2023年土石方运输合同精选篇.docx

《2023年土石方运输合同精选篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土石方运输合同精选篇.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土石方运输合同精选篇土石方运输合同1甲方乙方依据中华人民共和国合同法等有关条例，甲乙双方为了顺当完成本项目土方运输工程的建设，本着互惠互利、优势互补、诚恳诚信的原则，在公允、公正、公开的基础上，经双方友好协商一样同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款 ：第一条 工程项目与说明工程名称：工程地点：工程总量：约为 万方，以实际完成的车辆运输数量为准。 工期时间：以甲方工程进展及完成状况为准。其次条 工程施工内容：1、乙方应供应运车牌号为 自卸车输车 辆，车辆车厢实际容积不得小于20立方米。第三条 单价、 工程款结算方式1、单价：场内运输单价 /车场外运输单价： /车2、结算方式：运输工

2、程款按月结算，每月底结账，先结80%，其余20%工程结束后一次性结清，详细付款为每月结清帐务后的10天后支付。第四条 双方权利与义务一、甲方权利、义务与责任：1、协调好工地管理人员，保障道路刚好清理整平，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺当平安行驶。2、备足资金，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过10天，经甲乙双方协商不成时，乙方有权停工。3、甲方可为乙方车辆垫付油资，在运费结算时扣除。二、乙方权利、义务责任：1、合同签订后，乙方必需在甲方指定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必需全权听从甲方的调配和一切车辆运输支配，平安生产;乙方车辆如因违规操作，发生

3、交通平安事故，或非其它甲方负责的意外，一切责任由乙方担当。3、乙方的车辆修理、加油等费用由乙方负责。4、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当月结算并罚款每车每天1000元。5、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危急地段强行作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。6、乙方如有特别缘由须要离场或车辆须要修理的，必需提前通知甲方，征得甲方同意后方可离场。第五条 违约责任1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，不在指定地方排土的视为乙方

4、违约，由此产生的经济损失由乙方全部担当，甲方有权终止合同，运费不予结算。2、乙方要听从甲方的管理调度指挥，每日必需24小时作业，如不按甲方要求运输，或每天的运输数量达不到40车/天时，甲方在结算运费时按合同价的80%结算。3、如乙方每天只作业12小时，或在半夜后司机停运，造成甲方机械人员的损失，乙方担当全部费用，其全部运费按合同运费单价的70%结算，同时担当甲方的损失按500元/天计算，在乙方结算乙方时扣除。4、乙方因车辆须要修理，造成停工，误工，经甲方确认不在上述违约责任内，不作任何惩罚。第六条 其他事项1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公允、合理的原则刚好协商处理，协商不成可向相关

5、部门申请仲裁。2、如遇自然灾难、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不担当任何责任。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。甲方：_ 乙方：_电话：_ 电话：_身份证号：_ 身份证号：_居住地址：_ 居住地址：_年 月 日土石方运输合同2甲方：_身份证：xxxx（以下简称甲方）乙方：_身份证：xxxx（车队以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：（1）甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。（2）乙方负责运输：运输地：xxxxxxxxxx（3）要求乙方车辆

6、：xx部（4）运距：xxxxx公里x运费：xxx元（5）结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）（6）此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆支配到现。（7）甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。（8）甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_%。（9）违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车_/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金5000元/天。（10）甲方在开工以前需预先支付乙方30%的费用，剩余费用在开工后1个月内支付清剩余款项。（11）此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。甲方：_代

7、表人：_乙方：_代表人：_年月日土石方运输合同3甲方： 乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家的法律、法规、遵循同等、自愿、互利、公允诚信共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商甲方同意将 义务和责任，特签订如下协议：一、工程(装车)地点：二、工程内容：乙方装运车辆必需满意甲方施工要求，用自卸式汽车(装载容积程装车地点运至甲方指定的卸土场地。乙方组织车辆运输经营，自负盈亏。安排支配 辆以上良好汽车施工，进场时必需到位 辆。三、工程量：暂定合同期限为 。假如甲方违约工程量以下每辆支付5000元一台给乙方作为赔偿。四、工程期限：乙方进场地后必需秉着仔细负责的看法完成甲方的土石运输任

