2023年关于建筑合同(通用篇).docx

《2023年关于建筑合同(通用篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于建筑合同(通用篇).docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年关于建筑合同(通用篇)关于建筑合同1甲方：乙方：甲乙双方根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际状况，经过协商，达成如下协议。一、工程概况：1、甲方打算在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，确定将其房屋建筑工程（房屋从主体结构起先到粉刷完毕）承包给乙方进行施工建设，工程从xxx年 月 日起先动工，至xxx年 月 日竣工；房屋建设采纳费用包干制的形式；乙方根据甲方的图纸保质保期来进行施工。2、实行费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施（比如：脚手架、跳板等），甲方负责材料的供应；工程开工，从协议签定之日起先，历时

2、 天内完成；房屋建筑总面积 平方米，按每平方 元计算，费用金额共计 元整。3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50，即（金额大写）：_元；待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。二、质量要求：1、工程验收标准，甲方根据下面的.规定执行。2、施工中，乙方应根据甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，全部的门及门窗的安放与墙体成一条线；粉刷时墙体厚度匀称，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度匀称，无裂缝，全部刷白颜色匀称，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平；阴阳角与墙体成一条线，

3、与墙面垂直或平行；房屋四周要进行雨水解除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。三、平安问题：工程施工现场的平安由乙方自行完全负责，若发生平安事故由乙方完全负责，担当一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。须要说明：本合同一式二份，双方各执一份。本合同自_年_月_日签定之日起生效。甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：双方证明人 双方证明人乙方证明人（签字盖章）： 乙方证明人（签字盖章）：年 月 日 年 月 日关于建筑合同2甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，根据工程详细状况经双方协商一样，签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。1、用工工程项目2、用工方式3、工期按甲

4、方编制的施工组织设计及生产安排执行。4、劳务费用4.1本工程项目的劳务费用详见附件：劳务费用一览表。其单价已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务用工费用，单价不做任何调整。4.2劳务费用计算以现场实际发生的工作量为准。5、施工作业标准5.1乙方必需根据甲方供应的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。5.2乙方的施工作业，必需满意甲方供应的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准;本项目执行的质量验收规范、标准，见附表。5.3施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准合格后。6、甲方责任6.1刚好为乙方供应作业指导书和相关技术资料。6.2甲方在乙方施工作业

5、前必需对乙方按规定进行技术交底，下达该工程的平安、质量措施和工程技术标准。6.3刚好组织测量和交桩6.4刚好按建设单位要求进行隐藏工程检查及办理签证手续。6.5对本工程的施工作业质量、平安、技术、物资选购、作业进度进行全方面的管理、限制。6.6负责须要安装设备和全部材料的选购供应。6.7负责供应本工程所需的工程施工机具。6.8按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付劳务费。6.9监督乙方对劳务人员的持证上岗、培训、考核、待遇等的实施。7、乙方责任7.1乙方必需严格根据甲方供应的作业指导书和相关技术资料进行施工作业7.2乙方必需按甲方编制的施工组织工期要求，刚好组织满意劳务作业所需的劳

6、动力，按甲方同意的开工时间施工作业。7.3乙方必需确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素养，满意相关工作的要求。施工作业人员必需稳定，调动更换时，必需经甲方同意。7.4乙方必需树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境爱护、劳动爱护和平安生产。7.5按规定办理特别工种上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。7.6乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。7.7乙方负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金，并刚好支付劳务人员费用。8、施工作业的检查8.1为有效限制工程质量，乙方在施工作业时应随时接受甲方检验，对检查发觉的问题，乙方依据甲方通知书，限

7、期返工或整改。8.2隐藏工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认，不得自行隐藏而转入下道工序作业。乙方如因自身缘由，发生平安及质量事故，甲方将依据企业管理的相关规定赐予乙方经济惩罚。9、平安责任9.1在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的平安生产管理方法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。9.2在施工中，乙方应遵守国家、行业平安生产法规。具有平安生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、平安隐患，有权暂缓实施，并提出改进看法。由于甲方的疏忽，发生的平安事故并不能免除乙方的平安责任和担当相应经济损失的责任。9.3乙方必需对施工作业人员进行专业平安

