2023年工程合同锦集8篇.docx

《2023年工程合同锦集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合同锦集8篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程合同锦集8篇工程合同 篇1发包方：简称甲方承包方：简称乙方：依照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法及有关行政法律法规遵循同等、自愿、公允、诚恳守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下：一、工程概况工程名称：工程地点：结构类型：二、承包范围。三、承包内容。1、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实。主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，爱护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，砼养护工作等等。2、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铗子，扣子，平安

2、网，含材料费及一切费用。3、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用。4、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供应，人工费由乙方支付。四、设计变更及图纸修改增减工程。图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于1000元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计。削减工程大于1000元的按市场单价扣减，小于1000元的不扣。五、合同单价及结算付款方式。1、单价：按建筑面积计算/2、结算方式和付款方式：建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计

3、算规范进行计算。乙方进场基础工程施工完，按工程量的80%支付上部结构，按每月进度工程量的80%支付，工程竣工验收后支付95%。其余款项保修期满一次性付清。六、工期要求。1、总工期：天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按项目部的旬、月、周进度安排要求执行。2、延误进度惩罚条款：按甲方的总进度安排，月安排，周安排要求。在施工中，按分部，分项工程进行周安排计算。拖延一天罚款1000元，提前不奖。停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由乙方擅自停工，罚款5000元。七、工程质量要求1、质量标准：根据国家现行建筑施工技术及平安技术施工规范建筑工程。施工质量验收标准，单位工程，一次

4、性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收。验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除。2、分项工程质量要求惩罚：模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平。损失的材料费及其它经济损失由乙方担当。3、混凝土分项工程：浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形象惩罚5000-10000元。严峻者清出工地现场赔偿一切经济损失。4、砖砌筑分项工程：在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材料按定额的3倍赔偿单价，按材料进行计算并惩罚。5、室内外墙体抹灰工程：未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反

5、工，修补，每平方米扣材料费100元并惩罚1000-5000元。外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工。赔偿材料费的3倍，并每栋惩罚5000元。6、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济惩罚直至。终止施工合同一切损失乙方自负。全部工程款，待交工验收后再进行结算。八、平安文明施工要求：按云南省平安文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求。九、甲方平安生产职责：按法律法规要求进行平安教化，并督促和供应平安所须要的生产条件。仔细执行各项平安标准，督促现场施工人员必需根据平安技术规程作业，做好班前平安技术沟通并作记录进行平安检查。并提出现时

6、整改看法及措施标准，把平安生产放至首位，杜绝重大平安事故。乙方平安生产职责：确保进场人员必需具备满意平安生产所需的基本技能和接受过平安学问培训教化，必需按相应的平安技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工。遵守劳动纪律，参与平安交底会并作记录，参与平安检查并对提出的隐患定人定时整改正确运用三宝，四口，把平安生产放在首位杜绝发生重大平安事故，若违章操作，违规作业，发生任何平安事故由乙方担当一切经济损失。十、质量保证金签订施工合同日，乙方需缴纳工程质量保证金5万元，如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费。从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣

7、除，每处现一次扣10000元。不够的，从工程款中扣除。.2、保证金退还：竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还。十一、保修责任。1、工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内。2、若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理。3、乙方接到甲方修理通知，24小时内乙方若不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣除，若尾款不够，从保证金中扣除。4、不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理十二、其它事项。1、乙方在基础开挖施工中，必需限制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方担当。2、乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员管理施工，在施

8、工放线中乙方各班组必需配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各1人，缺席1人每次罚款200元。3、材料安排由乙方在运用前一周供应材料安排，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当。4、在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输途中发觉乱泼乱倒，不听施工管理人员的指挥发觉一次罚款100-500元，若干次出现赐予重罚，并请出现场。5、各施工班组严守把关维护人格尊严，如发觉偷盗行为将所偷盗的材料款按10倍进行赔偿。并赐予经济惩罚，致严峻的移交执法部门处理。6、乙方进入施工现场必需进行平安三级教化及技术交底方可施工上班，必需佩带平安帽，施工现场严禁穿拖鞋，发觉一次罚款20-50元。外来施工者，发