8、务，直到工程合同方量完成为止。如未告知甲方，自行离开，甲方有权要求乙方赔偿每台车5000元作为甲方的损失。五、运输价格：从工地(装车)地点至卸土场地，按 /车辆起步价，每公里(每立方米)加元人民币。六、结算价格为双方协商确定价格为准，结算方式为 结算，保证在将乙方的运输票据上交后的下午，24小时内向乙方支付工程量的款项，如违反合同由甲方负责。七、甲方责任1、甲方按双方约定的结算方式：按量刚好结算，若有拖欠，乙方有权停工，并由甲方补偿乙方，支付每天每台车5000元/天作为误工费，直到甲方支付清拖欠的运输和误工费，乙方才正常开工。2、如甲方不能保证正常动工(除如遇到暴雨不行抗拒的自然灾难、政府行为

9、除外)使乙方停工，甲方每天向乙方支付运输车辆误工费500元整/天(甲方在天气允许的条件下每个月必需保证乙方有25天的正常工作日)，24小时作业，每15小时为一个正常工作日。3、运输车辆自工地至倒料场的运输路途，所涉及到的超重，若遇国土局、路政、交警、环卫、村民委员会、城管等部门的相关事宜及社会关系等，均由甲方负责。4、乙方车辆进场后，甲方必需保证其次天正常运输工作，如两天内甲方无法支配开工，甲方均按每台车停车一天补偿台班费500元给乙方车辆(队自角灾难和暴雨天气影响外)八、乙方责任1、乙方在施工现场工作中，做到文明施工，禁止在施工工地惹是生非，车辆装满土石料自行盖好车辆。2、乙方要听从甲方现场

10、管理人员的指挥支配，遵守甲方及施工现场的各项规章制度和支配损伤规程，杜绝酒后行车，严禁违章作业，由于乙方违章作业而引起的各种事故均由乙方自行负责。3、乙方负责人需组建一组车辆管理班子，文明施工，进场前车辆和管理人员列表册报甲方备案和班里相关手续等。4、工程运输过程中所造成的.一切交通事故，甲方不予担当任何责任，乙方有权拒绝甲方提出冒险的施工支配。六、其他事项1、双方约定：甲方要求乙方在签字合同后按甲方通知为准调进 辆，依据实际状况双方协商是否加派车辆。2、双方约定：在双方合作期间，乙方必需根据合同完成甲方的运输量，如乙方违约则赔偿甲方每台车5000元作为赔偿。3、如发觉管理人员和施工人员或驾驶

11、员有不正值交易而损害任何一方的利益，则违约方必需向受害方赔偿一切经济损失。4、合同的执行中如发生争议时，双方本着公允、合理的原则刚好协商处事，协商无效则由当地仲裁机构仲裁。5、乙方车辆只负责运输。6、计方量方式：以每台车实际运输方量作为每台车最终结算方量。7、如乙方在施工期间违约，甲方有权扣留现场施工车辆作为对甲方经济损失的赔偿抵押物。8、乙方车辆应先向甲方供应车辆相关证件，便于输车辆通行证，在施工期间如发觉乙方车辆因无事生端，自行到他人工地进行运输，经发觉，每台车罚款人民币5000元，甲方指定施工的除外。九、合同一经签署即具有法律效力，未尽事宜，双方另行协商，若需补充条款，经双方友好协商签字

12、盖手印后与本合同具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)代 表： 代 表：身份证： 身份证：电 话： 电 话：签订时间： 年 月 日土石方运输合同4发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程概况：新宁县人防办办公大楼。1、工程地点：地处金石镇古田村六组、七组、十六组。2、承包范围：上述工程的土方运输。二、合同价款：1、运输价格：起步价为元，每超五百米加元，以此类推。2、结算方式：本工程的结

