土建工程承包合同合集15篇.docx

《土建工程承包合同合集15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建工程承包合同合集15篇.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土建工程承包合同合集15篇土建工程承包合同1 建筑承包单位(甲方)： 建筑施工单位(乙方)： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好协作，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。 一、 工程名称：东营经济开发区高科走廊 二、 工程地点：东五路以东，汾河路以北 三、 施工承包方式： 承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项项目见总承包合同) 承包方式：包工包料(甲方供应商砼) 四、 工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。 五、 工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进行结算。

2、六、 计价方式：计价依据20xx山东省建筑工程工程量清单计价规章、20xx年山东省建筑安装工程消耗量定额、20xx年东营市工程结算资料汇编、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时依据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。 七、 付款方式： 按工程预算作为计价基础，据实结算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的.80%，主体完工付已完工程量的80%，竣工验收交付使用付至已完工程量的80%，工程结算完成后，依据结算报告付至总造价额的95%，(两

3、个月内审计必需完成)余款保修期满7日内一次性付清。(再调整) 八、 该工程特点：该工程为三楼框架，一次性投资很大。 九、 假如甲方到合同商定付款日期未能准时付款，乙方有权停工，如十日内还未能付款，甲方担当乙方全部费用。 十、 本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程承包合同2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法民法典及有关法律法规，本着公正

4、互利的原则，结合本工程具体状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 山东XX寿光XX35兆瓦光伏电站土方项目 2、工程地点： 山东寿光XX 二、承包方式： 以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工平安及工程竣工验收合格。 三、工程造价及承包范围： 1、场平： 在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。 2、场地回填： 依据工程项目，依据总包方供应土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。 3、场地内修路： 场地内需修路约70

5、00，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地缘由，具体结算方式依据甲方要求来据实结算。 四、工程款支付方式： 1、依据上海XX公司(总包方)的付款方式，甲方(_市华健XX工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。 五、施工工期： 1、依据上海XX公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。 2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的.，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。 六、甲方的工作及责任： 1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的把握点、水准点及0.00位置。 2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商全都，方可施工。 3、

6、甲方要依据上海XX公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。 七、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺当完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物爱惜工作，并担当以上工作的费用和平安责任。 2、乙方处理地下管线及接近建筑的爱惜工作。 3、乙方必需按甲方供应的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。 4、在施工过程中，乙方必需听从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高平安施工意识，做好平安文明施工工作。如消逝平安事故或打

7、架斗殴大事所造成的一切损失，概由乙方负责 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 土建工程承包合同3 发包方（甲方）：_ 地址：_电话：_ 承包方（乙方）：_ 地址：_电话：_ 依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，并严峻履行。 第一条 工程项目 一、工程名称： 二、工程编号： 三、工程地点： 四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。 五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造

8、价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。 其次条 工程期限 一、依据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应准时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者； 2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能连续施工者； 3、按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工； 4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材

9、料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。 5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 6.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工； 7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 8.由于政策变化、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱惜和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，

10、不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 四。工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商全都后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度方案，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 1.提前的时间； 2.乙方实行的赶工措施； 3.甲方为赶工供应的条件； 4.赶工措施的经济支出和担当； 5.提前竣工收益（假如有）的共享。 第三条 施工预备 一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地

11、，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员争论和生疏图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度方案，储备材料，加工构件，做好一切施工预备。 第四条 物资供应 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设

12、备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方供应材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第五条 工程质量 一、本工程质量经双方争论要求达到：_ 二、承包方必需严格依据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 第六条 工程价款的支付与结算 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的_%备料款，计人民

13、币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为_，金额_. 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开头扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方

14、担当。 第七条 施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。 二、要坚持按图施工，任何一方不得任凭变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失， 应由责任方负担： 1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。 3.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应

15、由甲方担当。 第八条 违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能依据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 四、承包方验

16、收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第九条 纠纷解决方法 建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（ ）项处理： （1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁； （2）直接向人民法院起诉。 第十条 合同的生效与终止 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送_机关、建设主管部门备案。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；

17、工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_ 地 址：_ 地 址：_ 法定代表人（签名）：_ 法定代表人（签名）：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 帐 号：_ 电 话：_ 电 话：_ 签约日期：_ 签约地点：_ 土建工程承包合同4 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方预备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接

18、触、洽谈、协商，准备将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开头到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年 月 日开头动工，至xxx年 月 日竣工;房屋建设接受费用包干制的形式;乙方依据甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开头，历时 天内完成;房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。 3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50，即(金额大写)：_元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。 二、质量要求： 1、工程验收标准，甲方

19、依据下面的规定执行。 2、施工中，乙方应依据甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，全部刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排解的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、平安问题： 工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，若发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。 需要说明： 五、本合同一式

20、二份，双方各执一份。本合同自20xx年_月_日签定之日起生效。 甲 方(签字盖章) 乙 方(签字盖章) 甲方(签字盖章) 双方证明人(签字盖章) 乙方(签字盖章) 200 年 月 日 甲方： 村民委员会 乙方： 依据土地管理法及农村土地承包法的有关规定，乙方通过 方式取得甲方荒滩荒山（林地）的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同： 一、甲方将位于 村民委员会（组）全部的， 以北、现 以西与 毗邻的荒山（林地）发包给乙方使用，其四至为： 东至：现 西边； 南至：与 村荒山相隔的通往上山的道路； 西至：这两座山顶东西分水岭一线； 北至：从南侧数其次个山头与第三个山头之间的山谷中分线

