建设工程施工分包合同协议书模板.docx

《建设工程施工分包合同协议书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工分包合同协议书模板.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工专业分包合同承包方（甲方广分包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建 筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、等 价有偿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为发 包人）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总 包合同），承包人和分包人双方就 分包 工程施工事项经协商达成一致，订立本合同，以资信守。一.概况工程名称：工程地点：分包工程主要承包范围：分包工程主要工作内容二.合同工期开工日期：年月日竣工日期：一年月日合同工期总日历天数为：一天。（遇特殊情况、不可抗力，须承包人签字确认后，工期 相应顺延）3、承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方 式：（应根

2、据总承包合同关于工程进度支付的约定，对本 条款加以约定；具体为：付款时间应在业主支付承包人进 度款后 天后向分包人支付进度款，支付比例应小于或等 于进度款按总包合同约定的比例。）4、上述工程款的支付，应以承包人收到发包人向承包 人支付的相应部位的工程款为前提，如因发包人未按时向 承包人支付相应工程款导致承包人逾期向分包人支付相 应款项，不构成承包人的违约责任。5、承包人向分包人付款前，分包人应向承包人提供真 实合格的增值税发票（税率 %），并保证次月该发票已 完税，若因分包人提供的发票开具错误、发票作废或发票 未完税等原因导致承包人延误付款，承包人将不承担任何 违约责任，同时因可能出现的税务处

3、罚承包人保留无限期 追究分包人经济及法律责任的权利6、分包人的收款账户信息如下：户名：开户行：帐号：十一、违约.索赔和争议1、违约：(1)如果分包方未能在合同规定的期限内或承包方准 许的任何延期内交付部分或全部工程，由此给承包方造成 的直接或间接损失均由分包方承担。(2 )分包方提供施工的工程质量未能达到本合同约定 的质量要求和验收标准的，或进度上不符合承包方要求的, 视为分包方违约，分包方应无条件返工，直至合格。(3 )因分包方原因工程竣工一次性验收未达到合格标 准，分包方须自费修至约定标准，因不合格返工，工期不 予顺延。(4 )除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上 大风等)或分包方原

4、因造成停工，工期可相应顺延外，若 分包方无正当理由未能按本合同约定工期完成施工验收 合格，每逾期一日，分包方应向承包方支付违约金 元,分包方还应承担由此给承包方造成的损失。2、争议:(1 )因履行本合同发生的一切争议，由当事人协商或 由主管部门调解解决，协商或调解不成，依法向承包方(甲 方)住所地人民法院起诉。(2)发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继 续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：单方违约导致合同确已无法履行，经协商无法达成一 致的；调解要求停止施工，且为双方接受；法院要求停止施工。十二、履约担保1、分包人应向承包人提供以下第一种形式的履约担 保：(1)履约保证金 元;(2

5、 )银行履约保函。2、分包人提供的履约担保的保证范围为：分包人未按 照合同约定履行义务，给承包人造成的所有损失，包括但 不限于承包人为该合同项下项目支付的相应款项。3、分包人应在本合同签订后5日内向承包人缴纳履约 保证金或提供银行履约保函。分包人缴纳履约保证金的， 承包人应在分包工程竣工验收合格后15日内，扣除分包 人违约给承包人造成的损失后(如有)一次性无息返还； 分包人提供银行履约保函的，保函的保证期限为分包工程 竣工验收合格后两年。十三.其他1、分包方交付的竣工资料，必须按照国家档案管理的 有关规定北京市建筑安装工程施工技术资料汇编的要 求执行。2、本合同工程的保修期至分包工程完工且验收

6、合格后 两年(防水工程为五年)。保修期内如工程出现质量问题， 分包方必须在接到通知后的4个小时内派员维修，且由 此引起的损坏，分包方免收一切费用；若非质量问题引起 的损坏，分包方可适当收取更换的材料、部件的成本费。 若分包方在收到通知后不及时派员维修，承包方可另请人 员修理，修理费用由分包方承担，由此给承包方造成的经 济损失由分包方赔偿。3、双方约定的分包人其他违约责任：(1 )工程因质量不符合规定的，分包方负责无偿修理 或返工，并承担相应损失。(2 )分包方若不按合同规定履行合同义务，承包方将 追究分包人责任，并有权要求分包方赔偿其造成的一切经 济损失。(3 )如因分包人违约导致发包人与承包