13、算为甲、乙双方确定的实际车数和本协议约定单价为结算依据，按已完成工程量支付油费，每个月支付一次。3、工程全部完成，经业主方确认后一个月付清。三、甲方的权利和义务：1、供应开工场地，保持车辆运输正常。2、为乙方供应必要的运输条件。3、根据合同约定的期限和方式支付合同价款。4、工程质量达不到约定的标准时，甲方有权要求乙方接着施工运输，并合理加班，直到符合约定的标准。5、正常施工时，乙方在施工现场应无条件听从甲方指挥、调动，如有不听从指挥的车辆甲方有权扣除他当月运费的10%作为罚款处理。四、乙方的权利和义务：1、供应施工所需运输车辆。2、乙方应当与车队人员签定劳动合同，并收取驾驶人员的相关证件的复印

14、件(驾驶证、行驶证、身份证)交于甲方存档。3、按期完成承包的工程。4、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格根据平安标准组织施工并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故的隐患。5、由于乙方平安措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由乙方自行担当，甲方不负任何责任及费用。6、因工程须要，乙方应按时增补车辆，甲方无权从外界调入车辆。五、本协议一式两份，甲、乙双方方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方(签章)：乙方(签章)：年月日土石方运输合同5合同编号：_甲方：_有限公司乙方：_签订地点：_甲乙双方依据民法典及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务

15、，经双方协商一样，签定本合同。一、工程名称：高速马路路基工程土石方运输二、工程量：以实际运输土方量为准。三、进场日期：_年_月_日前。四、运输单价：人民币_元/方.公里（大写：_），以上运输单价为含税价。五、甲方应按承诺数量供应合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计_万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。六、结算付款方式：乙方依据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方依据结算单及业主拨款状况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付

16、清。每次运费支付乙方必需供应合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不刚好而推迟支付时，乙方不得随意停运。七、甲方责任：1甲方负责修整维护运输途中的.非等级道路，保证运输道路平整畅通。2甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不刚好造成的延迟支付除外）。八、乙方责任：1乙方为甲方供应满意施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，听从甲方的运输调配，保证刚好完成运输任务。2乙方供应车队全部车辆车主的经营授权托付书，与甲方签订平安生产合同。3乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行担当。4因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予担

17、当任何责任。5乙方人员应听从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何状况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。6在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的惩罚费用及争议由乙方自行处理。7在运输过程中，因乙方缘由发生平安事故造成人员财产损失全部由乙方担当，与甲方无关。8履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并担当相应责任。九、双方平安责任（一）甲方平安责任甲方对乙方机械设备进行现场监督检查，发觉存在较为严峻的平安隐患时，有权责令停止施工作业，提出限期整改看法，以书面形式通知乙方。对不符合施工要求或

18、限期不整改者，甲方有权清退设备。（二）乙方平安责任1乙方操作人员必需严格执行国家法律、法规及机械设备平安生产操作规程的规定。不得违法，违规、违章和疲惫及酒后驾驶机车；不得带病运输作业；进入作业现场不得超速行驶，行驶中留意视察和眺望；遇到作业区及有作业人员必需减速慢行，保障作业人员的人身平安；启动车辆前进或倒车及装卸料时，必需视察、眺望周边无作业人员且鸣笛后方可启动车辆作业。2乙方操作手应遵重施工所在地的民俗民风，不寻衅滋事。发生一切纠纷后果由操作手及乙方自行负责。十、违约责任：1甲方必需与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责

19、。2施工过程中，在未经甲方允许的状况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无故停工，或给其他单位运用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部担当，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。3乙方如因重大事故和严峻违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。4合同双方均不得采纳虚假记录、虚假计量或其他不正值方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予担当的违约金。十一、其它约定：1在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公允、合理的原则刚好协商，协商不成