8、教化，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定仔细组织调查，乙方自理并担当相应经济损失。10、工程材料10.1甲方按定额消耗量，依据施工组织和进度状况，供应乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥当保管，甲方派专人对材料的运用进行旁站监督。10.2在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除。(其中钢材按定额量节余5%以上，水泥按定额节余7%以上，未达到者视同超耗。11、劳务费的结算11.1每月25日前由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。11.2按项目预算人员核准的作业量及附表单价结算劳务费。12、劳务费的结算和拨付劳务费按月结

9、算，依据本工程资金状况刚好拨付。甲方依据施工任务书(代结方单)进行劳务费结算，结方单应由项目有关人员核定签认，项目经理签批后，于当月28日报送财务处审核，作为甲方拨款的依据。现场临设完成后可结算付款，基础施工期间不付款，基础工程完成，验收后结帐，付款80%。主体工程，乙方除了交保证金外，二个月不付款，从第三个月起先，结帐后付当月款项的70%80%。工资中的优质价在工程质量评定后再付给。13、环境和文物爱护13.1乙方应在施工作业中爱护施工作业现场环境，避开和削减由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格惩罚。13.2在施工作业中发觉文物

10、或有考古、地质探讨价值的物品时，乙方应实行有效防护措施，并马上通知甲方，甲方在收到通知后，应刚好与建设单位及有关管理部门协商处理看法。14、违约责任14.1甲方按合同要求应刚好拨付劳务费。14.2乙方不能按合同规定的要求进行组织施工作业，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务，乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。甲方解除合同，乙方应无条件的在24小时内让出工作面与临设，否则视为违约。14.3因一方缘由使合同无法履行，另一方提前7天书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工作量进行盘点，并据此进行末次结算。15、争议解决15.1合同在执行过程中发

11、生争议时，双方应本着公允、合理的原则，刚好协商处理。协商不成的，由双方约定的仲裁机构裁定或约定通过诉讼解决。16、合同生效与终止16.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。17、补充协议17.1在合同执行中状况改变时，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等的法律效力。18、双方约定的其它事项19、合同份数本合同一式六份，甲方项目部一份，乙方二份;报送公司人力资源处、财务处、工程管理处三份备案。甲方：_乙方：_日期：_日期：_关于建筑合同3合同编号：125110发包方(以下简称甲方)：负责人：身份证号：承包方(以下简称乙方)：负责人：身份证号：依照中华人民共和国合同

12、法与建筑工程管理条例有关规定，经双方协商同意签订以下合同。第一条工程项目一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。二、工程地点：呼市_区黄合少镇航天六院601所。三、工程结构：框架砖混结构。其次条承包项目一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每平米为120元计算。D02楼按图纸规定的建筑平米计算，每平米86元计算。第三条工作部位从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工

13、程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。第四条工程质量一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必需返工或重建，重者罚款退场担当工期损失费用。二、工期：从_年_月_日起至_年_月_日止。第五条平安生产一、劳动爱护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。二、乙方工人必需交纳工伤保险费，出现平安事故自负。三、乙方必需仔细贯彻平安施工各项交底制度，严格遵守平安操作规程。四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。第六条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。二、乙

14、方施工人员要遵纪遵守法律、平安生产、爱惜财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当相应责任。第七条工程结算方式一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款_年内付清。二、途中生活费自理。第八条违约责任一、甲方保证移交图纸、保证平安技术交底、保证人工工资按期付款。二、乙方保证平安、保证质量、保证工期。三、甲乙双方如有一方违约，后果自负。第九条其它事项执行合同时发生纠纷，双方应刚好协商解决，如解决不成，经劳动部门或经当地人民法院解决。第十条附则一、本合同一式两份，甲乙双方各执

15、一份。二、本合同自双方签字日起生效。三、未尽事宜甲乙双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日关于建筑合同4建设单位(甲方)：XXXXXXXXXXX承包单位(乙方)：依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，甲乙双方本着同等协商、诚恳守信的原则，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：循环水零车间改造工程2、工程地点：XXXXXXXXXXX3、工程内容：施工图纸设计改造内容，主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排水沟改造、设备间改造。二、工期要求本工程施工工期40日历天，因设计变更、恶劣天气或其他不

