2023年一级建造师《建设工程法规》3月补考真题及答案.docx

《2023年一级建造师《建设工程法规》3月补考真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师《建设工程法规》3月补考真题及答案.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师建设工程法规3月补考真题及答案(完整版) 一、单选题下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，选、错选或不选 均不得分。1 .我国法律体系中，部法的划分依据是()。A.法律调整的主体B法律调整的社会关系性质C.法律的调整方法D,法律的效力层级【参考答案】B【解析】在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同 的部门法。2 .法人的住所是().A.法定代表人住所地B.法人主要办事机构所在地C.法定代表人经常居住地D.法人注册地【参考答案】B【解析】法人的住所是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。 法人以其主要办事机构所在地为住所。

2、3.甲施工企业委托其员工李某从乙公司订购一批空调，与名下商定将每台空调的 售价比正常售价提高1000元，乙给李某每台500元的回扣。下列说法正确的是 OoA.李某的行为属于表观代理，买卖合同有效B.李某的行为属于无权代理，买卖合同效力待定C.李某作为代理人未能尽职，应当独立对甲承担责任D.李某与乙恶意串通损害甲的利益，应当和乙承担连带责任第1页共44页也应当予以拆封、宣读。23.关于建设工程争议评审机制的说法，正确的是()。A.争议评审组应当由3名以上专家组成B.组成评审组的专家应当在工程结束后选定C. 一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议D.争议评审裁决具有强制执行力【参考答案】C【

3、解析】争议评审，是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独位于任 何一方当事人的专家(通常是3人，小型工程1人)组成争议评审组，就当事人发 生的争议及时提出解决问题的建议或者作出决定的争议解决方式。AB选项错。 一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。C选项正确。争议评审不具 有强制执行力。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉 讼的方式解决争议。D选项错。24.根据必须招标的工程项目规定，下列必须招标的项目范围中，达到必须 招标的规模标准的是()。A.设计采购单项合同估算价为150万元B.施工单项合同估算价为300万元C.材料采购单项合同估算价为150万元D.监理

4、采购单项合同估算价为50万元【参考答案】A【解析】本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关 的重要设备材料等的采购达到下列标准之-的，必须招标：(1)施工单项合同估算 价在400万元人民币以上：(2)重要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在 200元人民币以上E; (3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100 元人民币以上。同-项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程 建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必 须招标。第10页共44页25.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。A.行政处罚决定变更后

5、，信息公告内容并不必然变更B.信息公告内容如果有误，由被公告单位自行变更C.应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限D,被公告单位要求变更公告内容，应当由发布信息的单位提供证据.【参考答案】C【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销, 应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法 妥善处理相关事宜。选项A错误建筑市场诚信行为信息管理办法规定,对发 布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修 正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的 准确和有效。选项B错误，选项C正确。

6、被公告单位要求变更公告内容,可向公 告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。选项D错误。26.下列施工企业的造成行为中，应当暂扣安全铲许可证并限期整改的是()。A.施工企业不再具备安全生产条件，且情节严重B.发生重大安全事故的C.施工企业转让安全生产许可证的D.施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续【参考答案】B【解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣 安全生产许可证并限期整改。27 .关于建设工程未经过竣工验收,发包人擅自使用的质量责任承担的说法，正确 的是()。A,承包人不再承担工程质量责任B.承包人应当在建设工程的

7、合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承第11页共44页担民事责任C.承包人与发包人承担连带责任D.发包人以使用部分质不符合约定为由主张权利的，人民法院应当予以支持 【参考答案】B【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使后,又以使用部分质量不符合约 定为由主张权利的，人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用 寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。28 .建设工程施工合同纠纷民事诉讼中，当事人申请建设工程质量鉴定,应当在（） 提出申请。A.举证期限内B. 一审终结前C.开庭前D.辩论终结前【参考答案】A【解析】根据民事诉讼证据规定当事人申请建设工程质量鉴定，应当在举证

8、 期限内提出申请。29 .根据历史文化名城名镇名村保护条例规定，可以在历史文化名城、名镇、 名村保护范围内进行下列活动有（）。A.修建储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.在历史建筑上刻划、涂污D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动【参考答案】D【解析】在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定历史文 化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城 名镇、名村保护范围内禁止 进行下列活动：（1）开山采石开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保 护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易第12页共44页燃性 放射性、 害性、腐蚀

9、性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划 涂污。30 .关于施工中发现文物的报告和保护的说法,正确的是0。A.发现人发现文物后，应当在12小时内报告当地文物行政主管部门B.文物行政主管部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场D.文物行政主管部门接到报告后，应当在10日内提出处理意见【参考答案】C【解析】文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或 者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门文物行政部门接到 报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。31 .关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法,正