7、人解除总承包 合同，则本分包合同同时解除，承包人按分包人已完工程 量的80%进行结算，承包人无需给予分包人补偿，分包人 应赔偿承包人由此造成的一切损失，包括但不限于因合同 解除需向发包人支付的违约金、因合同解除遭受的利益损(4)分包方必须自行完成本合同工程，本工程严禁乙 方转包或再分包，否则构成违约。4、分包方报价清单为本合同的组成部分。5、任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是 部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的, 该权利转让行为无效，对本合同另一方不产生法律约束力。6、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程 有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程 合

8、同以及确保分包工程质量的连带责任。7、分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有职工生命财产和施工机械设备办 理保险，并支付保险费用。如施工过程中发生了意外伤害 或人员伤亡，分包人应承担相应责任并采取必要的措施, 并支付相应的经济赔偿。8、分包人在收到工程款后优先支付农民工工资，否则 承包人有权从其履约保证金或工程款中直接给付。分包人 所雇用人员发生人身损害由分包人负责解决，如因此给承 包人带来法律上的责任、承担赔偿，承包人有权要求分包 人承担最终赔偿责任，该赔偿费用可从分包工程价款中直 接扣除。9、由分包人负责供应的材料（如有时）及机械、施工 工艺等，分包人负有保证第

9、三人不得向承包人主张任何权 利的义务，如由此给承包人造成损失，由分包人承担，承 包人可从工程款中直接扣除。10、分包人在工程实施过程中，未经专利权人许可， 实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷，造成专利权人 或者利害关系人向人民法院起诉的，分包人应承担全部责 任，并赔偿给承包人造成的全部经济损失。11、现场函件管理合同履行过程中，承包人向分包人送达的各类文件、函 件等资料文件，分包人的现场负责或其管理人员应及时签 认；如对上述文书有异议，应根据函件资料时限要求及时 提出，否则，自签收3天后，视为分包人对该文书的确认 同意；如分包人拒绝签认的，承包人可以特快专递或电子邮件 的形式发出，并自特快专

10、递发出之日或电子邮件发出之日 起7天后，视为分包人对该文书的确认同意。双方确认分包人邮寄送达的地址及联系人如下：分包人：（单位名称）联系人：地址：邮编：电话：电子邮箱地址：12、其他未尽事宜按国家现行法规办理。13、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。十四、合同生效1、合同订立时间：年月 日2、合同订立地点：3、本合同双方约定后生效十五：附件：附件一：授权委托书附件二：承诺书附件三：分包人项目组成人员名单附件四：施工现场安全生产管理协议书附件五：临时用电管理协议书附件六：施工现场消防保卫协议书附件七：环保及扬尘治理责任书附件八：工程质量保修书附件九：分包

11、工程廉政建设协议书附件十：分包人营业执照、资质证明承包方：（公章）分包方：（公章）委托代理人：委托代理人:住所:住所:邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：附件一：授权委托书本授权委托书声明：我系 公司法定代表人，现授权 为我公司合法代理人，以本公司名义 并代表我公司处理工程以下事宜：招投标、合同洽谈、 合同签订、工程结算、合同款领取等该工程施工过程中一 切文件处理、签订及处理与之有关的一切事务及现场施工 组织管理。在该工程履行期间，代理人所实施的行为具有 法律效力，我公司均予以认可。代理人无转委托权，特此委托。代理人姓名：身份证号码：住 址：（后