16、行抗拒因素影响，经双方协商一样，工期可相应顺延。 工期无故延迟一天，扣工程款总额的5。三、承包方式本工程采纳包清工的方式进行承包，全部工程原材料及施工协助材料由建设单位供应。本工程不得转承包。四、合同价款本工程合同施工费51.5万(伍拾壹万伍仟)元整。如有设计变更或工程量增减，以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。五、工程质量及验收1、工程质量标准：合格2、施工单位确保按设计图纸施工，建设单位确保原材料质量。3、隐藏工程及单项工程竣工后，施工单位应马上提交验收通知，有建设单位进行工程质量验收。六、双方主要责任(一)甲方1、刚好供应具体的施工图纸。2、刚好供应原材料并保证质量。3、派驻工地代表

17、，对工程用料、质量、进度进行监督检查，协调现场发生的各类事宜。4、按合同约定支付工程款，担当因拖欠工程款所造成的一切后果。(二)乙方1、施工界区内的用水、电线路架设。2、严格根据设计图纸进行施工，确保工程质量和进度。3、主动协作甲方，协调解决现场发生的各类事宜。4、文明施工，工具材料摆放整齐，保证材料合理运用。造成原材料奢侈，应按价赔偿。5、严格根据平安生产操作规程施工。如因违章操作发生工伤事故，自行负责，甲方不担当任何责任。6、根据建筑工程施工要求，供应施工日志，出具国家正式税务发票，并协作甲方做好验收工作。详细事宜由双方依据实际状况协商。七、工程款支付完成全部合同内容，付至合同价款的95%

18、。其他5%作为质量保证金，竣工之日起一年后不计息付清。八、违约责任双方发生争议，应协商解决。如协商不成，可向莱州市人民法院提起诉讼。九、附则本合同一式两份，双方代表签字盖章后生效。甲方：XXXXXXXXXXX 乙方：法定代表人： 法定代表人：地址：莱州市三山岛街道 地址：联系电话： 联系电话：关于建筑合同5合同编号：出租方：承租方： 电话： 工程地址：经双方友好协商，就吊篮租赁事宜商议如下条款，供双方遵照执行，承租方清晰并承认本合同全部条款。一、吊篮规格型号、数量、租费见下表二、押金、租金及结算方法承租人在签订合同后，须向出租人交付押金 元，从起租日期起先每 天结算一次租金，如运用租金超过押金

19、50%时，承租方应补齐至全额押金。租用结束后，租金、押金及设备损坏、丢失，赔偿金在退场时一次结清。三、运输费用承租方负责进场时的运费，出租方负责退场时的运费。四、租赁时间计算方法吊篮运至现场后其次日起先起算租金，至承租人施工结束将吊篮拆卸后送至出租方仓库或指定地点日结束(节假日计算在内)，遇下雨日吊篮工作4小时以上，按正常运用，4小时以内按半天计算(下雨时双方确定后应作好相关记录)。因承租方因素未用吊篮则按正常台班计算，十五天起租，不足十五天按十五天计算。五、双方责任权利 1、出租方责任、权利(1)负责吊篮的指导安装、调试、修理工作，并定期检查，以保证吊篮正常工作。(2)帮助承租方培训操作人员

20、和技术指导。(3)吊篮如有故障，承租方应刚好通知出租方现场负责人，出租方接通知后，应刚好修复。(4)出租方人员有权制止一切违章操作，责令整改，对承租方违章所发生的后果，出租方不担当任何责任。(5)假如承租方不能按时交纳租金，经双方协商无效，出租方有权在无需通知承租方的状况下，终止承租方的吊篮运用，收回吊篮，并有权从承租方的押金中扣除所欠租金、丢失损坏赔偿金。2、承租方责任、权利(1)承租方所租设备不得转让、转租和转借他人。只限在本工地运用，不经出租人同意，不得擅自转移到别的工地进行运用，否则出租方有权终止合同，由此引发的一切损失和责任均由承租人担当。(2)承租方负责设备在工地运用时安监部门的检