9、觉一次罚款20元。7、乙方进场，甲方不供应食宿，由乙方自行支配，工地现场不允许搭建工棚和食宿。8、外粉施工中，砂浆落地灰必需早晚清收，如发觉不收的施工管理人员赐予经济惩罚，并以每小桶50-100元罚款。9、材料进入施工现场，由甲方指定堆放，工地内现场二次搬运由乙方担当。10、电泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人为损坏，丢失，被盗，由乙方赔偿。十三、未尽事宜，双方友好协商解决。本合同双方签字日具法律效力，工程完后，双方履行合同义务后，自动失效，如乙方违反合同规定，甲方有权解除或终止合同更换施工班组，造成的损失由乙方担当全部责任。十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程结束后，付清尾款，合同终止

10、。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2订立合同双方：_，以下简称总承包方：_，以下简称分包方。双方依据分工负责、协作协作的精神，共同完成_工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条 工程名称_。(指分包部分之工程名称)其次条 工程地点_。第三条 工程范围_。(可用列附表方法)第四条 质量标准_。(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出)第五条 承包方式_(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。

11、第六条 工程总价本工程包价计人民币_元整。第七条 工程包价本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。第八条 付款方法第九条 工程期限按本合同第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。第十条 中间交工本工程项目范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。第十一条 双方联系制度及协作方法_。第十二条 关于工程保密方法_。第十三条 违约责任_。第十四条 特别条款_。第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数 本合同正式本二份，双方各执一

12、份，副本_份，总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。第十七条 合同附件总承包方：负责人：_地址：_电话：_分包方：负责人：_地址：_电话：_年_月_日订立工程合同 篇3（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.第标段由K+至K+，长约km，马路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件

13、和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）马路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3.上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。4.依据工程量清单所列的预料数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。5.承包人项目经理：.承包人项目总工：.6.工程质量符合标准。7.承包人承诺按合同约定担当工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件

14、、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应根据监理人指示开工，工期为日历天。10.本协议书在承包人供应履约担保后，由双方法定代表人或其托付代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一样时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（签字）法定代表人或其托付代理人：（签字）年月日年月日工程合同 篇4甲方(购方)：乙方(供方)：工程名称：综合楼工程依据

15、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同：一、供货材料名称、规格、数量：材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢规 格：按工程要求配备数 量：按工程进度进购钢材价 格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。二、供货地点、期限、要求：1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。2、甲方依据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、

16、运用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后刚好将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定(并保障道路畅通)。三、结算方式及付款方式：1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各担当一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。3、钢材必需从正规厂家进购，要供应产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，(线材必需是高线)。四、违约责任1、乙方如不履行

17、合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等状况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的.承包供货合同，并不付任何补偿费用。2、如因乙方产品质量缘由，而影响甲方工程质量、工程进度和平安等，乙方应担当一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。五、其他事项1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：托付代理人(签名)： 托付代理人(签名)：电话： 电话：签订时间： 签订时间：工程合同 篇5甲方（发

18、包方）：乙方（承包方）：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：_室_厅_厨_卫。3、建筑面积_平方米。其次条：施工工期总工期：_天；工程开工日期：_年_月_日；工程竣工日期：_年_月_日。1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2、由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工

19、缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4、施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第三条：工程价格工程款：本合同工程造价为（人民币）：_元；金额大写：_。第四条：质量要求1、工程运用主要材料的品种、规格、名称、经双方

20、认可。2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准住宅装饰装修验收标准规定。3、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、质量检查监督部门：市家居装饰专业委员会。5、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第五条：乙方义务1、乙方应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的托付证书。2、指派（姓名）_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3、负责施

21、工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。5、在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第六条：材料供应1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差

22、异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第七条：工程验收1、工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格

23、。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。第八条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（_年_月_日），甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，家庭装潢工程工程质量保修卡。2、工程施工中如有项目增减或须要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第九条：违约责任合同

24、生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向_仲裁委员会申请仲裁。第十一条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，

25、应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日工程合同 篇6合同编号：_工程名称（以单位工程为准）：_发包方：（甲方）_承包方：（乙方）_施工合同编号：_交付竣工工程日期：_年_月_日发包方（用户）名称：_工程名称：_本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应根据国家和本市关于建设工程

