谁记录路肩施工合同.docx

《谁记录路肩施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《谁记录路肩施工合同.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、篇一：路肩合同混凝土路肩浇筑合同甲方：乙方：依据有关法律、行政法规，双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，就本项目路肩浇筑事 宜协商一样，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1 .工程名称：西充县化凤山公园工程建设项目2 .工程地点：西充县化凤山二、工程内容及工期1 .工程内容：混凝土路肩浇筑2 .工期：砂砾石铺筑完成后36小时内完成路肩浇筑。三、铺筑单价及付款方法1 .路肩浇筑单价：经双方协商，按综合单价150元/ m3,综合单价包括乙方模板、支 模、养护、浇筑等费用。甲方只供应商品混凝土。2 .付款方式：路肩浇筑完成后一次性付清。3 . 工程合同一经签发，不受任何价格调整影响，均按合同单

2、价进行结算；四、工程量核算与确认1 .路肩工程量按图纸为准。五、质量、平安及验收（一）、工程质量：2 .乙方需依据甲方要求浇筑路肩。2、路肩高度、宽度符合要求，路肩顶面需向外侧做2%放坡，顶面平整无坑洞蜂窝麻面。3、左右路肩之间净空必需保证4.5m （弯道加宽部分按甲方放线为准）。4、路肩每4m一伸缝、0.5m一缩缝。（二）、平安管理及责任：1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好平安教化，必需留意重视平安生产，尤其夜间作业 必需保证作业平安，如发生平安事故，由乙方负责，与甲方无任何关系。3 .现场代表：甲方、乙方。六、双方责任（-）、甲方责任：1 .按合同规定刚好支工程费用；2 .协调各方关系

3、，确保乙方施工不受外界干扰；3 .保证混凝土的供应量；（二）、乙方责任：1 .严格依据合同中的质量要求施工；2 . 自行解决吃住等日常生活问题;七、违约责任：1 .甲乙双方均应切实履行合同职责，否则视为违约；2 .乙方必需无条件听从甲方的管理，严格落实合同责任。中途不得以提高单价等理由而罢 工，如乙方路肩浇筑未完成而擅自撤离现场或有意停工，视乙方违约，甲方有权单方面 终止合同并有权拒绝支付已完成合同量工程款。3 .乙方如因重大事故和严峻违章受到业主等部门罚款，甲方有权扣除乙方的工程款。4 .乙方拖延工期，未按时完成，对后续工序造成影响，对甲方造成损失的，由乙方担当责 任。5. 因不行抗力因素导

4、致合同无法履行，双方均不负任何责任；八、其它1 .本协议经双方签字之日起马上生效。2 .本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3 .因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人： 授权代表（签字）：授权代表（签字）： 年月日年月日篇二：路肩路缘石施工合同路缘石施工合同甲方：乙方：为明确双方责任，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。一、工程名称：山水新城一期室外配套路缘石安装。二、工程地点：山水新城。三、工程内容及工程量：工程内容：整个环路的路缘石，工程量按实际计算。结算与支付应是经现场技术员认可的，

5、按施工图和技术规范要求完成的实际工程数量。四、承包形式及计量方法：K该工程项目按单价承包，预制、铺设c20位路肩及c20碎路缘石：元/立方米；m2.5水泥砂浆：元/立方米。2、上述单价中包括完成该项目所需的劳务、材料、机械、质量自检、安装、缺陷修复、缺陷 责任期维护、管理、临时工程、保险（工程一切险及第三方责任险除外）、利润等费用，以及 合同明示或示意的全部责任、义务和一般风险的费用。五、工程造价与结算方式：1、工程造价：本合同为单价合同。工程造价按施工中实际工程量（经现场监理及甲方签认） 乘以本合同第四条相应的单价计算。2、结算方式：工程开工至完成工程量的10%以上时，起先支付，并按现场监理

6、确认的工程量 办理工程进度款，以后按甲方从业主获得的进度款的时间和工程量按比例支付至工程款的 90%,余下10%为工程质量保修金，保修金待工程竣工合格一年后，并按业主要求将该工程的 责任缺陷修理好时，再全部付讫。六、工期：该工程自二00三年月日至二00三年月日前全部竣工，如未能在合同期内竣工， 则每延期一天罚款乙方500元。如经甲方和业主确认无实力完成本合同内容时，甲方有权调 整工程量或终止合同，乙方必需无条件听从。并在甲方做出确定后3天全部撤离施工现场。 七、材料供应：甲方无义务为乙方供应各种材料，但在施工过程中乙方如确需甲方代购材料，甲方将依据当时 材料到工地价，另加2.5%的选购 费和2