12、附代理人身份证复印件）授权单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年 月 日附件二：承诺书我单位承揽的 专业分包工程，在此郑重承诺：绝不再次转包，严格履行合同约定的质量、工期、 安全等方面的责任与义务，并自愿承担一切由我单位引起 的相关责任及后果。单位公章： 法定代表人（签字）： 年 月曰附件三：分包人项目组成人员名单:主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主IW二、项目部人员项目经IS技术负责人质量管理安全管S以上为我单位在该项目组成人员。分包人（盖章）：年 月 日附件四：施工现场安全生产管理协议书三.合同价款1、工程总造价：合同暂定总金额为人民币大写：万 元，小写：万元整(其中：不含

13、税总价元，税率_%, 增值税税金元，含税金额%)2、最终结算按照承包人确认的分包人最终实际完成的 工程量为准。不可预见的项目发生，以现场实际签证为准。四.承包方工作1、承包方派驻的工程师代表发包方行使工程管理职权, 负责对工程质量、进度、安全进行监督检查并确认。2、承包方有权根据合同文件要求，对分包方的工作(工 程进度、工程质量、安全文明施工、材料供应、现场配合 等)进行监督检查，承包方有权提出停工、勒令整改。3、承包方应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的完成时间：开工前1H 内完成。(2 )由承包方办理的施工所需证件、批件的名称和完 成时间：合同签订后，及时办理相关

14、手续。(3 )水准点与坐标控制点交验要求：开工前以书面形 式提供。(4)负责提供水电接拨点，分包方进入施工现场，水 电费用由分包方自行负责。为贯彻执行安全第一.预防为主、综合治理的方针， 完善 工程安全生产保障体系，确保广大施工人员的 生命安全和身体健康，确保实现本工程的安全生产和文明 施工管理目标。甲方与乙方经双方协商一致，对以下所有 条款予以确认并签订本安全生产协议。甲方： L总包方）项目经理部乙方：（分包单位）项目经理部一、本工程安全生产和文明施工管理目标：1、现场杜绝重伤、因工死亡、火灾、坍塌、中毒事故 的发生；轻伤事故年频率控制在3%。以内；（其中：乙方 在施工过程中将轻伤事故年频率

15、控制在本单位人员的1.4%。 以内）2、现场安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100% ,杜绝现场重大隐患的出现；3、施工现场安全达标合格率100% ;安全优良率90% 以上；4、确保施工现场达到地方绿色安全工地标准。二、乙方用工制度：1、乙方须严格遵守国家和当地政府有关建筑施工现场管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条 例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由 乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；2、乙方的所有工人必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方工人违反上述 条例造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任 均由乙方承

16、担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；3、乙方应遵守甲方上级制定的有关劳务分承包队伍（或专业承包）的管理规定以及甲方的其它的关于乙方管 理的所有制度及规定；4、乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能 够出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能 承担与自己资质相符的工程。三.甲方对乙方的安全生产要求：1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否 则由于自身安全措施不力而造成事故的责任或因此发生 的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任 方承担责任和有关费用；2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准、施工现场临时用电安全技术规范以 及当地政府相关标准、

17、规定及各项规范；自觉遵守、执行 当地政府有关安全生产和文明施工的各项规定，并且积极 参加各种有关安全生产和文明施工的各项活动，切实保障 施工作业人员的安全与健康。3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产和 文明施工的各项规章制度和管理，并按经济合同有关条款 加强自身管理，履行己方责任。四、乙方必须执行下列安全管理制度：1、安全技术措施方案报批制度。乙方必须执行甲方总 体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单 项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变 原方案必须重新报批。2、乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制 度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。3、

18、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:(1 )乙方法人、项目负责人、及安全管理人员等三类 人员必须取得安全考核合格证书。(2 )乙方员工入场一律接受甲方组织的一级安全教育; 乙方负责对员工的二级安全教育，乙方施工班组负责对班 组人员的三级安全教育,乙方负责的安全教育考试成绩报 甲方安全部门备案；乙方员工经三级安全教育经理部、乙方施工队、乙方施工班组)经考试合格后方准 进入现场施工。如果乙方的人员需要变动，必须提前报告 甲方并征得甲方同意，同时按规定进行教育、考核合格后 方可上岗；(3 )乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要， 并持有效特种作业证件，持证上岗；(4)乙方工人变换施工现

