土方运输协议(汇编15篇).docx

《土方运输协议(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方运输协议(汇编15篇).docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方运输协议(汇编15篇)土方运输协议1 托运方(甲方)： 承运方(乙方)： 合同双方在公正、自愿和协商全都的基础上，就广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定的土石方运输作业事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责广东省第十四届运动会主场馆区域内甲方指定部分土石方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一支配、管理、调度和指挥，乙方必需听从。 其次条合同期限 自20xx年11月1日起至20xx年4月1日止。 第三条运输车辆 乙方供应自卸式工程运输车辆：后八轮

2、车辆，车辆关后门装载体积不小20立方米，载重量不小于30吨。车辆需视状况配备防尘、防抛洒装置。 第四条项目单价总价备注说明 1、土方单价以每车实际方量(甲乙双方共同量方)计算; 2、本单价含施工时的有关机械台班费用、外运装车等费用; 3、本单价含外运泥尾场地土源费用、清理费用; 4、本单价含一切乙方机械进退场费用; 5、本单价含一切场外道路维护、协调费用; 6、本单价含交警、运管、城管、环卫等全部费用。 第五条运费结算 1、金地石场至主场馆内运距约22公里按16元/m3。 2、尖山石场至主场馆内运距约30公里按20元/m3。 3、其它场外土方至主场馆内依据状况双方协商定价。 4、主场馆内的土方

3、内运1km内单价为45元/车。 5、主场馆内的土方外运(含弃土场全部费用)为元/车。因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方担当。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。 按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。依据双方签字的运输票据数量结算，如有票据遗失概不负责。 第六条运输质量和平安 乙方必需依据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。 乙方在履行合同过程中，必需确保运输、车辆平安。如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责。 第七条燃油供应 乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当，甲方不供应任何材料。 第八条合同保证金 为保证本合同的顺当履行，甲方应扣留

4、乙方每月结算款的10%作为保证金。合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。 第九条运输管理 1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规章，乐观维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输平安，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。 2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。 3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。 4、乙方运输的土石方在经过甲方指定人员开据运输票据后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定

5、经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。 5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。 第十条违约责任 1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同商定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方连续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。 2、合同双

6、方均不得接受虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予担当的违约金。 3、甲方应依据本合同商定准时支付乙方运费。 4、乙方运输车辆应依据甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。 5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应依据甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。 6、乙方对自己供应的运输车辆应当具有合法的全部权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，

7、并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。 7、乙方运输车辆不听从甲方的统一支配、管理、调度和指挥，阻碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 8、乙方运输车辆必需依据甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲

8、方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次，除担当上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 9、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。 10、乙方如不能满足合同规定的工期要求或甲方节点工期要求，乙方须实行有效措施如增加机械车辆、支配24小时工作等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责; 11、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开

9、挖标准假如中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%; 12、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方担当。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。 第十一条争议的解决 本合同在履行中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住宅地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 第十二条其他商定 1、本合同未尽事宜，经双方协商达成全都后，可另行签订书面补充协议。 2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 托运方(签字)：

10、承运方(签字)： 签约代表：签约代表： 住宅：住宅： 签约日期：年月日 签约日期：年月日 土方运输协议2 甲方： 身份证： 乙方(车队以下简称乙方) 身份证： 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、施工地点： 二、施工内容：土方运输 1、施工内容： 2、工程期限：依据双方协商工程期限自_年_月_日起至_年_月_日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。 3、工程运距：单程25公里 4、要求乙方车辆：10辆以上(车长8米高1.5米)的车辆;。 5、结算方式：按车次结算，每车运费按结算，12小时结算一次(以现金方式结算)。 三：双方的责任 1、甲、乙双方每天核对每

11、车辆的运营次数，并由甲、乙双方代表认可并现场签字确认。 2、在保证工程顺当的状况下，甲方每12小时结账一次，运费每车每趟 ，(此价不含税费。) 3、乙方保证按甲方指定的路线运输，在乙方车辆不违规运输的状况下，如：交警、城管、路政稽查、村霸、环保一切由甲方协调解决。 4、如乙方车辆(全部或个别)因其他因素不能正常营运或者要求撤出，需经甲方同意并签字方可离开，如消逝在本工程内标段跳槽至其他车队运营，甲方有权扣押乙方每辆车贰仟元至叁仟元的违约金。 5、合同签订后乙方车辆到达施工场地后，必需听从甲方统一调配和指挥，平安生产运输，准时按点运输。乙方车队如因违规操作，发生交通平安事故，或非其它甲方负责意外

12、，一切责任由乙方担当。 6、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。 四、违约责任 1、正常运营期间，如乙方未消逝失误及违反合同条例状况下，甲方不得以任何形式扣押乙方款项。 2、正常状况下，乙方不得任凭停止正常运营或怠工，因乙方缘由造成工程停工或拖延，乙方付全部责任，并支付甲方经济损失;如因甲方无故停工超过三天每24小时，需向乙方支付500元补助。(每天) 4、如乙方未按合同完成施工任务，按违约责任甲方有权停止合同，并要求赔偿由此给甲方造成的一切损失。(不行抗力因素或自然因素除外) 5、如因甲、乙双方在不行协调和调整的状况下，可到劳动仲裁部门或地方法院进行调