10、确的是()。A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置B.施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输C.施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件 【参考答案】D【解析】2005年3月原建设部发布的城市建筑垃圾管理规定进一步规定,施 工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处 置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件,按 照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾, 不得超出核准范围承运建筑垃圾。32 .关于堆放物倒塌、 滚落或者滑落造成

11、他人损害的侵权责任承担的说法，正确 的是()。A.堆放人有过错的，应当承担惩罚性赔偿责任B.堆放人无过错的，可以减轻其 责任C.堆放人无论是否有过错，均应当承担侵权责任第13页共44页D.堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任【参考答案】D【解析】2020年5月公布的中华人民共和国民法典规定堆放物倒塌、滚落 或者滑落造成他人损害,堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。33 .施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件中，应当为施工现场从事危险 作业的人员交纳的保险是（）。A.养老保险B.意外伤害保险C.第三者责任险D.财产保险【参考答案】B【解析】建筑施企业取得安全生产许可证，

12、应当胳下列安全生产条件：（1）建立、 健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位 安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配 备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人专职安全生产管理员经建 设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门 考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行次 安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险 作业的人勋理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公生活区 及作业场所和安全防护嗅机械设备施

13、工机具及配件符合有关安全生产法律、法规 标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或 者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工 程及施工现场易发生重大事故的部位环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有 生产安全事故应急救援案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救 援器材备，（12）法律 法规规定的其他条件34.仲裁程序中，关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说第14页共44页 法，正确的是（）。A.当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出B.当事人可以请求仲裁委员会作出决定C.当事人应当直接请求人民法院裁

14、定D.当事人一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲 裁委员会决定【参考答案】B【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出当事人 既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定,方请求仲裁委员会 作出决定，另请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。35.根据建筑法，属于申请领取施工许可证应当具备条件的是（）。A.已经确定施工企业B.项目复杂 施工难度大的，已经投保建筑工程一切险C.需要拆迁的，拆迁工作已经完成D.按照规定应当实行监理的，已经确定监理单位【参考答案】A【解析】建筑法规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办 理该建筑

15、工程用地批准手续；（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得 建设工程规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建 筑施工企业：（5）有满足施工需要的资金安排、施图纸及技术资料：（6）有保证工程 质量和安全的具体措施。36.关于建设工程施工合同纠纷和解的说法，正确的是（）。A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行B.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力C.已经申请仲裁，当事人达成和解的，应当请求仲裁庭制作仲裁调解书D.已经提起诉讼，当事人达成和解的，不得请求法院制作民事调解书【参考答案】A第15页共44页【解析】选项A正确，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是

16、否已经进入 诉讼或仲裁程序。选项B错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力, 在性质上仍属于当事人之间的约定。选项CD错误，当事人达成和解协议的，已 提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书；已提起诉 讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。仲裁机构作出的仲裁调解书 和法院的调解书，具有强制执行的效力。37.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下 列试块 试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥B.用于填充墙体的砖C.用于混凝土中使用的掺加剂D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件【参考答案】A【解析】下列

17、试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混 凝士试块：（2）于承重墙体的砌筑砂浆试块：（3）用于承重结构的钢筋及连接接头 试件：（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块：（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的 水泥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂：（7）地下、屋面、厕浴间使用的 防水材料：（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。38 .下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是（）。A.劳动合同期满，用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意 续订的B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件,用人单位解除劳动合同的C.劳动者开始依法

18、享受基本养老保险待遇，劳动合同终止的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作,用人单位 解除劳动合同的【参考答案】D【解析】劳动合同法第四十条无过失性辞退有下列情形之一的，用人单位提第16页共44页 前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解 除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原 工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作,经过 培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观 情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就 变更劳动

19、合同内容达成协议的。39 .下列情形中，于不当得利之债的是（）。A.甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障础1000元40 甲欠付乙款项，诉讼时效期间届满后，甲向乙还款C.甲欠付乙款项，提前支付全部利息后，又在借款期限届满前提前还款D.甲为避免邻居乙利益受损而管理其事务【参考答案】A【解析】不当得利,是指没有法律根据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。 于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害之间形成债的关系。受损 失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。民 法典规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人 返还取得的利益，但是有下列情形之一

20、的除外：（1）为履行道德义务进行的给 付：债务到期之前的清偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。40.根据城镇污水排入排冰管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污 水的说法，正确的是（）。A.因施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B.排水许可证的有效期，生态环境主管部门根据工期确定C.排水户应当按照实际需要的排水类别 总量排放污水D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【参考答案】D【解析】根据2015年1月住房城乡建设部发布的城镇污水排人排水管网许可 管理办法进一步规定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污第17页共44页 水。各类施工作业需要排水的，由建设单位