19、场或工种时，要进行转场和 转换工种教育；(5 )乙方必须执行周一安全活动一小时制度。(6)进入施工现场的任何人员必须正确佩带安全帽和 其它安全防护用品。任何人不得住在施工的建筑物内。进 出工地人员必须佩带出亚，无证人员将清除出场。4、乙方必须执行甲方的安全检查制度：(1 )乙方必须接受甲方及其上级主管部门和各级政府、 各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失 均由乙方承担；(2 )乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定 期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；发现安全隐 患立即整改、不得无故拖延整改时间。(3 )乙方必须设立专职安全人员，实施日常安全生产 检查制度及工长、班长跟班

20、检查制度和班组自检制度。5、乙方必须严格执行检查整改消项制度。乙方对甲方下发的安全隐患整改通知单,必须在限 期内整改完毕，逾期未改或整改标准不符合要求的，甲方 有权予以处罚。6、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。(1 )乙方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规 厂家的产品，合格证齐全、且机械性能良好、各种安全防 护装置齐全、灵敏、可靠；(2 )乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检 后报甲方有关部门验收，合格后方可使用；(3 )乙方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报甲方，接受专职部门的专业验收；乙方必须按 规定提供设备技术数据，防护装置技

21、术性能，设备履历档 案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足国家 和当地政府有关规定。7、乙方必须执行安全防护验收和施工变化后交接检验 制度。8、乙方必须执行甲方重要劳动防护用品的定点采购制 度。同时，还要满足当地政府及建设主管部门的有关规定；9、乙方必须执行个人劳动防护用品定期、定量供应制 度。10、乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。11、乙方必须严格执行企业员工因工伤亡报告制度；(1 )乙方员工在施工现场从事施工过程中所发生的伤 害事故为工伤事故；(2 )如果发生因工伤亡事故，乙方应以最快捷的方式 通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方 通过正常渠道及时逐级上报上级有

22、关部门，同时积极组织 抢救工作，并采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤员 必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，甲方为 抢救工作提供必要的条件；(3 )乙方要积极配合甲方主管部门、政府部门对事故 的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自损 毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；(4)乙方须承担因为自己的原因造成的安全事故的经 济责任和法律责任；(5 )如果发生因工伤亡事故，乙方应积极配合甲方做 好事故的善后处理工作，伤亡人员为乙方人员的，乙方应 直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资 金费用由乙方先行支付，因不能积极配合甲方对事故进行 善后处理而产生的一切后果由乙

23、方自负。12、乙方必须执行甲方制定的安全文明施工奖罚条例。乙方要教育和约束自己的员工严格遵守施工现场安 全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、 违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。13、乙方必须执行安全防范制度:(1)乙方要对乙方工程范围内施工作业人员的安全负 责；做到三不伤害。(2 )乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防 措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全 和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员 免遭工地可能发生的一切危险。(3 )乙方所有施工作业人员必须严格按各工种安全操 作规程进行施工作业、严格执行安全生产法规所涉及到的 各项条款；

24、(4)施工现场内，乙方必须按甲方的要求，在工人可 能经过的每一个工作场所和其它地方均应提供充足和适 用的照明，必要时要提供手提式照明设备；(5 )甲方有权要求清退乙方队伍中有严重违章、或多 次违章不服从安全管理的人员，一经清退乙方不得再次雇 用。(6)乙方必须严格执行项目安全文明施工方案、防护 到位、材料必须堆码整齐、工完场地清。(7 )对不符合安全规定的，乙方安全管理人员有权要 求停工和强行整改，使之达到安全标准；(8 )凡重要劳动防护用品，必须按甲方指定的厂家购 买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机 防二次触电保护器、配电箱、五芯电缆等；(9)乙方应给所属员工提供必须配备有效