7、%的检验试验费，并在该工程支付进度款时扣 除。甲方代购的材料由乙方负责保管和装卸。乙方自行选购的材料由乙方负责材料的检 验、试验，并保证材料质量满意相欠规定的要求，并获得监理工程师的认可。八、工程质量及验收标准：工程质量确保优良，乙方必需严格按原阳至新庄高速马路no. 2 两阶段施工图设计，细心组织施工，满意马路工程质量检验评定标准（jtj071-98） 的要求，认可业主及二航局的相关质量要求和规范及检验标准。九、甲方职责：1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、平安生产、文明施工进行管理和监督。2、甲方刚好为乙方供应施工所必需的施工图纸及监理或业主下达的其它指令，并进行技术交 底。3、刚

8、好审批乙方提交的施工组织设计（或施工方案、进度安排）。4、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，帮助协调乙方与监理的关系。十、乙方职责：1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求，细心组织 施工。2、保质保量、保平安如期完成所担当的工程。3、必需固定一名负责人在现场此负责人全部签字代表乙方。4、工程实施过程中，乙方应刚好向甲方报告施工进度、施工质量、平安状况和施工中存在的 问题。5、需供应人员、设备进场报验单及有关人员的操作上岗证。十一、其它：1、乙方在施工中必需对全部参加施工作业的劳务人员加强平安教化，增加自我爰护意识，对 在该工程施工期间，发生的各类机械、人员

9、、工程的平安、质量事故，一律由乙方自负。双方 另行签订平安施工协议。2、因甲方缘由造成的平安质量事故，由甲方担当（需附甲方施 工现场技术负责人签认单）误工损失费用。3、甲方的业主和监理在该标段对甲方的要求或指令，同样视为甲方对乙方的要求，乙方不得 对此提出任何费用要求，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行 调整，详细方法按设计变更处理。4、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的有欠规定。5、生活驻地、劳动爰护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自行解决，并符合国家的有关法 律法规的规定。6、非人为的不行抗拒的自然灾难造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不对乙方负责工程价

10、 款的调整和赔偿，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行调整， 详细方法按设计变更处理。十二、合同争端的解决方式，按下列程序进行：1、双方协商解决；2、提交双方主管部门；3、申请镇江仲裁委员会仲裁。十三、未尽事宜 双方协商解决。本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：代表： 代表：二00三年月日篇三：路肩劳务承包合同范本施工劳务承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：现乙方承包甲方发包的路肩分部工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细 状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工

11、程名称：路肩2、工程区域：兰花洞大桥一-丰都收费处3、承包内容：路肩基层清理、钻孔、模板，钢筋，佐（上料、搅拌、运输）、养护等。4、承包范围：路肩工程所涉及到的人工，机械，材料等（其中铁钉、打杂料，铁丝一次性补助5000元）o5、承包方式：包工、包料。6、质量要求：按jtgf80/l-2004 （马路工程检验评定标准）中的路面工程，马路工程技术 标准（jtgb01-2003）检查验收，一次验收达到 合 格 标准。.7、工期要求：2011年 月日至2011年 月日。二、甲方工作：1、甲方指派驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对 乙方的工程质量、进度、用料、平安文

12、明施工、资料等工作进行监督、检查。三、乙方工作：K乙方负责履行施工合同范围内的应尽职责，依据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完 成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收前的成品爰护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自修改设计变更。四、关于质量的约定：1、乙方必需严格依据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工；工程质量达到 施工合同要求，依据甲方供应的施工设计图、国标jtgf80/l-2004、jtgbOl-2003等相关 质量验收规范的规定，作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，

13、其返工费用由乙方担当，工期不顺 延。3、如因甲方影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、本工程质保期为1年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方 须无偿履行保修责任。五、工期的约定：U如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同施工承包价格（包工，包料），路肩 元/m。（结算方量以业主，监理收方为准）。2、本承包价格包含所设施工图中的人工费、机械费、材料、油料、进退场、材料租赁、上 运费、资料费等。

14、3、付款方式：4、每月按实结算，按实际的结算方量的工程款的 80%支付给乙方。5、竣工验收合格后，甲方将工程量余款的15 %支付给乙方，剩余工程量的5%作为质量保修金，保修期满后3 个月结清余款。3七、材料的约定：K全部的水、油、电、机具、材料等费用，全部由乙方自行负责。八、平安生产的约定：K乙方须严格遵守甲方的规章制度，以及平安技术操作规程，对施工现场的平安生产严格要 求。2、乙方严格按规定搭设好平安设施，为作业工人供应平安作业保障，专人负责平安 检查，指挥、协调，严禁在施工现场发生作奸犯科等行为。3、施工作业区域四周要做好临边防护，有平安提示标示，实行全交通管制施工，严 禁其他无关人员在施

15、工区域逗留。4、乙方必需对施工人员做好平安教化，开好平安短会，做好平安记录，必需为工人 供应符合要求的平安帽，平安带。平安设施未经检查验收，不得运用。九、违约责任的约定：1.乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、如因乙方责任缘由，延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。3、乙方必需给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生平安生产事故造成人身损害 或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事 宜，双方友好协商解决。附：路肩的施工主要内容（包工、包料）甲方（签章）：年 月曰乙方（签章）：年 月曰