杭州萧山国际机场航空物流有限公司办公室装修改造项目询价公告【模板】.docx

《杭州萧山国际机场航空物流有限公司办公室装修改造项目询价公告【模板】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州萧山国际机场航空物流有限公司办公室装修改造项目询价公告【模板】.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX公司办公室装修改造项目询价公告-询价内容xx公司就办公室装修改造项目进行公开询价，欢迎符合资格要求的施工方参预投标。 询价内容详见清单。工期要求20日历天。-（1）投标人具备建造工程施工总承包三级及以上资质。（2）投标人应具有有效的安全生产许可证。三、施工7漉供的材料企业营业执照（副本复印件加盖公章）、税务登记证（副本复印件加盖公章）、组织机构代码 证（复印件加盖公章）；或者五证合一的企业营业执照；建造工程施工总承包资质证明文件（复 印件加盖公章）；委托授权书盖章：有效的安全生产许可证（复印件加盖公章），原件备直。 四、询价方式报价单需按照提供的项目工程量清单进行填写，并附上投标人资格要求

2、的证明文件、委托 授权书等证明文件（盖章）。我司将安排评审组对各投标单位的报价情况进行最低投标价法评 定，选定承接项目的施工单位。五、询价文件取凡符合资格条件并有投标意向的潜在投标人，请通过杭州萧山机场有限公司主页【网址】自 行下载招标文件。六、投标文件的递交Q）投标文件递交截止时间：2022年6月29日9时00分（北京时间）。投标文件在封口 处加盖公章并注明是：物流公司办公室装修改造项目投标文件，并派专人于2022年6月29日9 时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场航空货站A区A2232室，逾期无效；若采用投递 方式的,请于2022年6月29日9时00分（北京时间）前投递至杭州萧山国际

3、机场航空货站A 区A2232室，快递面单上注明是：物流公司办公室装修改造项目投标文件,逾期无效。（2）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。七、发布公告的媒介本次招标公告在杭州萧山机场有限公司主页【网址】上进行发布 八、赊放投标联系人：王 佥联系电话：*监督联系人：岳斌娟联系电话：*附件1 :报价单（格式）致：XX公司的损失承担赔偿责任。第十条争议或者纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的 前提下，双方可采取商议解决或者请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过商议、调解解决或者商议、调解不成时，本 合同在执行中发生的争议双方允许由甲方所在地人

4、民法院诉讼管辖 睇夬。第十一条履约保证金无第十二条附则12.1 本工程保修事宜由双方签订保修协议。12.2 本合同肆份，甲方执言，乙方执宣份，具有同等法律效力。12.3 本合同履行完成后自动终止。12.4 本合同包含以下附件，附件与本合同具有同等法律效力。(1)XX公司廉洁自律承诺书(2 )工程质量保修书(3 )安全文明施工协议书(以下为签署页)乙方(盖章)：甲方(盖章)：法定代表人:法定代表人:（或者）代理人：单位地址：电话：传真：邮编：开户银行：户名：账号：年 月 日（或者）代理人：单位地址：电话：传真：邮编：开户银行：户名：账号：年 月日附件1:XX公司廉洁自律承诺书XX公司：我单位响应

5、贵公司项目招标要求，参加项目投标。在投标过程中 及中标后,我们将严格遵守国家法律法规和贵司招标文件要求，并郑 重作出如下承诺和保证：一、不以任何形式，无论是主动或者是被动的，向贵公司有关人 员或者贵公司冲粤的包括但不限于项目设计、监理、招标代里 造价咨 询、审计、评标专家、顾问等中介机构、第三方人员赠送无论有价 或者无价的礼金、礼物、酬金、或者其它代币券、回扣、中介费、 咨询费、好处费等利益、收益或者条件；或者就上述内容作出任何 暗示、许诺、允诺；二、不以任何名义为贵公司有关人员或者项目第三方人员报销应 由贵公司或者个人支付的费用；三、不向贵公司有关人员或者项目第三方人员提供宴请、旅游、 和健