25、的安全用品, 如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、 护耳、绝缘手套等其它的个人人身防护用品；(10 )乙方应在合同签约后十五天内，向总包方上报 安全管理措施方案，安全生产管理保证体系人员名单、 通讯录、管理人员上岗证、特种作业人员上岗证、(11)已获批准的安全管理方案及条例的副本，由乙 方编制并且分发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或 法律要求的其它文件、标语、警示牌等物品，具体由甲方 决定；(12 )乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安 全员负责安全方案和措施得到实施。五、乙方现场文明施工及其人员行为的管理：1、乙方必须遵守现场安全生产和文明施工的各项管理 规定，在设施投

26、入、现场布置、人员管理等方面要符合甲 方安全生产和文明施工的要求，按甲方的规定执行，在施 工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生 任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程 周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一 切损失和费用均由乙方自己负责；3、乙方应按照甲方要求建立健全本单位的有关文明施工和环境保护等方面的各项管理规章制度并狠抓落实，同 时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污 染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；4、乙方工人和管理人员举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事；5

27、、乙方在施工现场应按照国家、当地政府及行业管理部门有关规定，配置与施工规模相适应的一定数量的专职 安全管理人员，专门负责施工现场安全生产和文明施工工 作的监督、检查以及因工伤亡事故的处理工作，乙方应赋 予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻安全第一、预防 为主的方针；6、乙方应严格执行国家的法律、法规，对于具有职业危害的作业，提前对工人进行告之，在作业场所采取适当 的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在 整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所, 并且采取适当的措施预防传染病，并提供应有的福利以及 卫生条件；7、乙方进场时，应按总分包合同条款中规定数额交纳 不低于工程合同总价款

28、2%的安全生产文明施工保证金。 乙方单位、班组或个人因违章、违规、违纪行为而受到处 罚，其罚金从该押金中扣除。当押金少于一半时，乙方须 补足押金金额。退场时给予结算，多退少补。六、争议的处理：当甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工 合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的 可以向工地所在地人民法院起诉或向仲裁机关提出仲裁 解决。七、其它补充条款：在施工中执行工程总分包合同相关安全条款时,本协议 书具有优先权。其余未尽事宜按照上级有关规定执行。八协议的生效与终止本安全生产协议书在乙方进入现场正式施工前签订;一 式两份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。本安全生产协议书自签订之

29、日起生效，随双方签订的经 济合同的终止而终止。甲方：（盖章）乙方：（盖章）项目经理:项目经理:(5 )具备开工条件后，分包方应提前圭天准备足够的 施工所需材料。(6 )按时向分包方拨付工程款。五、分包方工作1、分包方指派工程负责人，负责对工程质量、进度、 安全进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工 的安全稳定。2、分包方须按承包方的工期要求，向承包方提供现场 施工有关技术交底、安全交底等工程资料。3、进行可能的深化设计工作，经承包方确认后在分包 工程中使用，所有设计图纸必须符合国家现行的和有关的 设计规范的要求。4、分包方须按承包方的工期要求，向承包方提供工程 进度计划，若分包方不能按

30、照承包方批准的进度计划施工 时，应根据承包方的要求提交一份修订的进度计划，以保 证所分包工程施工内容如期竣工。5、分包方应在进场 此日内向承包方和监理单位提供 本合同项下一份详细的进度计划，分包方的进度计划应根 据承包方的进度计划编制，承包方和监理单位应在1日内 批复，批准后，分包方方可执行。6、施工中因分包方责任造成的停工、返工、材料、器 材损失等均由分包方承担。所有设备和工程验收前均由分签定日期：年 月日签定日期：年 月曰附件五：临时用电管理协议书 甲方：L总包方）项目经理部乙方：（分包单位）项目经理部为认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的安全 生产方针，加强临时用电安全生产管理，保证施