20、，任何一方均可提诉讼，并提交人民法院。2本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3如遇不行抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。十一、本合同书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清全部财务账款后自动终止。甲方（章）：_乙方（章）：_代表人：_代表人：_身份证号：_单位地址：_单位地址：_电话：_电话：_合同签订日期：_合同签订日期：_土石方运输合同6发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及国家相关法律，就长沙 公司豪廷广场土方运输

21、工程一事，经甲、乙双方共同协商，双方秉着同等互利、诚信合同的原则达成如协议：一、工程运输概况1、工程名称：湖南长沙市马王堆豪廷广场土石方运输工程2、工程地点：长沙芙蓉区马王堆3、承包内容：土石方运输二、承包方式1、运价结算每车单价为公里(人民东路东6线弃土场)，运价结算每车单价为 公里 元(汽车东站边弃土场)，运价结算每车单价为 公里 元(人民东路东11线弃土场)。2、若甲方缘由造成误工或停工一天甲方负责乙方每天每辆车500元(伍佰元)误工费，若甲方不履行时，乙方有权停工(除天灾、地震、下雨、斗争之外)。三、付款方式1、乙方指派一位专业人员每天下午7点钟把全部票证收齐，交管处核准开收据。甲方确

22、认乙方专业人统一结账，工程款由甲、乙双共同发放，每辆车付清当天现款。2、乙方车辆运输每天运输款20：00点前必需结清(也即第2天晚上20：00点前结清第1天晚上的全部运输款项)，当天的运输款依此类推，否则乙方有权停车。四、甲方责任1、甲方给每辆车壹仟元放车费，在签合同时付给乙方，动工后在工程运输款中扣还给甲方。2、乙方在收起甲方壹仟元放车费必需在24小时之内到达目的.地，否则未到工地乙方在1日之内把钱退还给甲方。3、甲方确定好运输道路畅通，确保工作顺当施工。4、开工前甲方应为乙方办理好合法包进场的手续，对于城管、交警、运输道路、国土办、路政、公安、环保等有关部门手续，如在运输途中有上述单位或个

23、人出面干涉，甲方出面协调，费用由甲方自付。5、甲方必需有7天以上的工程期。五、乙方责任1、乙方保证20xx年否则须赔偿甲方工地出土方打算工作(挖机、人员、办理的运输核准证的一切费用共约3000元每天)。2、严格听从甲方管理人员的支配和指挥，按甲方指定的区域内进行施工。3、车辆进场后，乙方应负责做完本工程，不得随意进出。4、车辆进场后，不能以各种借口轰台起价，不得集众闹事，否则后果自负。六、其它事项1、本合同双方违约金为每辆伍仟元整，若相互争议时可到有关部门仲裁。2、本合同若有未尽事宜，在施工中甲、乙双方共同协商。3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执壹份，自双方负责人签字或盖章之日起生效，具有同等

24、法律效力，工期完工结清款后一并失效。甲方(签字)： 乙方(签字)电话 电话身份证号码： 身份证号：年 月 日 年 月 日土石方运输合同7甲方名称：乙方名称：本着公允、公正、同等互利的合法原则，按国家中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国经济法等相关的法律法规。结合所承接工程的详细状况，为明确双方责任，确保工程进度和施工质量，便于合同管理，经甲、乙双方共同协商，甲、乙双方达成就土石方工程联合承包合同合同如下：一、合同内容1、本合同约定甲、乙双方组成联合承包体，共同参加联合体与重庆市两江新区及工程总承包方签订土石方承包合同主合同。2、本合同约定以甲方公司资质出面与重庆市两江新区