6、身娱乐等活动；四、不为贵公司有关人员或者项目第三方人员出国（境）、旅游 等提供方便；五、不为贵公司有关人员或者项目第三方人员个人装修住房、婚 丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处或者便利条件；六、严格遵守国家招标投标法、合同法等法律规定，诚实守信,合法经营，坚决杜绝各种违法违纪行为。七、若发现贵公司有关人员或者项目第三方人员有故意设置障碍 或者推委刁难我方人员参预正常投标项目建设活动以索要好处等行为， 我单位将及时向贵公司纪检监察部门举报，举报电话：0571 - * O八、如违反上述廉洁自律承诺，贵公司有权：即将取销我单位投标、中标或者在建项目的实施资格；拒绝我单位在一定时期内进入贵公司进行项目

7、建设或者其它经 营活动；由此引起的相应损失均由我单位承担。承诺人单位名称（盖章）：法定代表人：或者委托代理人：附件2:工程质量保修书发包人（全称）：XX公司承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民共和国建造法和建设工程质 量管理条例，经商议一致就物流公司办公室装修改造项目签订工程 聘阿修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、 有防水要求的洗手间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容为：

8、本次工程所涉及的所有内容。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期 如下：L基础设施工程、房屋建造的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的洗手间、房间和外墙面的防渗 为 5 年；3、装修工程为1 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为1 年；5、供热与供冷系统为1 个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；7、其他项目保修期限约定如下：1 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之 日起计算。单位工程先于全部

9、工程进行验收,单位工程缺陷责任期自 单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期届满后，缺陷责任期届满后，经发包人确认核实，承 包人不存在违约情形以及质量保修不存在问题后15天内无息返还质 保金。四、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可 以自行委托他人修理。费用从质量保证金中扣除。修复部份的质保期 自修复之日起重新开始计算。2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场进行持续抢修直至修复。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管 理条例的规定，即将向当地建设行政主管部

10、门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，发包 人有权自行委托第三方修理，全部费用由承包人承担，由发包人与第 三方确认后直接从质保金中扣除。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑 问或者争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费 用由承包人承担。2、遇下列特殊情况的，承包人允许发包人或者管理单位可以对 一定金额（材料安装类5000元，土建类10

11、000元）以内的维修项 目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用 由承包人承担。承包人应于收到通知后7日内支付通知书中确定的 金额。a.紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；b.直接影响到工程正常运行或者危害人身财产及财产安全时；3、发包人或者工程管理单位认为需召开维保工作协调会时，承 包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承 包人对其派出预会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决 定。否则，视作承包人未履行维修义务。4、因工程质量问题发生工程维修费用或者对第三人赔偿损失的， 发包人通知承包人应承担的费用或者损失金额，承包人应于收到通知 后7日内支付通知

12、书中确定的金额。5、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或 者工程管理单位代表验收签字方视为完成相应保修项目。工程保修 项目应保证在六个月内不浮现同类问题，否则，即使保修期满也应 继续维修。对于更换了重要组件或者整个设备的较大维修项目，它 原有保修日期应从设备更换或者大修之日起重新按国家有关最低标 准确定。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量 问题的，发包人工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维 修,所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。承包人应于收 到通知后7日内支付通知书中确定的金额。6、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同盖 章，作为本

13、施工合同附件，其有效期限至质保期届满且发包人书面确 认承包人完成全部保修工作止。发包人（公章）:承包人（公章）:附件3 :安全文明施:口办议书发包人（甲方）：XX公司承包人（乙方）：为确保物流公司办公室装修改造项目工程的顺利实施，保障机场 安全、有序运行，保证工程质量和施工安全，保护国家财产和施工人 员的安全与健康，维护甲乙双方的合法利益，明确双方责任，保持良 好的施工、生活秩序和饮食、环境卫生。根据国家现行的有关法律、 法规和安全生产规范、规程及标准，经双方商议，签订本安全文明 施工协议书。一、甲方对乙方实行安全目标管理，安全目标的具体内容是：1、无死亡事故和重大伤害事故（含道路交通事故）。