21、申请领取排水许可证。A错误。因施 工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部广 根据排水状况确定，但不得超过施工期限。B错误。排水户应当按照排水许可证 确定的排水类别、总量 时限 排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等 要求排放污水。C错误。41 .关于工程总承包单位的说法，正确的是()。A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位.B建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位D.工程总承包单位不得是联合体【参考答案】A【解析】选项A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位 项目 管理单位、监理单

22、位 造价咨询单位、招标代理单位。选项B错误，建设单位依 法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。选项CD错误，工程总承 包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有 相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。42 .根据建筑市场信用管理暂行办法，属于建筑市场基本信息的是()。A.行政机关奖励信息B.群团组织奖励信息C.注册执业人员信息D.行政处罚信息【参考答案】C【解析】建筑市场信用信息中的基本信息是指注册登记信息 资质信息、工程项 目信息、注册执业人员信息等。43.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期 时限的，关于后果的说法，正确

23、的是0。第18页共44页A.施工许可证需要重新核验B.须报告发证机关并交回施工许可证C.施工许可证仍有效D.施工许可证自行废止【参考答案】D【解析】建筑法规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期:延期以两次为限，每次不超过 3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。44.根据建设工程质量管理条例，总监理工程师签字方可进行的事项是()。A.隐蔽工程实施隐蔽B.防震减震装置用于建设工程C.建设单位拨付工程款D.建筑构配件在工程上使用或者安装【参考答案】C【解析】建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当选派具备相应

24、资格 的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。经监理工程师签字，建筑材料、建 筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施 To未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。45.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中，由承运人承担赔偿责任的是 ()A,不可抗力B.承运人未按约定路线行驶C.货物本身的自然性质D.托运人申报不实【参考答案】B【解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货 物的毁损 灭失是因不可抗力 货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人第19页共44页【参考答案】D【解析】代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的

25、，由代理人和相对人负连 带责任。4.根据民法典，行为人没有代理权 超越代理权或者代理权终止后，仍然实 施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为()。A.无效B.效力待定C.有效D.经追认后有效【参考答案】C【解析】民法典规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后， 仍然实施代理行为相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。5.除法律另有规定和当事人另有约定外，动产物权设立和转让发生效力的时间是 OoA.登记时B.合同成立时C.交付时D.合同生效时【参考答案】C【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，法律另有规定的除外。6.关于工程建设行业标准的说法，正确的是

26、0。A.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定B.行业标准的某些规定与国家标准不一致时,审批部门不得批准C.行业标准的制定以国家标准的存在为前提D.行业标准一般每5年复审一次【参考答案】D第2页共44页收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。46.关于民事诉讼时效期间的说法.正确的是（）。A.普通诉讼时效期间为3年B.权利的最长保护期限为10年C.国际货物买卖合同争议的时效期间为3年D.技术进出口合同争议的时效期间为2年【参考答案】A【解析】普通诉讼时效民法典规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期 间为3年。47.建设工程质量保修书承诺的保修期限中，符合法定要求的是（）。A.屋面防水工程 有

27、防水要求的卫生间的防渗漏，为2年B.电气管线、给排水管道 设备安装和装修工程，为1年C.房屋建筑的主体结构工程，为50年D.房屋建筑的地基基础工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限【参考答案】D【解析】建设工程质量管理条例规定,在正常使用条件下，建设工程的最低 保修期限为：（一）基础设施工程 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为 设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程 有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供 冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的 保修期限由发包方与承包方约定。48.根据

28、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释（一），建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，当事人对建设工程实际竣 日期有争议的，竣工日期为（）。A.转移占有建设工程之日B.承包人提交竣工验收报告之日第20页共44页C.实际竣工验收之日D.工程完工之日【参考答案】A【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 释（一）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按 照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣 工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发炮人拖延睑收的，以承包人提交验 收报告.之日为竣工日期

29、；（3）建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的，以转移 占有建设工程之日为竣工日期。49.关于质押的说法，正确的是（）。A.质押应当转移占有B.质押是违约责任的承担方式C.法律 行政法规禁止转让的动产不得出质D.质权自出质人办理质押登记时设立【参考答案】C【解析】质押分为动产质押和权利质押，权利质押不转移占有，A错误。权利质 押是将权利凭证交付质押，人或办理出质登记的担保，B错误。质权自出质人交 付质押财产时设立，D错误。50.除建设工程施工合同专用条款另有约定外，应当投保建筑工程一切险的主体 是（）。A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人【参考答案】B【解析】2017年9月住房和城乡建设部