25、管委会及工程总承包方签订主合同。3、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同前，由乙方应重庆市两江新区管委会及工程总承包方的要求验资，出具工程总额3%的保证金金额的10%的资金证明。4、本合同约定在甲方与重庆市两江新区管委会及工程总承包方签订主合同后，由乙方缴纳主合同约定的工程总额3%的保证金，乙方在两江新区管委会及工程总承包方规定的时间内将保证金转账到指定的银行账户。5、工程款支付方式和支付时间依据主合同规定执行，在两江新区管委会将每月工程进度款下拨后，甲方将乙方所完成土石方工程量以每方扣除_元（大写_元）作为工程管理费，扣除管理费后的工程款拨付到乙方账户，拨付时间不得

26、超过两江新区管委会下拨时间后的3个工作日。6、本合同约定在重庆市两江新区管委会将下拨工程款下拨到甲公司专用银行账户，由甲、乙双方共同派人管理，任何一方不得私自占有、挪用及非法处理，实行专款专用。在乙方恶意拖欠自己下属工程施工单位工程款时，甲方有权在通知乙方后先行代为乙方支付所拖欠工程款，并在支付乙方的工程款中扣除代为支付的部分。7、本合同约定由甲方负责派管理人员负责本工程项目的组织、协调、指挥管理，负责项目施工合同管理，施工图纸及相关资料管理，施工进度管理和限制，以及施工现场的平安管理，工程内部及对外事务协调联络等相关事务。甲方负责工程指挥部办公室、管理人员临时食堂及临时住房等相关临时设施的搭

27、建。负责油料供应及调度的管理。8、本合同约定在主合同签订后，主合同所签订的土石方工程总量的_%（约_万方）由乙方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工，主合同所签订的土石方工程总量的_%（约_万方）由甲方组织工程队伍进行施工管理及开挖施工。9、在重庆两江新区管委会或工程总承包方发出进场通知后，甲方负责派管理人员进驻现场，并且负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于甲方开挖的土石方工程进行施工开挖；乙方负责组织施工队伍按规定时间进场，对属于乙方开挖的土石方工程进行施工开挖。二、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责供应由两江新区管委会及工程总承包方及设计院设计的设计施工图纸，负责组织托付测量场地红线坐标及

28、限制高程，交由甲、乙双方施工队伍放样及施工。2、甲方负责按合同约定组织现场管理人员进行统一组织协调、管理双方下属各项目部及施工队伍的施工作业，保障工程进度和施工质量。进行平安管理和检查，组织平安学习、宣教工作，监督各施工单位和队伍落实平安设施及平安防范。组织工程抢险、平安排查及事故处里工作。3、甲方负责相关耗材、油料供应及协调调度，负责托付测量单位进行场地测量，工程决算及竣工验收。（二）乙方责任1、严格遵守平安生产、文明施工，严格执行重庆市两江新区管委会及工程总承包方和工程指挥部的政策法规和指令。听从协作甲方驻现场管理人员的组织协调管理。2、乙方负责办理下属施工单位及单位完善相关手续，施工程序

29、中所需的相关证件及资质。负责与下属各分包单位及队伍完善分包合同及合同管理。负责为下属全部施工人员购买工伤意外保险及其他保险。3、乙方负责下属施工人员在施工过程中的人身平安责任及民事责任。担当自己下属各施工单位在施工过程中的平安事故责任。负责为非重庆本地户口人员办理暂住证及相关事宜。4、乙方负责下属施工人员的食宿及所需办公临时设施，负责自己的施工机械设备的停放及平安保管。二、承包工程内容：工程内容以甲方同总承包方及两江新区管委会签订的主合同为准。（其详细内容所包含的土方开挖方量、回填碾压方量、弃方量，平整场地面积、施工质量标准要求以主合同的约定要求为准）。三、工程地点：工程地点以甲方同总承包方及