14、2、无重大责任事故。3、无空防安全事故。4、无t超却腾件（杀人、解、强奸、放火、爆炸、越寺、故意伤害致死）及其它严重、恶性案件。上述情况的认定按国家和行业的有关规定和标准执行。二、甲方的协助责任和权利5、不得对乙方提出违反国家法律、法规和强制性标准规定的要求。6、不得要求乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全 防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。7、由于民航行业的特殊性和空防安全的重要性，甲方对进出飞 行区施工的人员和车辆实行通行证管理制度。为此，乙方成员必须参 加甲方组织的专门安全教育培训和考试（主要是机场飞行、空防、不 停航施工等安全方面知识）；同时甲方应协助乙方对

15、全体施工人员进 行安全教育培训和考核，并协助乙方办理相关人员和车辆的施工通行 证。8、联系和协调机场公安机关，催促施工单位按有关规定申报暂 住登记和申领暂住证，并协助乙方联系机场公安局商定有关飞行 区安全保卫事宜。9、利用施工例会定期分析和掌握施工单位的治安情况，通报当 前治安形势，交流工作经验，协助处理相关问题。10、乙方拒不按照本协议条款规定组织安全文明施工的，甲方有 权责令乙方停工整改直至终止合同。11、甲方有权对乙方各项安全工作进行监督、检查。12、对乙方因违反民航总局第191号令民用机场运行安全管 理规定而发生不安全事件，甲方有权按照像关处罚条例对乙方予以 处罚，造成严重后果或者损失

16、重大的，甲方有权将乙方清退出场并追 偿由此而造成的损失。三、乙方的安全责任和权利（一）乙方应从事的施工安全管理13、遵守中华人民共和国安全生产法、建设工骰全管理条1 .我方已子细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以 人民币（大写）元（）的投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次验收合格。2 .我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3 .如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合 同。（2）我方承诺按照招标文件及合同规定向你方递交履约保证金（如有）。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交

17、全部合同工程。4 .我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。5 .（其他补充说明）。投标人：（盖单位章） 法定代表人或者其委托代理人：（签字或者 盖章）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行:号期： 年 月 日附件2: 例以及其他安全生产的法律、法规，遵守民航航空安全、空防管理 的法律、法规，遵守机场有关安全管理的规章制度。14、对工程项目的施工安全负全责，根据工程特点制定安全施工 措施，消除安全事故隐患，确保工程质量和安全。制定并完善各类突 发事件的应急预案，一旦发生安全事故应及时、如实报告和积极应对。 对工程依法实行总分包制，总包单位对施工安全负总责，并以

18、安全责 任书的方式确定各分包单位的安全责任。15、工程开工前,应完成安全生产规章制度和操作规程等相应规 章的制定工作；成立由项目经理为责任人的有效的安全保障网络；指 定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格 后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全 生产条件所需资金的投入。开工后应对工程施工安全进行日常、定期 和专项的检查，及时发现和消除安全隐患并做好记录。16、对安全作业环境建设及安全施工措施制定、实行所需的费用, 应当列入建设工程预算，专款专用，指导挪作他用。17、垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆 破作业人员、消防工程从业人员、起

19、重信号工、登高作业人员等特种 行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得 相应操作资格后方可上岗作业,并严格遵守相关的操作规章规程。18、在施工组织设计中应当制定安全技术措施和施工现场暂时 用电方案，对危（wei）险性较大的部份分项工程应当制定专项施工 方案，并附安全验算计算书，经乙方技术负责人、总监理工程师阅 览签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。19、在施工前，负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员做出书面交底，并由双方确认签字。20、应根据不同的施工阶段和环境及季节、气候的变化，在施工 现场采取相应的安全防护措施；施工现场暂时

20、住手施工的，乙方要做 好现场防护工作，所需费用由乙方承担（合同有约定的除外）。21、应当向作业人员提供安全防护用具f口安全防护服装,并书面 告知危（wei）险岗位的操作规程以及违章操作所产生的危害。22、采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件， 应当具有生产许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。23、施工现i历的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必页 由专人管理，并定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按 照国家规定及时报废。24、在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人 员进行相应的安全生产教育培训。25、应当为施工现场从事危（wei）险作业的人员