21、测费用。(3)承租方应严格根据出租方所培训要求及运用说明书规定进行设备的安装、运用、保养，设备出现任何担心全失修或不良的工作状态，承租方应马上停止设备运用，并通知出租方，直至故障解除后，方可复原正常运用。(4)除因设备自身故障造成停工外，乙方不得以其他任何理由扣除甲方设备租金。(5)承租方必需指定明确的负责人及平安员，负责吊篮的装卸及正常运用、平安检查，监督操作人员平安带和平安帽的佩带，并负责出租方的发货清单、验收合格证、修理单的核对认可工作。(6)吊篮运至现场后，承租方负责卸车、搬运和保管，并尽快组织人安装，如因承租方组织不利安装迟缓，影响运用，责任自负。运至租赁处，经出租方管理员验收清点后

22、承租方方可回收清单，租用结束。如当日不送，视为接着运用，租金照付。(8)承租方在发生设备事故工伤时，应马上通知出租方，并有责任爱护好事故现场。(9)承租方应严格遵守吊篮操作规程，由于违章操作及操作不当造成的吊篮停用，损失由承租方自负。(10)承租方负责保管好施工现场的吊篮及配件，如有丢失、损坏，照价赔偿(祥见厂家清单)。(11)承租方应常常检查、保养、修理设备，归还时保证吊篮正常运用，各部位构件完好无损，整体整齐。3、解决合同纠纷的方法本合同自签订之日生效，如双方发生经济合同纠纷，自行协商解决，协商不成，由出租方所在地方法院诉讼解决。 出租方： 承租方： 电话： 电话：身份证：年 月 日关于建

23、筑合同6甲方：_乙方：_甲方因工程项目而产生的建筑渣土须要外运，甲方将该项渣土外运程承包给乙方。为了确保工程的顺当进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行：一、工程地址：二、工程量的核定及单价：合同签署前，由双方代表或托付具有测绘资质的第三方依据甲方供应有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为立方米，运输完毕后按实际开挖方量结算。土方外运(包括开挖装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费)每立方米单价为元。三、工程暂定总造价：小写(人民币)：元。大写(人民币)：元。四、工期：1、乙方必需根据甲方的施工进度安排，支配土方开挖的施工顺当，工期按甲方施

24、工进度确定。2、因以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期：、甲方未能按约定日期支付工：程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。、相关职能部门因管理须要，要求停运或停止施工。、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。、大雨等恶劣气候或其它人力不行抗力因素。、经甲方代表同意工期顺延的其他状况。五、付款方式：1、在合同签署生效后，乙方在进场施工前，甲方向乙方预付总造价的10%计元后，乙方依据甲方的要求支配车辆进场作业。甲方依据乙方施工进度，于次月10日向乙方支付85%工程进度款，以此类排。余款待乙方完成总工程量后的一个月内，办理该项工程款的结算手续。2、甲方未能按前款规定，按时支付

25、进度款，乙方暂停运输作业，并向甲方收取违约金，直到款项结清(违约金按本协议约定的合同价减去已付款项的每千分之三计取)。乙方还司以对因甲方造成的一切经济损失要求赔偿。3、工程完工，甲方收到乙方决算通知书7天内予以核定工程量，按有关约定在30天内办理结算。甲方逾期不核对工程量，按乙方供应的决算作为工程的最终结算依据，甲方逾期支付余款，乙方可按甲方拖欠款的日千分之三汁取违约金。六、甲方工作范围及担当责任：1、刚好向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，并进行现场标高交接。2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、供应夜间施工的.照明设备的车辆冲洗设施。3、甲力必需负责施工作业场地硬化和围

26、扩。4、现场配备专业管理人员协作乙方施工并协调工地二作。5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应刚好发书面的形式通知乙方。6、负责办理夜间施工许可证。7、负责解决工地周边有关事宜。七、乙方工作范围及担当的责任：1、外运消纳场由乙方自理。2、办理有关土一方开挖外运的一切手续，费用由乙方担当。3、因乙方人为缘由，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。4、因车辆滴、撤、漏而影响环境卫生、观场文明和车辆运输平安等问题所发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并担当因纠纷产生的全部相关费用。5、乙方必需协作甲方现场施工人员的合理支配，6、乙方全部的施工机具及人员由乙方自行支配。八、其