30、两江新区管委会签订合同及工程图纸及甲乙双方协商指定为准。四、施工平安在施工过程中，一切平安事故依据事故责任详细状况而定，主要遵循谁的队伍谁负责，甲方的施工队伍人员平安由甲方负责，乙方的施工队伍人员平安由甲方负责，若存在甲、乙双方人员在交叉作业中的平安事故，依据双方事故责任大小共同协商解决。五、工程技术要求：甲、乙双方工程队伍应按设计图纸和现行施工规范规定及工程指挥部和项目部的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路修理、卫生由甲、乙双方工程作业所属地块和分区协商解决。六、乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工

31、程质量达不到约定标准的部分，项目指挥部一经发觉，应要求各方施工队伍重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工的费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以重庆市两江新区管委会及工程总承包方或者设计单位供应的施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价所包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容依据主回同及施工图纸要求为准）。七、其他约定：1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。2、若甲方与重庆两江新区管委会签订主合同失效或者甲方未与重庆两江新区管委会签订合同，本合同自动作废。3、本合同自甲、乙双方签字后生效，甲乙双方履行完成合同规

32、定义务后合同终止。4、本合同正本两份，双方各存一份，副本四份以备重庆两江新区管委会及总承包方备案及相关部门审查。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：身份证号：身份证号：开户银行：开户银行：账号：账号：时间：_年_月_日时间：_年_月_日土石方运输合同8土石方车辆运输协议书甲方：乙方：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。四、工期：本项目工程期限拟

33、自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在其次个工作日的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方运用，

34、并担当这两个板房的费用）。2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。4、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施

35、工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。（二）乙方的权利义务1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。3、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到

36、指定地点。4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。6、乙方供应的车辆必需满意甲方的.下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。七、特殊约定1、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。2、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方须要担

37、当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外。八、违约责任1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，每天向乙方支付违约每辆车300元。2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。九、争议解决方法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力

38、。甲方代表： 乙方代表：身份证号码：身份证号码：联系电话： 联系电话：签订时间： 年月日 签订时间：年月日土石方运输合同9甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中担当的权利、义务和责任，确保运输顺当完成。双方在自愿、同等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将依据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从。其次条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为一年，即_年_月_日到_年_月_日。2、单价以本工程单趟运距为_米以内，按每立方

39、_元人民币计，（此为完税价）。3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。4、付款方式：日清月结。第三条：燃油费用甲方负责供应足够的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方供应的燃油不得高于市场价格。（燃油必需符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。2、甲方统一管理、调度和指挥。3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。第五条：乙方的权利与义务1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。2、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥。3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。第六条：其他责任1、乙

40、方车辆进场后，甲方必需在当天支配开工，如拖延工期，挖机甲方按_元/天赔偿、汽车按_元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方缘由造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按_元/天标准补偿乙方的损失。3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不担当任何责任。4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天_立方的工作量。5、乙方可依据甲方工程量的要求增加车辆。6、甲方应根据本合同的其次条约定刚好支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方担当一切后果与责任。7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费_元整。8、甲方

41、必需保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必需无偿支付乙方的托运费，并担当肯定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。9、在正常工作中，车辆出现需修理问题，费用由乙方自理。在修理期间，延误甲方工程不得算乙方违约。10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或削减工作量，甲乙双方必需提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。第七条：其他约定1、 本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。2、 本合同在履行中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成的，任何一方均有

42、权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。3、 本合同未尽事宜，经双方协商达成一样后，可另行签订书面补充协议。4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日土石方运输合同10甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际状况。为明确双方权利、义务及职责，经双方协商达成以下协议。第一章 承包工程概况1.1工程名称：露天煤矿煤土分别1.2工程位置：山西省晋中市灵石县段纯镇1.3工程内容：土石方运输（含自：土、石、煤、渣等）。1.4工程数量：20xx万立方1.5承包期限：20xx年 月 日至 年 月 日其次章 施工设备、人员、材料2.1乙方参与的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。2.2甲方必需供应乙方施工运输中须要的修理场所、电、住宿及生活用水设施，并保障乙方人员及设备的平安。2.3乙方必需管理好、维护好甲方所供应的水电及设施。第三章 双方责任