21、办理意夕H为害保险，并支付意夕M穷害保险费。意外伤害保险期自建设工程开工之 日起至竣工验收合格止。26、乙方不得在机场和板历净空保护区范围内施放烟花、爆竹、领等升空物体；不得随意焚烧垃圾等物品创造烟雾；不得饲养动物； 不得随意丢弃飘浮物。（二）乙方应从事的空防安全管理27、必须严格遵守机场安全管理的各项规章制度。属于机场不停航施工项目或者需进入机场控制区施工的项目，其人员和车辆实行机 场控制区通行证管理制度，即上述区域施工的人员和车辆一律办理 机场公安局统一制发的通行证，凭证进入施工现场。28、通行证的办理遵从杭州萧山国际机场控制区通彳方正管理办 法。在申请办理人员通行征时应当提供真实有效的身

22、份证明、证照 及其它相关资料，并进行背景调查，防止有违法、犯罪记录的人员进 入施工队伍；在申请办理车辆通行证时应当提供车辆、设备的有效证 件和检验记录，并对其真实性负责。上述通行证由乙方提出申请，报 甲方备案，办证费用由乙方自理。29、需进入机场控制区施工的人员和车辆需主动接受机场管理 人员的检查,并服从机场相关职能部门的监管，无通行证者一律不得 fflAo30、应当加强通行证的管理，建立管理台帐。通行证仅限持证本 人、本车使用，严禁转借、涂改和冒用；持证人员发生调离、辞退、 开除等情况的，应及时收回通行证交由甲方报机场公安机关注销；如 发生人员和车辆通行证遗失的，应在第一时间向甲方报告；持证

23、车辆 重新调配或者报废的,应及时将通行证交由甲方申报注销。上述环节 因乙方管理不力发生问题的，乙方应承担由此引起的一切后果和责 任。(三)乙方应从事的不停航施工项目安全管理31、不停航施工是指在机场不关闭并按照航班计划接受和放行 航空器的情况下，在飞行区、部份航站区内实施工程作业。不停航施 工的项目单位,必须严格遵守民用机场运行安全管理规定(CCAR-140 )及杭州萧山国际机场有关安全管理规定进行施工。32、在机场有飞行任务期间，禁止在跑道端之外300米以内、 跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业。如乙方需在跑 道端300米以外、跑道中心线两侧75米以外区域施工的，机具、车 辆的高

24、度不得穿透障碍物限制面。除特殊批准外，在滑行道、机坪道 面边线以外施工的，应当与道（坪）边线保持7.5米加之本机场使用 最大机型翼展宽度0.5倍的距离。33、实行不停航施工的区域，开挖的明沟和施工材料堆放处，必 须根据甲方要求用桔黄色小旗标识以示警告；在低能见度的白日和夜 间，应当按照甲方要求加设红色恒定灯光；材料和暂时堆放的施工垃 圾应当采取防止被风或者飞机尾流吹散的措施。34、施工机具须停放在指定安全区域内。机场开放运行期间，必 须严格控制施工机械的活动范围，杜绝浮现机具、车辆侵入隔离区或 者超越机场净空限制面等情况。（四）乙方的文明施工责任35、按照建造施工安全检查标准JGJ5999的标

25、准和浙江 省、杭州市有关文明施工检查评分标准做好文明施工，保证施工项目 文明施工合格。36、建造材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放, 布置合理，并有标识。如有易燃易爆物品应有专门场所分类堆放，专 人负责，符合相关消防规定，确保安全。37、在施工现场建立清扫制度，落实到人，施IJ工完料尽场地清, 车辆进出场应有防泥带出措施。建造垃圾及时清运，并堆放到甲方指 定地点。土方外运过程，严格按程序操作，不得在机场内外遗洒，应 有避免扬尘的措施。（五）乙方应从事的社会治安综合管理38、做好内部的治安防范工作，对重要部位不瞅资,要落实人防、 物防和技防的措施，积极配合公安机关组织的治安联防活动。