30、、工商总局经修订后联合颁布的建设 工程施工合同（示范文本）中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保第21页共44页 建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保 险费和其他相关费用由发包人承担。51.从我国法的形式来看，招标投标法实施条例属于()。A.法律B.行政法规C.部门规章D,非法律规范性文件【参考答案】B52.民法典物权编调整的法律关系是()。A,因物的占有和使用产生的民事关系B.因物的收益和处分产生的民事关系C.因物的占有和处分产生的民事关系D.因物的归属和利用产生的民事关系【参考答案】D【解析】民法典第二百零五条本编调整因物的归属和利用产生的民事关系

31、。53.根据民法典，建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的，首选的 解决方式是通过()。A.按照符合合同目的的特定标准履行B.按照合同相关条款确定C.当事人协议补充确定D.按照交易习惯确定【参考答案】C【解析】民法典第510条规定，合同生效后，当事人就质量 价款或者报酬、 履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充:不能达成补充协议 的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第22页共44页54.建筑工程一切险中，保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿的是()oA.设计错误B.自然磨损C.意外事故D.维修保养【参考答案】C【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自

32、然事件,指地震 海啸、雷电 飓风 台风 龙卷风 风暴、暴雨、洪水 水灾 灾、冰雹、 地崩、 山崩 雪崩 灿爆发地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现 象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤 亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。55.根据著作权法，关于勘察设计文件，正确的是()。A.不属于职务作品B.合同未约定的，著作权属于勘察设计单位C.作者是建设单位D.不属于委托作品【参考答案】B【解析】在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文 件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著 作权的归属由委托人和受托人

33、通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合 同的，著作权属于受托人。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权,著作权 的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖 励：(1)主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法 人组织承担责任的工程设计图、产品设计图 地图、示意图、计算机软件等职务 作品。56.甲施工企业与乙设备公司订立了塔吊租赁合同，做与乙就该塔吊订立了买卖 合同。双方对塔吊所有权的转移时间未作约定，甲取得塔吊所有权的时间是()。第23页共44页A.租赁合同生效时B.塔吊交付时C.买卖合同生效时D.买卖合同订立时【参考答案】B【解析】塔吊

34、属于动产，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。57.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是()。A.工程监理单位不是本罪的犯罪主体B.造成死亡2人的,应当认定为造成“重大安全事故”C.造成直接经济损失50万元的，应当认定为“造成重大安全事故”D.该罪惩罚的是违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为 【参考答案】D【解析】刑法第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单 位违反国家规定,降低工程质量标准，造成重大安全事故的,对直接责任人员处5 年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有 期徒刑，并处罚金。D正确58.甲施工企业委托Z公司

35、研发某产品，乙指定工李完成了此项研发任务。在无 特别约定的情形下，该发明创造的专利申请权属于()。A.李某B.乙C.甲D.李某和乙【参考答案】B【解析】专利法第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术 条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单 位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申 请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。第24页共44页59.根据工伤保险条例，职工的下列情形中，应当认定为工伤的是（）。A.在工作场所受到事故伤害的B.因工外出期间，下落不明的C.上班途中，受到本人主要责任的交通事故伤害的D.患职

36、业病的【参考答案】D【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内, 因工作原因受到事故伤害的;A不符合。（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性 或者收尾性工作受到事故伤害的：（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责 受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的;D选项符合。（5）因工外出期间，由于工 作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;B选项不符合；（6）在上下班途中，受 到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通 客运轮渡 车事故伤害的；C 选项不符合；（7）法律 行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。60.关于工程竣工验收后提交档案资料的说法,

37、正确的是（）。A.对改建、扩建和重要部位维修的工程，应当组织设计 施工单位据实施修改 补充和完善原建设工程档案B.工程竣工验收后6个内,应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案 金额C.勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向城建档 案管移交D.移交电子档案的，可以不移交相应纸质档案【参考答案】A【解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送-符合规 定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。对改建、扩建和 重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善 原建设工程档案。选项A正确，选项B错误。勘察、设计、施工、

38、监理等单位应第25页共44页 将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。选项C错误。每项建设工程应 编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。选项D错误61 .根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质证书的说法，正确 的是()OA.被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机时 间是关提出核定低于原等级同类别资质的申请被抄袭B.资质许可机关收到延续申请后，未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予 延续资质证书决定的，视为不准延续C.取得企业资质证书承揽业务受地区 行业限制D.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书 【参考答