27、它约定：1、乙方在接受甲方托付业务后，因相关职能部门管理缘由，而变更消纳场，乙方按消纳场的实际运距，由双方协商解决。2、今后甲方该项目工程中相关的渣土回填由乙方实施。3、因甲方工程进度缘由导致乙方的装载机具不能连续作业，乙方向甲方收取肯定的装载机具包月费。九、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决。十、补充条款：甲方：_乙方：_日期：_日期：_关于建筑合同7发 包 方： 深圳市广田方特幕墙科技有限公司 (以下简称“甲方”)承 包 方：北京正华安泰建筑机械施工有限责任公司 (以下简称“乙方”)因甲方工程施工须要现向乙方租赁电动吊篮，依据中华人

28、民共和国合同法及相关文件规定的精神，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方友好协商特签订本合同，以供双方严格遵守执行。第一条 工程项目1.1工程名称：天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程 (以下简称“本项目”)1.2工程地点：广州天河区其次条 租赁内容2.1 设备租赁内容：乙方为甲方供应型号ZLP(D)型(长度依据现场须要)电动吊篮提升机(全套设备)，保证所供应的设备是完好，齐全，机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输，供应全套设备质保资料，如有现场检测费用发生，甲乙双方各担当50%的费用。2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件

29、(以下称主合同)的承包范围的一部分，乙方对自身所承包的内容进行施工，并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包平安、包文明施工以及包设备检测合格。2.3乙方必需照实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外损害保险及工伤保险。甲方可以代办，其费用由乙方支付，并交项目部备案。第三条 租赁期3.1租赁期依据甲方工程进度要求计算，租金起算日为吊篮安装、调试完毕，经甲乙双方验收合格后，交由甲方投入运用的当天起先计算，租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日，合同生效期为甲方书面通知进场日起先生效。3.2在合同期内，如乙方合同所述联系地址变更的，乙方有

30、向甲方通知的义务，否则视为合同承包方地址无变更，甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。第四条 付款方式及结算方式4.1按综合单价包干形式，经甲乙双方协商确认，吊篮租金为 55 元/台/天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、修理保养、设备及零配件保管、救治医疗费、人身保险费等相关保险费用、工卡及平安卡费用、工作服费用、相关赔偿金、人工风险费(因甲方工期延误造成的窝工、费工和人工费上涨等风险费)等费用。4.2 租金按月支付，每租满一个月于25天内由甲方支付乙方前一个月30天银行支票，如此类推。4.3 春节等法定节假日期间，在场计租的吊篮设备经甲乙双方友好协商

31、，免除25天租金。4.4 乙方开具正规的施工安装发票结算租赁款。4.5 第三方检测按800元/台。4.6 帮助我司办理论证方案。第五条 材料设备检验5.1 每台吊篮进场运用前，需由乙方技术人员进行安装调试。5.2吊篮设备运至施工现场安装调试好后，按有关规定要求进行送至有相应资质的第三方检测单位进行检测。现场抽检由甲乙双方共同协作完成，甲方须帮助乙方派人负责装卸车、垂直运输、搬运、安装及调试，直至达到试验合格的标准。检测合格的设备，方能交付甲方开机运用。第六条 双方责任和权利7.1甲方职责7.1.1甲方指派的项目经理代表甲方行使监督，管理职能，其职责是：协调乙方与总包、土建、建设单位、监理及其他

32、等单位的关系，帮助乙方做好进退场等工作。7.1.2免费为乙方供应吊篮设备的电源接驳点。7.1.3 依据乙方供应的技术资料和培训要求，负责设备的基础操作。7.1.4对乙方现场全部人员(包括技术员)如不符合甲方要求可提出更换。7.1.5该工程可由甲方为乙方统一购买相关工程保险，费用从乙方安装费中扣除。7.1.6由甲方供应给乙方一间单独仓库用于工具设备的存放，负责协调乙方进退场的运输通道及堆放场地，宿舍及生活用品等其它由乙方自行解决。7.1.7因违规操作造成设备损坏的由甲方负责修理或照价赔偿。7.2乙方职责7.2.1亲密协作甲方的施工生产需求，满意甲方施工进度要求。听从甲方施工人员的施 工支配，但有