31、工用电安 全，分清甲乙双方的责任，特制定本工程施工现场临时用 电协议书。约定协议及用电要求如下：一.甲方的临电管理职责：1、施工现场的变压器台、一台_KVA、一台_KVA、 施工现场及生活区共安装一级配电箱台、二级配电 箱台由甲方进行安装检查维护管理、根据乙方的用电需 求基本满足使用要求。2、甲方根据乙方上报的施工现场临时用电申请表负责 给乙方提供一级箱或二级箱电源、并指定箱内乙方引出电 源的开关、（断路器）引出线路接线时需有甲方生产负责 人同意后由甲方电工指挥、并配合乙方电工接出。二、乙方的临电管理责任：1、乙方需要在施工现场使用临时用电源，应事先与甲 方协商一致、制定切实可行的用电方案、根

32、据用电设备大 小合理分配线路和负荷开关、填写施工现场临时用电申请 表。2、乙方必须设专职电工持证上岗、穿戴好个人防护用 品服从甲方管理人员和电工正确的管理意见发现不安全 的问题和事故隐患及时拉闸断电并报甲方协助解决。3、临时用电必须严格按施工现场临时用电规范 JGJ46-2005及临时用电设计方案要求使用,必须建立内 业档案资料。4、临时用电必须建立现场线路、设施的定期检查制度, 检验记录存档，线路绝缘电阻每半月一次，漏电保护器检测 每周一次。5、暂设临时架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料 软线，必须按规范架设整齐，不得成束架空敷设，也不得 沿地面明敷设。6、施工机具、车辆及人员应与用电线路

33、保持安全距离, 若达不到规范规定的最小安全距离，必须采用可靠的防护 措施。7、配电系统必须实行分级配电。各类配电箱、开关箱 的安装和内部设置必须符合规范规定，箱内电器必须可靠 完好，其选型定值要符合规定，开关电器应标明用途，开关箱内漏电保护器漏电电流30mA-0.1S,特别潮湿地区漏电电流 15mA-0.1So8、各类配电箱、开关箱外观完整牢，防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用 的配电箱应切断电源，箱门上锁。9、建筑施工现场必须采用三相五线制（TN-S ）的接零 保护系统，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。各 种电气设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座

34、必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接地或接 零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级 保护，形成完整保护系统。10、漏电保护装置必须符合规范规定，各种高大设施必须按规定装设避雷装置。11、手持电动工具的使用，必须符合国家标准的有关 规定。工具电源线插头和插座应完好，电源不得任意接长 和调换。工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人 负责。12、临时用电开关箱必须按规范一机一闸一漏一箱（包 括插座），照明和动力配电分设，漏电保护器必须符合临 时用电规范规定的要求。13、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。14、凡在一般场所采有220V电源照明的，必须按规

35、定布线和装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊 场所必须按国家标准规定使用安全电源照明。15、使用行灯照明，其电源电压不得超过36V ,特别 潮湿的地方不得超过12V ,灯体与手柄应坚固绝缘良好, 电源线应使用橡套电缆线，不得使用塑胶线，行灯变压器 应有防潮防雨措施。16、电焊机应用专用电箱，电焊机外壳应做接零或接 地保护，二次线侧应安装防二次触电保护器，一次线应小 于5米，二次线长度应小于30米，两侧接线应压接牢固， 并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位，不得借用金属 管道，金属脚手架，轨道及结构钢筋等作回路地线。焊把 线无破损，绝缘良好。电焊机设罩地点应防潮，防雨、防 砸。17、每日上

36、班前，电工必须检查线路、电器、电动工 具等，确保无安全隐患方可使用，只要有作业人员作业, 必须有电工现场巡视，不得擅自离岗。电工必须持证上岗， 非电工禁止从事电工作业、不得私拉乱接电源线、开关、 插头、不停劝告者要按照项目制定的安全奖罚条例进行处 罚。18、由甲方提供的设备、材料、乙方应填写领料单专 项使用并妥善保管不得挪做他用、用完后原物（除消耗品 外）交还甲方损坏丢失按原价赔偿。19、凡不严格按照临时用电规范规定作业，违章指挥、 违章操作造成的安全事故，由乙方单位全部负责。20、本协议未提到的，按临时用电规范及强制性条文 执行。21、其它约定事项：22、协议的生效与终止本安全生产协议书在乙