26、39、认真排查、调处各类矛盾,及时消除隐患，杜绝各类社会矛盾引起的群体性事件的发生。40、制定包括重大安全生产事故、重大道路交通事故、重大i肖防 安全事故、重大刑事案件以及群体性事件等突发性事件在内的应急处 置预案，一旦发生，及时报告甲方和上级主管部门并做好处置工作。（六）乙方应从事的消防安全管理41、遵守国家消防法律法规，建立和健全消防管理规章制度,明 确消防安全责任人，健全消防安全网络（配备专职或者兼职消防员） ,建立消防应急队伍，并报甲方和机场公安局消防部门备案。42、制定用火、用电、使用易燃材料等各项消防安全操作规程,消防通道、消防水源、配备必须的消防设备和灭火器材，并在重 点场所重点

27、部位设置消防警示标志。43、施工中使用明火，使用电、气进行焊榴口切割作业，须经机 场公安消防管理部门审查批准，未经批准一律不得使用。44、力口强对施工人员进行消防安全教育,使其熟悉本岗位防火措 施、遇险报警、初期扑救及自救逃生的知识和技能。（七）乙方应从事的交通安全管理45、力口强对下属员工、驾驶人员、承运单位的道路交通安全法律 法规宣传教育，车辆进出机场和施工场地均应服从交警及其他交通管 理人员的指靖口管理。46、对驾驶人员和承运单位应实行交通安全检查考核制度，签订 交通安全责任书，配备交通安全联络员对运输车辆驾驶员和施工 人员进行交通安全教育，减少或者控制交通违法行为地发生，禁止严 重影响

28、交通安全的违法行为（如超载、超速、酒后驾驶、逆向行驶等）47、确保各类运输车辆技术状况良好，不得使用无号牌、无行驶 证、无保险和带故障、检验不合格的运输车辆，不得使用拖拉机和农 用运输车。48、所有运输车辆均应办理施工通行证并按指定路线和限定速 度行驶，不得违反车辆装载规定：超载、超高、超宽。进入控制区施 工车辆应开启黄色警示灯。49、占用、挖掘道路，跨越道路架设、铺设管线以及大型机械进 出机场须提前与甲方商议,征得甲方和机场公安局交警队允许，并采 取防护措施和设置明显警示标志方可实施。四、违约责任50、本安全文明施工协议书是工程施工合同的重要组成部份， 乙方必须严格遵守和履行，如有违反，甲方

29、可以追究乙方责任；乙方 违约情况严重,或者是社会影响恶劣，又或者是造成甲方或者他方重大 损失，甲方可解除施工合同且不须向乙方承担任何补偿、赔偿的责任。51、严禁因乙方行为导致发生飞行事故征侯，违者扣合同总款的 20% ,如发生飞行事蜘口合同年度总款50% ,并追究法律责任。五、本协议书附于施工合同正副本后，签字盖章后生效。五、附则：（一）由于乙方行为违反国家法律、法规和杭州萧山国际机场有 限公司有关规章制度和责任书规定内容，甲方有权对乙方进行处罚。 乙方触犯法律的，依法追究有关责任人的法律责任。（二）本责任书解释权归甲方。（三）本责任书由甲乙双方共同签字盖章后生效。承包人:发包人:法定代表人：

30、（或者）委托代理人：年 月 日法定代表人（或者）委托代理人：年 月 日物流公司办公室装修改造项目建造工程施工合同发包方（甲方）：XX公司住所地：杭州萧山国际机场内承包方（乙方）：住所地：按照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建造法的 规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。工程概况1.1 工程名称：物流公司办公室装修改造项目1.2 工程地点：杭州萧山国际机场内1.3 承包范围：物流公司办公室装修改造1.4 承包方式：建设全过程承包1.5 工期：本工程自2022己月日开工，于2022七月日 竣工。工期总共为20个公历日。开工日期具体以甲方开工令为准。1.6 工程质量：1.7 合同价款（人民