13、整。本协议一经签署，即日生效，双方应自觉履行合同条例及义务，不得反悔。 6、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜，经双方共同协商后，另起补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，工程结束后，此协议自然失效，无需告知。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议3 甲方：_(以下简称甲方) 身份证： 乙方：_车队(以下简称乙方) 身份证： 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输： 运输地： 要求乙方车辆： 部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米

14、、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距： 公里，运费： 元/公里 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在商定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆支配到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_% 违约罚金：乙方车队按商定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按商定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 日期：_日期：_ 土方运输协议4 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方依据中

15、华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、恳切信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称：_ 二、项目工程地点：_ 三、运输要求、方式： (1)要求运输车辆依据挖机状况定， (2)全部车辆由_。 (3)以车箱容积为标准，平车方量为_方。 四、工期： 本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特殊、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年_月_日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积

16、为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的.权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。 2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每

17、辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒

18、后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙

19、方供应的车辆必需满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 八、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方

20、各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议5 甲方：_合同编号：_ 乙方：_签订地点：_ 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商全都，签订本协议。 一、工程名称：_ 三、进场日期：_年_月_日前。 四、运输单价：_运距一公里内人民币_元/m3，(大写：_ )，运距超一公里及以上的每增加一公里增加运费元/m3.公里，(大写：_)，以上运输单价均为税后价。 五、甲方应按承诺数量供应合格的运输车辆台，签订合同时每

21、台车缴纳壹万元履约保证金，合计_万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式：_ 乙方依据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方依据结算单及业主拨款状况，每次按结算金额的%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必需供应合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不准时而推迟支付时，乙方不得任凭停运。 七、甲方责任：_ 1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。 2、甲方应按时支付乙方运输费用(因业主拨款不准时造成的延迟

22、支付除外)。 八、乙方责任：_ 1、乙方为甲方供应满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，听从甲方的运输调配，保证准时完成运输任务。 2、乙方供应车队全部车辆车主的经营授权托付书，与甲方签订平安生产合同。 3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行担当。 4、由于车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予担当任何责任。 5、乙方人员应听从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何状况下，不能在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。 6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及

23、运管部门的惩处费用及争议由乙方自行处理。 7、在运输过程中，因乙方缘由发生平安事故造成人员财产损失全部由乙方担当，与甲方无关。 8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并担当相应责任。 九、违约责任：_ 1、甲方必需与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。 2、施工过程中，在未经甲方允许的状况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部担当，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。 3、乙方如因重大事故和严峻

24、违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。 4、合同双方均不得接受虚假记录、虚假计量或其他不正值方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予担当的违约金。 十、其它商定：_ 1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公正、合理的原则准时协商，协商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。 2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇不行抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。 十一、本合同书一式肆份

25、，甲方执贰份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清全部财务账款后自动终止。 甲方(章)_ 代表人_ 单位地址_ 电话_ 合同签订日期_ 乙方(章)_ 代表人_ 身份证号_ 单位地址_ 电话_ 合同签订日期_ 土方运输协议6 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典、及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必需共同遵守执行。 第一条：_工程概况 一、工程名称：_土方运输工程 二、工程

26、地点：_大桥(桥头)区政府新建地址 三、工程内容：_运输土方 四、工程总量约 000万立方米。 五、工程取费标准与计量方法：_ ( 1)按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运(税后价)。 (2)结算方式：_按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午 0：_00收单算账，当日 7时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。 其次条：_甲方责任 (1 )甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场其次天车辆正常运输。在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。

27、 (2)甲方协作乙方妥当支配车辆的正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方供应场地和水电使用，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。 (3)甲方必需依据乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责。 (4)甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理xx市城市建设管理局颁发的通行证，以上的.所产生的费用由甲方负责。 (5)因甲方缘由造成乙方无法开工，超过24小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币，如遇到不行抗拒的自然因素(如下雨，台风，地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路需要停工修理除外。)凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和

28、城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责担当。 (6)扣留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用，超过48小时则每一辆车每天按元赔偿;甲方保证路面正常通行(如乙方违反交规运输，车辆手续不合法，甲方概不负责)。 (7)甲方应按本合同商定准时给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，从逾期付款的第2天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方，因甲方问题停工超过5天的，乙方将有权终止承运合同 (8)依据工程需要，甲方有权要求乙方增加运输车数量。 (9)如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议，节日期间要求

29、停工的：_双方免责，不计赔偿 ，工期顺延。 ( 10)严禁酒后驾车。 第三条：_乙方的责任 (1 )乙方只负责运输土方到卸土点后实行自卸形式把泥土卸在甲方指定点 (2)在合同签定后，乙方必需按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场车辆为50台，估量七天内要达到 00台车施工，并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方协商。 (3)在施工合同期间乙方确保依据甲方的要求，做到听从统一指挥调动，听从现场管理人员的施工支配。严格遵守甲方的管理制度和作息时间。按指定的运输路线和施工场所进行施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。 (4)乙方驾驶员，作业人员由于自身缘由造

