚度15以上）花岗石约200、黑白根门套（实际厚度14以上）花岗石约350、中国黑及水晶黑（实际厚度14以上）花岗石约220、 雅蒙黑（实际厚度14）以上花岗石约300实际数量及规格尺寸由乙方帮助泥工班长到现场丈量确定。3、质量（技术指标）产品质量必需色泽及感观质量双样品为准，货到现场由甲方验收合格后签字乙方负责下货。4、单价： 芝麻白地板花岗石元。黑白根门套花岗石元。水晶黑花岗石元雅蒙黑花岗石元磨边加工费（梯步半圆边） 4.00元m、倒边加工费（门套3.00元m）、（踢脚线3.00元m

25、）其次条 质量验收：1、乙方必需在货到前向甲方供应该批产品的合格证书，质量等级证书，质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地（可先供应传真件）；2、石材的质量必需符合能适合建筑室内装饰的行业标准.3、甲方和建设单位在货到时进行质量、颜色初步验收，查验本条1、的证书，证书可供应复印件，但必需在复印件上盖上乙方或厂家的鲜章，再查产品的型号、颜色是否符合要求，施工完成后再进行竣工验收。第三条 货款结算及支付：1、货款支付：（1）本合同签定后预付定金（人民币） 10000.00 元；（大写）： 壹万元整（2）材料全部运到施工现场后，支付该批货款的80（3）余款在工程竣工甲方在建设单位办完结

26、算后30日内一次性付清。第四条 交货时间首批货乙方应于 20xx 年 11 月 1日将货运至甲方施工现场。其余可在 20xx 年 11 月3 日起先逐步运到现场，全部货必需在 20xx 年 11 月20 日运到现场。到货品种的依次乙方应与甲方现场施工人员协商，乙方供货时间应不影响工程的.进度。第五条 甲、乙双方责任（一）乙方的责任1、必需向甲方供应产品合格证书、产品检验报告书、产品等级证书。2、产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述缘由延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。（二）甲方的责任：1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量（增加品种和数量除外），应

27、与乙方协商调整。2、甲方如中途有材料规格及数量变动与乙方协商。第七条 本合同所订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第八条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十条 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 第十一条 本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。甲方：电话：年 月 （签字）

28、 日 （签字）石材订货合同10需方：供方：兹有需方向供方订购用于杨桥东路19号之福州三坊七巷爱护改造工程第三坊A工程的外墙墙裙石材，经双方协商签订以下合同。一、货物内容：芝麻灰石材，单价75元/m，厚度1.5cm左右，腰线86，单价77元/m，磨边或砌450角，单价8元/m，规格按甲方供应尺寸。二、货到工地：由需方指定收货人验收。三、交货时间：按签订合同之日起待甲方供应尺寸后，十天内交第一批货。四、交货地点：福州市杨桥路19号三坊七巷爱护改造工程第三坊A工程工地五、付款方式：全部货到工地，需方在七天内付该批货款70%，余款待验收后十五日之内一次性付清。六、本合同成立后，货物价格如有涨跌，概不影

29、响本合同所订价格，供需双方不得异议。七、以上单价含税收、运费、装卸费。八、解决合同纠纷方式：本合同履行地为福建省福州市，因履行本合同所发生的一切诉讼，由合同履行地人民法院管辖。九、本订货合同一经签订，双方均必需共同遵守，仔细严格执行。十、本合同一式肆份，供、需双方各执二份，本合同签署日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日石材订货合同11甲方(需方)：乙方(供方)：甲方因工程须要，向乙方订购加工一批石材，依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在同等、自愿、公允、诚恳信用的基础上达成如下协议：第一条 甲方向乙方订货的1、产品品牌、名称2、数量及规格实际数量及规格

30、尺寸，由甲方(石材幕墙班主)供应确定。3、质量(技术指标)产品质量必需为优等品,厚度保证在2.83c.为粗糙的荔枝面，人工打磨，颜色为中国红，色差要一样，最低要达到90%的色差率，无杂质，无黑点，色度要越深越好，并符合国家有关质量、环保、绿色标准、色泽及感观质量以样品为准，货到现场由甲方、业主、监理共同验收。4、单价：每平方210.00元。加工费按每米7元(背倒，异形切割)。其次条 质量验收：1、乙方必需在货到前向甲方供应该批产品的合格证书，质量等级证书，质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地(可先供应传真件);2、石材的质量必需符合能适合建筑室内装饰的行业标准.3、甲方和业主在