31、币大写）：（小写）元人民币,增值税税率电_ % ,不含增值税总金额为（大写人民 币）：,（小写）元人民币,增值税税额为）Lo在合同有效期限内，若因国家税收政策调整而引起的增值税税率 变化的，应按照国家税收政策调整，合同总金额变更为原合同不含增 值税货物或者劳务价格与调整后税率计算税额的合计金额。第一条甲方工作2.1 开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或者做法说明2.2 _份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或者部份腾空房屋，清除影响 施工的障碍物。对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取 保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说 明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申

32、请、批件等手续。2.3 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.4 委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 、份。2.5 在施工开始前负责保护好周围建造物及装修、设备管线、古 树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.6 如确实需要拆改原建造物结构或者设备管线，负责到有关部 门办理相应审批手续。2.7 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。第二条乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或者作法说明的现场交底，拟定施 工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指

33、派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事 宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保 护规定。严格按照图纸或者作法说明进行施工，做好&项质量检查记录。 参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或者地方政府及有关部门对施工现场管理的规定， 从进场施工之日起，妥善保护好施工现场周围建造物、设备管线、 古树名木不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾处理 等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的 关系，并承担相应费用。3.5 施工中未经甲方允许或者有关部门批准，不得随意拆改或者 损坏原

34、建造物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成 品进行保护，并承担风险和费用。第三条关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方允许， 并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期相应顺延。4.3 乙方非因甲方原因不能按期开工或者中途无故停工影响工期， 或者乙方非因甲方原因延误工期的，则工期不顺延，且乙方须向甲方 承担工期延误的违约责任。4.4 因涉及甲方要求的设计或者工程量变更或者非乙方原因造成 的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工口8】小时以 上（一周内累计计算）,工期相应顺延。第

35、四条关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制定的施工 及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部份或 者全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应在发现隐蔽工程时15日内办理隐蔽工程和 中间工程的检查与验收手续。甲方有权对隐蔽工程和中间工程进行复 验。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方 应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验 及返工费由乙方承担，且工期不顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其 返工费用由甲方承担

36、，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期 不腌。5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组 织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。第五条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第一种：(1)固定总价。(2 )固定单价。可调价格：规则结算。采用固定总价，如有变更需经结算审计，采用固定单价均需经结 算审计。甲方委托工程造价咨询人按规定进行审核，并按最终审定的 工程价款进行结算。核减追加费按核减额(包括全过程审计中联系单 核减额)超过送审造价5%的幅度以外的核减额的5%计算，费

37、用由乙方支付或者由甲方从对付工程价款中扣缴；核增部份以核增额为基数, 费率为5% ,由乙方直接支付审查费用。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算申请并将有关资料送交 甲方。款项支付：竣工验收合格后10日内一次性支付合同款。第七条关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求 的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将 提货凭证移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设 备发生了质量问题或者规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方不用支付保 管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负

38、责赔偿。7.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或者规格有 差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或者作法说明，应符合中华人民共和 国消防法和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守中华人民共和国建造法、中 华人民期口国安全生产法、中华人民期唱消防法、建设工程质 量管理条例、建设工程安全生产管理条例和其他相关的法律、法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或者作法说明，违反有关安全操作规范, 消防条例和防火设计规范，导致发生安全或者火灾事故，甲方应承担 由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产

39、过程中违反有关安全操作规程、消防条 例，导致发生安全或者火灾事故,乙方应承担由此引起的一切经济损失。第九条违约责任9.1 由于甲方原因导致延期开工或者中途停工的，甲方应补偿乙 方因停工、窝工所造成的损失。每停工或者窝工一天，甲方支付乙 方合同总价的0.05%。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同 总价的0.05%元违约金；如延误工期达【15】日的，甲方有权解 除本合同，并要求乙方支付违约金【10000】元；本条规定的违约金 不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行向甲方承担赔偿责任。9.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和 工程成品,如造成损失,应照价赔偿。9.4 未经甲方允许，乙方擅自拆改原建造物结构或者设备管线， 由此发生的损失或者事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.5 除本合同另有约定外，任何一方违约应当就因此给对方造成