26、质量管理的有关规定负责保修。一、保修期限自工程竣工验收并取得建设工程质量合格证书之日起计算。1民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；2建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；3建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；4室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；5其他特别要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。二、保修项目内容及范围1屋面漏雨；2烟道、排气孔道、风道不通；3室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；4内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；5门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；6厕所、

27、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；7外墙板漏水，阳台积水；8水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；9室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；10室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；11钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；12因施工单位造成的其他质量问题。三、保修责任施工单位自接到建设工程质 量修理通知书（式样附后）之日起，必需在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，协商返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标

28、准自行返修，所发生的费用由原施工单位担当。四、保修抵押金1保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的.设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：（1）承包一般建安工程200万元以内的，按20计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按15计算；500万元以上（不含500万元）的，按10计算。（2）单独承包装饰工程，按10计算。2本工程保修抵押金为_元。金额大写：_。五、保修抵押金返还工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。1承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80为_元。保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵

29、押金存款利息）全部尾款。2单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。六、争议甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以实行下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁；其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。七、合同生效与终止1本合同自订立之日起生效。2工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。八、合同份数1本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。2本合同副本_份，由甲乙双方分送施工合同管

30、理机构、质量监督机构及有关部门。九、工程质量出现永久性缺陷的，应 根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。十、属于设计缘由造成的质量缺陷，应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。十一、双方议定的其他事项：_工程合同 篇7发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_依据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：_2工程地点：_3工程范围和内容：_其次条 甲方权利和义务1组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2供应必要的施工条件；3

31、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5在乙方供应全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收；6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1必需具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方供应企业（或公司）施工资质证书、企业基本状况等相关资料；2应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4非经甲方同意，乙方不得将承包工程

32、的任何部分分包；5细心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6合理组织施工，编制施工方案、施工总进度安排、材料供应安排，并在施工前送甲方备案；7严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工；8做好施工材料的检验、清点和保管，乙方选购的材料应根据约定及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料设备的质量负责，选购的材料设备须经甲方书面认可后方能运用，选购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新选购符合要求的产品，并担当由此发生的费用及延误工期的责任；9听从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐藏条件或

33、达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方打算验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐藏和接着施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方担当返工费用及延误工期的责任；10线路工程的施工，乙方同时担当电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应听从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方协商确定。11施工过程中必需严格遵守平安操作规程，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，切实做好平安生产工作。乙方在

34、施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位缘由造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方担当，并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方供应的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门刚好组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发觉有不符质量

35、要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内担当质量保修责任，由于乙方施工缘由造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1乙方选购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发觉，乙方自行担当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2除甲方缘由及不行抗力外，工期延误的责任由乙方担当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3不听从

36、甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1本工程采纳包工部分包料方式，依据乙方编制的施工预算，合同价暂定为_.2工程竣工后，由乙方根据邮电部（1995）626号文件通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付

37、按浙江省物价局浙价服20xx262号文件执行。3工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方选购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建20xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %.4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方

38、有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。4 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（1）因不行抗力致使合同无法履行；（2）因一方严峻违约致使合同无法履行。5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的爱护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1乙方确认其完全了解本

39、合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）_地址：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_帐号：_电话：_邮政编码：_乙方（盖章）_地址：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_帐号：_电话：_邮政编码：_签约日期：_签约地点：_工程合同 篇8工程名称：xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程建设单位(简称甲方) ：xx人民政府施工单位(简称乙方) ：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司合同签订日期：20xx 年11月1日发包方（简称甲方）：xx镇人民政府

40、承包方（简称乙方）：巢湖市xx兴建筑装饰有限责任公司为了更好地完成xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定，结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。一、工程名称：xx镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程二、工程地点：xx吕婆大秀至岱山银山桥（一标段）三、承包项目及主要工程量：避洪沟治理及堤防加固工程，具体的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸四、开工时间：20xx 年11月2日竣工时间：20xx 年11月27日五、工程价款：281397.9元（按实际工程量结算）六、质量标准：一次性验收合格七、工程款结算方式：（1）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。（2）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的.项目按相应20xx 年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期巢湖市工程建设信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。