37、方进入现场正式施工前签订；一 式两份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。本安全生产协议书自签订之日起生效，随双方签订的经 济合同的终止而终止。甲方盖章：乙方盖章：项目负责人:项目负责人:日期：年 月曰日期：年 月曰附件六：施工现场消防保卫协议书 甲方： L总包方）项目经理部乙方：（分包单位）项目经理部为确保 工程的顺利进行，根据中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、建筑法 等法律法规，本着谁主管，谁负责的原则，确保施工 现场的消防安全。由 项目经理部与 公司自愿协商签订本消防协议书。一、甲方的权力、责任和义务1、贯彻落实国家及地方人民政府的相关法律、法规、 与行业部门的相关规定，对施

38、工现场的消防安全有权进行 全面监督、检查和指导。2、对总承包单位对违反中华人民共和国消防法、 中华人民共和国安全生产法、的分包单位（含甲指分 包单位）有权按照项目部制定的安全文明施工处罚条例进 行处罚限期整改或停工整改。3、由于分包单位（含甲指分包单位）不服从总包单位 正确的安全生产管理，一旦发生消防安全事故与生产安全 事故所造成的经济损失及主要责任由甲方承担。二、乙方的权力、责任和义务L贯彻落实国家及地方人民政府的相关法律、法规、 与行业部门的相关规定，对施工现场的消防安全负总责。2、按照相关法律法规建立健全消防领导小组，建立并 落实消防安全责任制，做到谁主管、谁负责。项目经 理任领导小组的

39、组长并为第一责任人全面负责施工现场 的消防工作。定期检查及每周召开一次消防工作例会，总 结前一阶段消防工作情况，布置下一阶段的消防工作。3、制定消防工作总体方案及绘制施工现场消防平面图， 并根据冬雨季施工方案和工程进度，制定出易发生火灾部 位的防火预案及灭火方案。建立并执行消防工作检查制度, 制定施工现场用火用电制度。4、成立现场义务消防队，义务消防队员必须经过培训 与定期进行演练及实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后 可立即组织抢险灭火。5、施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于 3.5米，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车 道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。6、施工现场要有明显

40、的防火宣传标志。设置的消防器 材、消火栓要做到布局合理，成组设置，水龙带齐全，要 有明显的消防标志，并经常检查、维护、保养。消防干管、 消防立管及消防栓口设置要符合标准规定。7、电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时要 按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必 须确认无火源隐患后方可离去。8、氧气瓶、乙块瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火 作业距离不小于10米。建筑工程内禁止氧气瓶、乙焕瓶 存放，禁止使用液化石油气钢瓶。9、施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时 用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可 燃材料。严禁超负荷使用电气设备。10、易燃易爆物品，必须有严格

41、的防火措施，指定防 火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。11、施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要 采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单 独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、 库房内调配油漆、烯料。12、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃 材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计 划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并 有专人负责。废弃材料应及时清除。13、施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式 防尘网、保温材料等，必须符合消防安全规定，不得使用 易燃、可燃材料。进场时要进行检验，凡是不符合规定的 材料，不得进入施工现场

42、使用。14、施工现场严禁吸烟。不得在建设工程内设置宿舍。15、施工现场和生活区，未经批准不得使用电热器具。 寒冷季节严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。16、从事油漆粉刷或防水等危险作业时，必须有书面 安全技术交底并有全体作业人员签字手续，同时要有具体 的防火措施，必须派专人看护。17、现场搭设的各种临时建筑，不得使用可燃材料， 要有厂方及安装单位验收合格证明后方可使用。生活区的 设置必须符合消防管理规定。18、生活区的用电要符合防火规定。食堂使用的燃料 必须符合使用规定，用火点和燃料（煤气罐等）不能在同 一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关关闭, 经常检查有无泄漏。19、乙方要