31、货到时进行质量、颜色初步验收，查验本条1、的品牌按甲方确定的.样品： 中国红荔枝面。必需达到质量要求 数量(大约)： 按图纸甲方供应证书，证书可供应复印件，但必需在复印件上盖上乙方或厂家的鲜章，再查产品的型号、颜色是否符合要求。第三条 货款结算及支付：1、实际数量按甲方供应尺寸，货到现场后，实际收方计算为准。2、运输途中损坏由乙方负责。在全部供货完成后甲方一次性补给乙方石材损耗1.2万元。2、货款支付：(1)本合同签定后预付定金 10 万元;(大写)： 壹拾万元(2)材料运到施工现场后，支付每车材料款90%，不含加工费，扣预付款2万。(3)余款在石材供完后一次性付清。3、乙方不负责石材的税票和

32、下车费。第四条 交货时间首批货乙方应于_年_月_日将货运至甲方施工现场。全部货必需在_年_月_日运到现场。到货品种的依次乙方应与甲方现场施工人员协商，乙方供货时间应不影响工程的进度。第五条 甲、乙双方责任(一)乙方的责任1、必需向甲方供应产品合格证书、新产品检验报告书、新产品等级证书。2、新产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述缘由延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。(二)甲方的责任：1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量(增加品种和数量除外)，应与乙方协商调整。2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，如乙方还未加工的部份，乙方应予退货。第七条 本合同所

33、订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第八条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十条 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。第十一条 本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。订立合同人：甲方： (盖章) 乙方： ( 盖章)托付代理人： 法定代表人：施工负责人： 经办人：电话： 电话

34、：_年_月_日石材订货合同12需方：_供方：_兹有需方向供方订购用于杨桥东路19号之福州三坊七巷爱护改造工程第三坊A工程的外墙墙裙石材，经双方协商签订以下合同。一、货物内容：芝麻灰石材，单价75元/m2，厚度1.5cm左右，腰线86，单价77元/m，磨边或砌450角单价8元/m，规格按甲方供应尺寸。二、货到工地：由需方指定收货人验收。三、交货时间：按签订合同之日起待甲方供应尺寸后，十天内交第一批货。四、交货地点：福州市杨桥路19号三坊七巷爱护改造工程第三坊A工程工地五、付款方式：全部货到工地，需方在七天内付该批货款70%，余款待验收后十五日之内一次性付清。六、本合同成立后，货物价格如有涨跌，概

35、不影响本合同所订价格，供需双方不得异议。七、以上单价含税收、运费、装卸费。八、解决合同纠纷方式：本合同履行地为福建省福州市，因履行本合同所发生的一切诉讼，由合同履行地人民法院管辖。九、本订货合同一经签订，双方均必需共同遵守，仔细严格执行。十、本合同一式肆份，供、需双方各执二份，本合同签署日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日石材订货合同13需方：供方：兹有需方向供方订购用于杨桥东XX之福州XX爱护改造工程第三坊A工程的外墙墙裙石材，经双方协商签订以下合同。一、 货物内容：芝麻灰石材，单价75元2，厚度1.5c左右，腰线86，

36、单价77元，磨边或砌450角单价8元，规格按甲方供应尺寸。二、 货到工地：由需方指定收货人验收。三、 交货时间：按签订合同之日起待甲方供应尺寸后，十天内交第一批货。四、 交货地点：_市杨桥路19号三坊七巷爱护改造工程第三坊A工程工地五、 付款方式：全部货到工地，需方在七天内付该批货款70%，余款待验收后_日之内一次性付清。六、 本合同成立后，货物价格如有涨跌，概不影响本合同所订价格，供需双方不得异议。七、 以上单价含税收、运费、装卸费。八、 解决合同纠纷方式：本合同履行地为_省_市，因履行本合同所发生的一切诉讼，由合同履行地人民法院管辖。九、 本订货合同一经签订，双方均必需共同遵守，仔细严格执

37、行。十、 本合同一式肆份，供、需双方各执二份，本合同签署日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日石材订货合同14订货方：(甲方)订货时间:年月日供货方：(乙方)交货时间:年月日依据中华人民共和国合同法及有关法律，双方经友好协商，甲方向乙方购产品。为明确双方责任，确保双方利益，依据中华人民共和国经济合同法和其他相关法律法规的有关规定，在同等自愿、诚恳信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。共计货款为:一、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币，剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付，计人民币凭产品验收合格

38、单支付支票或现金结算。二、乙方必需按甲方要求按时按量平安交货，如因交货时间延误所造成干脆经济损失由乙方负责三、交货地点：四、运输方式：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员平安等均由乙方负责)费用均由乙方负责。五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合马路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必需由厂家回收的或国家规定必需由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的全部损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。七、违约

39、责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。八、合同纠纷解决方式：按中华人民共和国经济合同法及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。九、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、奢侈损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满意工程建设须要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。十一、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：_ (盖章)乙方：(盖章)经办人：_经办人：_负责人：_负责人：_电话：_电话：_开户银行帐号：_开户银行帐号：年月日年月日