21、。 二、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从二oo 年 月 日起至二o五 年 月 日终止。 三、乙方所承包的荒滩荒山（林地）使用权及其地上附着物总承包款为人民币 元整，付款方式为： 四、乙方承包荒滩荒山后应乐观治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营；经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建筑固定设施。 五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。 六、甲方要敬重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，爱惜其合法权益不受侵害，对荒山的开发治理成果全部归乙方全部。 七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的

22、费用。 八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发觉问题准时书面通知乙方。 九、甲方保证该荒滩荒山（林地）界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。 十、甲乙双方必需信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币 万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方；如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。 十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未

23、履行年限的预期利益损失。 十二、合同期满后，如乙方情愿连续承包经营，双方续签合同；如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须托付甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。 十四、此合同发生纠纷由 裁决。 十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、 乡人民政府备案一份，经 公证处公证后生效。 甲方（盖章）： 乙方（签字）： 法定代表人（签字）： 二oo 年 月 日 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，甲方

24、将_承包给乙方施工，为使工程能够顺当进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程实行大包干做法（发放乙方工程量由甲方支配为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、平安、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的全部费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从_年_月_日_年_月_日，共计_天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为： 项目负责：_ 联系电话：_业务负责：_ 联系电话：_施工负责：_ 联系电话：_ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：_ 联系电话：_业务负

25、责：_ 联系电话：_施工负责：_ 联系电话：_ 2.听从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作； 3.对施工平安负全部责任，对乙方人员的平安负全部责任； 4.遵守法纪，文明施工； 5.负责供应自乙方施工用水、电接口以后的全部乙方自用临时水、电设施设备的供应，安装和使用维护管理； 6.负责乙方施工用水电的水电费； 7.负责乙方全部人员的吃、住、交通支配； 8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的.管理； 9.道路起点接_公司路口便道，终点在一号中。 10.路面结构接受0-5mm碎石面层（15cm厚），级配开山石基层（50cm厚），路面宽6米。 11.临时路面的平整度必需严格按设计及施工验收

26、规范要求施工。 12.路面的密实度达到90%. 13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许消逝倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 14.负责（_）年的工程质量保证维护。乙方担当工程完工后（_）年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场修理，若发生需立刻抢修、无法等乙方到来的状况，甲方也可托付第三方抢修。事故修理或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。 五、惩处责任 1.因甲方未能准时供应其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。 2.因乙方责任发生平安事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方担当一切责任，赔偿损失，并罚款_

27、元/次，属重大平安事故的，甲方并有权终止责任书。 3.因乙方未能遵守平安文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款_元/次，在平安文明施工检查中被政府有关部门惩处的，乙方除需担当所惩处金额外，并罚款_元/次，被登报点名批判的，甲方并有权终止责任书。 4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需担当甲方因此受到罚金外，并罚款_元/天，造成甲方总工期延误超过_天的，甲方有权终止本责任书。 5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场修理，罚款_元/次。 6.工程途中全部机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。 六、工作内容及单价

28、 1.临时便道长度暂定_m，总价_圆，结算时按实际长度按比例多除少补。 2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装（管材由甲方供应），不再给乙方增加费用。工程款_ 七、付款方式乙方必需于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方_日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成_%后支付_万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。 八、其他 1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份， 2.未尽事宜双方可另行协商解决； 3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方（签字）：_甲方代表（签字）：_ 联系电话：_ _年_月_日 乙方（签字）：_乙方代表（签字）：_ 联系电话：_ _年_月_日

29、土建工程承包合同5 订立合同双方： 建设单位：_(以下简称发包方) 施工单位：_(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 其次条：工程地点： 第三条：工程承包范围和内容： 1、宁夏宝利达化工有限公司 2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程) 第四条：工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后_日内，由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度

30、进度款时审核、支付。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的_%结算。 三、工程价款支付达到合同总价款的.95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式：_ 七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，

31、如到期未提出书面异议，承包方可请求经办的银行审定后拨款。 第五条：工程期限及施工预备(开工、竣工时间) 依据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工; 2.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度; 3.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小

32、时以上)，影响正常施工; 4.非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工; 5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 6.人力不行抗拒的因素而延误工期 四、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)，用水、用电方案，送发包方。 第六条：工程质量标准 一、承包方必需严格依据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 二、承包方在

33、施工过程中必需遵守下列规定： 1.由承包方供应的主要原材料、构配件、电气等必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 2.隐蔽工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序; 3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并准时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 4.承包方在施工中发生质量事故，应准时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同争论，并经

34、设计建设单位签证后实施; 5.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第七条：承包形式及材料设备供应 一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人供应。 二、承包人所供应、选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，承包人供应的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 第八条：发包方义务： 1.开工前_天，甲方给乙方施工图一式_份，并做到三通一平;办好施工许可证。(甲方可托付乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

35、2.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 3.按协议负责按期拨款。 第九条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方准时以书面形式通知发包方，由发包方准时会同设计等有关单位争论确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部

36、门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定支配。 四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第十条：承包方义务 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工，按期竣工。 4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量，严格依据国家施工验收规范进行。 第十一条 工程验收 竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质

37、量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱惜部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。 第十二条：违约责任及嘉奖条款 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为5000元惩处承包人。 第十三条：附则 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关

38、、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 第十四条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决： 一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁; 二、向发包人所在地的人民法院起诉。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_乙方代表签名：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 土建工程承包合同6 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程，其土建部分，实行清工形式承包，现由乙方依据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿担当本工程土建部分的施工任务为，眀确责任遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，该双方共同协商，特签订如下合同： 一、工程概况： 1.工程名称：108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程 2.工程地点：108团社区