39、案】A【解析】资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延 续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。选项B错误。取得企业资质证书 承揽业务不受地区 行业限制。选项C错误。资质证书有效期届满，未依法申请 延续的，质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。选项错 误。62 .某水泥厂在原厂区进行生产线二期扩建,委托原设计单位设计房,要求该设计 单位根据原厂房的勘察资料进行设计。关于该设计单位质量责任和义务的说法, 正确的是()。A.原厂房的勘察资料符合工程建设强制性标准的，设计单位应当使用B.设计单位根据原厂房的勘察资料设计的，对厂房的质量不承担责任C.设计单位应当拒绝使用原厂房的

40、勘察资料D.设计单位有权要求原勘察单位对新厂址进行勘察【参考答案】A【解析】勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其 勘察 设计的质负责。故选项A正确。第26页共44页63 .下列争议中，劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是()。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险的纠纷B.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷C.劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷D.劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷【参考答案】C【解析】用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁提起 诉讼，也可以协商解决。劳动者因为

41、工伤 职业病，请求用人单位依法给予工伤 保险待遇发生的纠纷属于劳动争议的范围。64 .根据最高人民法院关于建设工程合同纠纷案件的问题解释(一)，关于承 包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。A.装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿B.承包人无权就逾期支付建设工程价款的有意利息主张优先受偿C.承包人工程价款优先受凭受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算D.发包人与承包人之间做放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效【参考答案】B【解析】装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的 价款优先受偿的，人民法院应予支持。选项A错误。承包人就逾期支付建设工程 价款的利息、

42、违钓金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不预持。选项B 正确。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过 18个月，自发包人应当。给付建设工程价款之日起算。选项C错误。发包人与 承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益,发包人 根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。 选项D错误65 .关于保险合同主体的说法，正确的是()。A.投保人可以是受益人66 保险人是享有保险金请求权的人第27页共44页C.被保险人不得是受益人D.投保人不得是被保险人【参考答案】A【解析】A选项正确，C选项错误，投保人 被保险人可以为受益人。

43、B选项错 误，被保险人是享有保险金请求权的人。D选项错误，投保人可以为被保险人。66 .关于建设工程返修的说法,正确的是()。A.施工企业仅对施工中出现质问题的建设工程负责返修B.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的，建设单位有权请求施工企 业在合理期限内无偿修理或者返工、改建C.施工企业仅对竣工验收不合格的建设工负责返修D.对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题，施工企业有权拒绝返修 【参考答案】B【解析】B选项正确，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人 有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修作为施工单位的法 定义务,其返修包括施工过程中出现质量问题

44、的建设工程和竣工验收不合格的建 设工程两种情形。所谓返工，是指工程质不符合规定的质量标准，仅无法修理的 情况下重新进行施工;修理则是指工程质量不符合标准，又有可能修复的情况下, 对工程进行修补，使其达到质量标准的要求。不论是施工过程中出现质量问题的 建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施一工单位都要负责返修对于 非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，但是因此而造成的损 失及返修费用由责任方负责。67 .关于建设工程施工合同纠纷民事诉讼一审程序的说法，正确的是0。A.可以先行调解B.适用普通程序C.适用简易程序D.需公开审理【参考答案】A第28页共44页【解析】一审程序包括

45、普通程序和简易程序。普通程序是民事诉讼法规定的 民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适 用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚权利义 务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法 庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。公开审 理是人民法院审理案件的一项基本原则，只有在例外情形下，可以不公开审理。68 .关于施工合同约定建筑材料由施工企业采购的说法，正确的是()A.建设单位不得指定供应商B,施工企业应当通过招标方式采购供应商C.建设单位、施工企业应当共同与供应商订立合同D.建设单位不得对建筑

46、材料的技术指标提出要求【参考答案】A【解析】按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的, 发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指 定生产厂、供应商。69 .关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法，正确的是0A.申请事项依法不需要取得行政许可的，应当予以驳回B.申请材料存在可以当场更正的错误的，应当要求申请人重新申请C.行政机关不予受理申请的，应当出具书面凭证D.行政机关受理申请的，可以不出具书面凭证【参考答案】C【解析】申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理。选 项A错误。申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正。选 项B错误。行政机关受理或者不受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专 用印章和注明日期的书面凭证。选项C正确,选项D错误70.关于电子招标投标的说法，正确的是0第29页共44页【解析】选项A错误，行业标准由国务院有关行政主管部门门制定，报国务院标 准化行政主管部门备案。选项B错误，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学 依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。选项C错误，原建设部发布的工 程建设行业标准管理办法规定,对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内 统一的下列技术要求，可以制定行业标准。选项D正