33、权拒绝甲方的违章指挥。7.2.2负责配备设备修理、维护人员，负责设备的日常维护保养和故障的处理，确保设备技术状态完好。如有故障造成停机，接到甲方通知后，乙方应刚好支配人员到场进行修理。在接到乙方通知后4小时内，乙方未能修好，造成乙方无法运用，扣半日租金，如6小时未修好，扣全日租金，以此类推。7.2.3乙方供应的设备必需符合有关部门的运用规定，负责供应吊篮的合格证和检测报告。乙方的电路电线及设备的平安配置必需满意本工程及当地相关部门要求。关于建筑合同8甲方：乙方：为了顺当完成_旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务托付给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主

34、、互惠互利的原则，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程规模：详细桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。四、承包方式与承包内容：1、承包方式：包工不包料2、承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工XX费及挖孔的土方清X在内）。五、承包单价与工程计算：1、承包价款： 、桩型为800-1300旋挖机。 、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。、泥浆材料、黄

35、土由甲方供应。六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起_日历天施工完成。如遇雨天、自然灾难、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不刚好不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22：00）。若因乙方人为机械缘由造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械修理。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方全部。七、质量要求：业主验收合格。1、必需严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。2、乙方在施工中应严格根据甲方供应的施工图纸及设

36、计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市平安部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必需主动组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。3、质量评定由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。八、进度款支付与结算：1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐藏签证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不供应发票费用。九、甲乙双方职责：（一）甲方：1、负责施工场地的XX一平一排（排水），场地满意重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理

37、地下障碍物、地下管道。XX供应至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。刚好组织本工程运用的材料至施工现场。甲方供应挖机和塔吊。2、 供应设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施工场地四周建筑物，地下电缆及地下管道的平安，如需特别爱护全部费用由甲方负责。3、办理相关开工手续及前期的打算工作（如修建洗车台等），甲方只供应40的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。4、 供应建筑物的定位、水准点和坐标限制点及桩位的复测，负责刚好清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。5、甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工

38、程质量、平安、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，依据_市管理条例，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并担当相关费用。6、甲方协作协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若每月因甲方缘由造成停工超过7天，从第8天起起先累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除特别特别状况外。7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应刚好供应合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺当进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，

39、由乙方负责灌桩。8、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐藏提出整改看法，乙方必需仔细整改执行。（二）乙方：1、乙方委派_为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。2、负责刚好组织旋挖机（旋挖机保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必需换其他旋挖机进场，费用全部由乙方担当）及完成其他配套工序的设备刚好进场施工。3、必需听从甲方、建设方、监理的管理支配进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异样状况须刚好报告甲方会同相关单位处理。4、乙方必需完整。精确地做好成孔施工纪录，并刚好交给甲方。乙方应严格根据平安操作规程进行施工，确保施工平安，施工期间

40、因乙方缘由引起的平安问题，其经济和法律责任由乙方负责。5、乙方必需严格按国家和_省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方缘由引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并担当相关费用。6、挖出土方甲方必需尽快负责清理干净，以利于施工。乙方应在_年_月_日之前，机械及配套设备全部进场，并在_日正式开工，否则按违约惩罚。7、乙方必需帮助施工放样。8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必需担当由此引起的一切责任。十、当本工程停建，甲方应刚好为乙方办理结算，并担当乙方部分经济损失。十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。十二、合同双方签字，待乙

41、方设备进场生效。甲方：_乙方：_日期：_日期：_关于建筑合同9南宁市建设工程材料运用管理方法已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料运用行为，保障建设工程的质量和平安，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。其次条 本方法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的运用及监督管理。本方法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中运用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程施工平安的平安防护用品。第三条

42、市建设行政主管部门负责全市建设工程材料运用的监督管理。城区建设行政主管部门依据职责分工负责辖区内建设工程材料运用的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料运用的日常监督管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中运用的建设工程材料应当具备以下证明文件：(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和运用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的

43、证明文件;(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要运用功能、结构平安、施工平安和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。须要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二)生产企业的营业执照;(三)托付他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)依据法律、法规、规章等规定，须要供应的其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案书目，向社会公布。市建设行政主管部门应当依据建设工程材料的备案状况，刚好更新建设工程材料备案书目。办理