30、成一切平安责任事故。(经济责任和法律责任)由乙方自己负责与甲方无关。甲方不担当任何直接责任和连带责任。 (5)乙方车辆正常行驶后，如因不行抗因素(如地震，下雨，战斗等 )造成停工误工由乙方自行担当。 (6)甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必需尽量增加车辆;甲方另外增加车辆，必需与乙方协商并同意后方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加。 (7)施工期间乙方不能任凭退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常修理保养除外，如乙方车辆无故退场，乙方必需补足车辆。 (8)甲方供应住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方供应乙方作业车辆停车地点工地现场。 (9)为了顺

31、当完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途无故退场或有意停工，中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。 第四条：_合同纠纷 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。 第五条：_附则 (1 )同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。 (2)同如遇未尽事宜。双方可以依据具体状况议定附加条款，按双方协商同意的方案执行。如双方争吵不清，可向当地有关部门申请调解或仲裁。 (3)此项工程完工前，乙方情愿，可与甲方签订两年的劳务运输合约

32、，保证两年长期有土方运输工程。 其他：_如乙方在工程建设中工伤事故，由乙方自行负责担当。凡进场的车辆人员由乙方进行保险。 本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。 如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁。 本合同一式两份，甲方双方各执一份;与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。 甲 方(盖章)：_ 乙 方(盖章)：_ 身份证号：_ 身份证号：_ 联系电话：_ 联系电话：_ (此合同附带双方身份证复印件各一份) 年 月 日 土方运输协议7

33、甲方：_ 身份证号：_ 乙方：_ 身份证号：_ 为了甲、乙双方共同的利益，双方本着公正、自愿、互利、合法的.原则，经双方协商全都达成如下协议: 甲方享有对的全部权及经营权,现将此车租赁给乙方从事土方运输，租期为自_年_月_日至_年_月_日止,在租赁期内乙方享有经营权、收益权。 乙方付甲方租金每月为￥：_元含税/每月，乙方租金按月交付给甲方，不足月的按天结算给甲方，结算之日甲方必需供应正规的运输发票给乙方。 租赁规定： 1、此车辆甲方给乙方配货运司机，证件必需齐全; 乙方供应司机每日三餐及住宿。 2、车辆证件必需齐全：行驶证、营运证。 3、租车期内的保险费、工商费、税收由甲方担当; 所用燃料由乙

34、方担当。 4、在租车期间因交通违章、刑事案件等各种违法违纪罚款全部由甲方担当。 乙方在租车期内利用本车辆从事犯罪活动的，由乙方担当刑事责任，由此发生的费用由乙方全部担当，与甲方无关。 5、在本协议有效期内，由甲方负担此车辆的全部修理费用。 6、在签订此合同期内，如一方违约，违约方需付另一方的违约金_元。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起即具有法律效力。 甲方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 乙方：_ 法定代表人：_ _年_月_日 土方运输协议8 甲方： 以下简称甲方 乙方：驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输平安，增加驾驶员平安意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本平

35、安协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，听从甲方统一调度。 二、驾驶员必需具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲乏、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的平安; 五、驾驶员必需定期不定期的对车辆进行修理和保养，始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中消逝一切事故与甲方无关，一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议9 甲方：_ 乙方：_ 依据民法典等有关条例，甲乙双方为了顺当完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优

36、势互补、恳切守信的原则，在公正、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议： 一、工程名称：_ 二、承包内容：_ 三、工程量约为_方，以实际完成的车辆外运车次为准。 四、工程期：_年_月_日至完工。 五、运输单价：乙方应供应运输车辆_立方米计算，土方保运、远距工地至15公里(含公里)，160元/车，(以上运输单价均为税后人民币单价)。 六、付款方式：每天按实际外运车次付款160元/车次(加油费用临时不扣除)，五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。 七、甲方责任： 1、甲方工地必需保证有足够的土方供乙方装运。 2、甲方负责

37、修复主干道路，如遇到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。 3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。 4、假如遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。 八、乙方责任： 1、由于车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予担当任何责任，后果乙方自负。 2、乙方保证进场到甲方工地的车辆状况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90%以上(无法抗拒因素除外)，乙方车辆进场后必需全权听从甲方的调试和一切车辆运输支配。 3、任何状况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的

38、一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。 4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。 5、施工过程中，因乙方缘由造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部担当，与甲方无关，乙方人员的工伤、平安、意外等一切由乙方全部担当，与甲方无关，乙方人员的工伤、平安、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。 九、违约责任： 1、甲方应按时支付乙方运输费用，若不按时支付运输费用，如违约超过3天，乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用( 100元/车/天的违约补偿)特殊状况甲乙双方可协商解决 2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或

39、其他人，必需由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必需按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。 3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部担当，甲方有权终止合同。 4、乙方要听从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发觉管理人员和施工人员有不正值的交易而损害任何一方利益，甲方将赐予违规者以一罚十的经济惩处并付还给受损失的一方。 十、其它事项： 1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公正、合理的原则准时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。 2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇有自然灾难，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。 十一、本协议合同书一式两份，甲乙双方各持一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。 甲方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_