43、按照有关规定保管好贵重物品。施工现场、 仓库、生活区域必须设专人看护、打更值守，严防丢失被 盗及发生火灾事故。20、乙方单位人员、车辆出入现场时，要主动出示证 件，按指定路线行驶。携带物品、退料和设备，必须到甲 方保卫部门开出门证，出入大门时，必须服从门卫检查。乙方在施工现场和生活区域内，所发生的刑事治安案件、 火灾事故、人为损坏成品以及给甲方造成的经济损失，由 乙方负责。三、本协议书一式三份，甲乙双方各执一份、监理单位 一份本协议由甲乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收后自行终止。甲方：（盖章）项目经理：乙方：（盖章）项目经理：签定日期：年 月曰签定日期：年 月曰附件七：环保及扬尘治理责任

44、书甲方：L总包方）项目经理部乙方：（分包单位）项目经理部为进一步加强建筑施工安全生产和扬尘治理工作，在有 效遏制生产安全事故的发生，保障施工现场施工的安全稳 定，根据上级主管单位文件规定，特制定本环保及扬尘治 理责任书，项目部严格遵照执行。一、施工现场扬尘污染控制1.严禁露天喷沙除锈和喷漆作业，因特殊工艺要求进行作业的必须采取有效防护措施。 包方妥善保管，如有损坏或遗失均由分包方负责，同时施 工工期不予调整。7、隐蔽工程在隐蔽前一天，由分包方通知承包方、监 理单位到场检查，若不按时到现场检查的，分包方可自行 检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录。若未通知承包方、 监理单位进行隐蔽验收分包方就进行

45、隐蔽施工的，承包方、 监理单位有权要求进行破坏检查，所产生的一切费用由分 包方承担。若事后承包方、监理单位提出复查的，复查合 格，所有费用和因此造成分包方的经济损失，由要求复查 方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，所有费 用由分包方承担，并且分包方应负责无偿返修。8、工程竣工未移交给承包方之前，分包方负责工程成 品、半成品的保护。9、分包方进场施工时应自觉遵守承包方有关施工现场 管理的有关规定，服从承包方现场工程师及监理工程师管 理。承担在施工过程中的防火、防盗等安全责任；对现场 所有其他的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得 破坏，施工时如损坏承包方、第三人的财产或造成人身伤 亡

46、的，分包方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。10、分包方应自竣工之日起15日内，向承包方提供竣工资料等各3套。2、施工现场必须配备洒水降尘设备，及时洒水，控制 扬尘污染。3、施工现场出入口处必须设置冲洗车辆的设施，车辆 出场时，必须将车辆清理干净，不得将泥、土带出现场。4.施工现场主要道路必须进行硬化处理，料具场地必 须平整夯实，安排专人对道路及工地要适时清扫，并要适 时洒水压尘，控制工地扬尘污染。5、建筑物内的施工垃圾清运，必须采用封闭式专用垃 圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。并将施工垃圾、 渣土直接清运到指定的施工垃圾站内，防止产生二次扬尘 污染。6 .从事土方、渣土和施工垃圾的运输

47、，必须使用密闭 式运输车辆。装载散装物料必须有苫盖措施。在运输中车 辆密封盖严禁敞开。上路行驶不得遗撒。7、水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料要入库或严密 遮盖存放，防止扬尘。8、施工现场的料堆、土堆，要采取覆盖或固化等措施, 防止扬尘。9 .遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及 其他可能产生扬尘污染的施工。10 .拆除旧有建筑时，应随时洒水，减少扬尘污染。渣土要在拆除施工完成之日起三日内清运完毕。11,施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶及冬施取暖 锅炉等必须使用清洁燃料，严禁使用燃煤，污染大气环境。12、施工机械、机动车辆尾气必须达标排放，装载货物 不流洒，散装物料要苫盖，车辆行驶不能造成道路扬尘污 染。13、严禁焚烧沥青、油毡、树叶、枯草、废纸、垃圾 以及其它能产生有毒、有害烟尘、气体的物质，污染大气 环境。14.施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配