2023年水利工程施工合同篇.docx

《2023年水利工程施工合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水利工程施工合同篇.docx（106页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水利工程施工合同篇水利工程施工合同1合同编号：_发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：_工程地点：_工程内容：_质量等级：必需保证合格，争创优良。合同价款：(详见工程预算表)二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)三、工程期限：开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日;总日历工期：_天。其次条 图纸一、图纸供应套数：_套;二、图纸供应日期：_年_月_日;第三条 双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。二、乙方驻

2、工地代表：姓名：_;联系电话：_。三、甲方工作1、乙方供应工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、帮助施工单位调解与当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发觉不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应担当违约责任

3、。2、程项目经理必需常驻工地(每月不得少于22天)，协作甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必需平安施工，如乙方缘由发生工伤事故和对四周的人、物造成损害，由乙方自行担当，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。第四条 工程质量一、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有

4、权提出返工要求，乙方必需听从。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。五、隐藏工程和工程的隐藏部位由乙方的自检确认具备覆盖条 件后，填写隐藏工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。

5、甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐藏接着施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。第五条 合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的改变而改变，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商确定，松动爆破土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购买发票为准)。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由

6、甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。第六条 材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。二、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后

7、果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方运用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第七条 工期顺延如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(依据须要)，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更;供应的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而

8、影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有干脆影响的因素。第八条 工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条 竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方

9、审核后认为工程具备验收条 件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条 工程施工平安乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方担当和有关费用。第十一条 违约责任一、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的

10、损失由甲方担当。四、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十二条 纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条 工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件刚好进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条 附则

11、一、本合同共_份，正本两份，副本_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方(章)：_地址：_ 电话：_法定代表人：_托付代理人：_开户银行：_ 账号：_合同签订日期：_年_月_日承包方：(盖章)地址：_电话：_法定代表人：_ 托付代理人：_开户银行：_账号：_合同签订日期：_年_月_日2023年签订水利工程施工合同的留意事项一、发包人的.相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批

12、准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。二、关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予

13、签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。三、工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。四、保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当

14、依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。五、明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。六、对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更

15、等状况的，根据发包人违约的约定办理。水利工程施工合同2发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：经双方友好协商，托付乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：一、甲方责任：1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。2、负责现场技术指导管理及帮助乙方施工及技术资料整理的工作。3、供应桩基础施工图纸贰套。4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。二、乙方责任：1、乙方负责供应施工机械设备及施工操作人员，并依据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。2、乙方严格根据国家和市颁发的有关平安施工要求管

16、理好工程施工并对施工平安负责。3、乙方必需根据图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。4、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成（不行抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3的损失费。5、如因机械设备严峻故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方供应有关施工资料。三、结算及付款方式：1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。2、付款方式：四、本协议未尽事宜，双方协商解决。五、本合同经甲乙双方签字盖章后生

17、效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签 约 代 表： 签 约 代 表：联 系 电 话： 联 系 电 话：签 约 时 间： 签 约 时 间：水利工程施工合同3发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：经双方友好协商，托付乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：一、甲方责任：1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。2、负责现场技术指导管理及帮助乙方施工及技术资料整理的工作。3、供应桩基础施工图纸贰套。4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。二、乙方责任：1、乙方负责供应施工机械设备及施工操作人

18、员，并依据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。2、乙方严格根据国家和市颁发的.有关平安施工要求管理好工程施工并对施工平安负责。3、乙方必需根据图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。4、乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成（不行抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3的损失费。5、如因机械设备严峻故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方供应有关施工资料。三、结算及付款方式：1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元

19、的单价由乙方承包施工。2、付款方式：四、本协议未尽事宜，双方协商解决。五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签 约 代 表： 签 约 代 表：联 系 电 话： 联 系 电 话：签 约 时 间： 签 约 时 间：水利工程施工合同4发包单位： （简称甲方）法定代表人： 地址：承包单位： （简称乙方）法定代表人： 地址：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规

20、定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。其次条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲

21、方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予

22、签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件；（2）工程量改变和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4）不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成

23、工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。1、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。第八条：材料设备风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设

24、备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场

25、的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙

26、方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不

27、得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有

28、关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担

29、当，由甲方造成的损失由甲方担当。4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付

30、代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水利工程施工合同5一、词语涵义词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义： 有关合同双方和监理单位的词语（）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）分包人：指本合同中从承包方分包某

31、一部分工程的当事人。（）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方托付对本合同实施监理的当事人。 有关合同组成文件的词语（）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。（）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。（）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方供应的全部图纸（包括配套说明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。（）施工图纸：指上述第（）项规定的图纸中由发包方供应或由承包方提交并经监理单位批准的干脆用于施工放样的

32、图纸。（）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。（）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。 有关工程和设备的词语（）工程：指永久工程和临时工程。（）永久工程：指按本合同规定应建立的并移交给发包方运用的工程（包括工程设备）。（）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。（）工程设备：指构成或安排构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及

33、其它类似的设备和装置。（）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。（）承包方设备：指承包方的施工设备。（）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。 有关工期的词语（）开工通知：指发包方托付监理单位通知承包方开工的函件。（）开工日期：指开工通知中写明的开工日。（）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。 有关合同价格和费用的词语（）合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。（）费用：指为实施本合同所发生的全部开支，包括管

34、理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。 其它词语（）施工场地（或施工地）：指由发包方供应的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。（）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件等。（）天：指日历天。二、合同文件语言文字和法律 语言文字本合同运用的语言文字为汉语文字。 法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。合同文件的优先依次组成合同的各项文件应能相互说明，互为说明。当合同文件出现模糊不清或不一样时，由监理单位作出说明或修正。

35、除合同另有规定外，说明合同文件的优先依次如下：（）协议书（包括协议书备忘录）；（）中标通知书；（）投标报价书；（）专用合同条款；（）通用合同条款；（）技术条款；（）图纸；（）已标价的工程量清单；（）组成合同的其它文件。三、双方的一般义务和责任发包方的一般义务和责任 遵遵守法律律、法规和规章发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。 发布开工通知发包方应托付监理单位按合同规定的日期向承包方发布开工通知。 支配监理单位刚好进点实施监理发包方应在开工通知发布前支配监理单位刚好进入工地开展监理工作。 供应施工用地发包方应

36、按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包方供应施工用地。 供应部分施工打算工程发包方应按技术条款的有关规定，完成应由发包方担当的施工打算工程，并按合同规定的时限供应承包方运用。 移交测量基准发包方应按第款和技术条款的有关规定，托付监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。 办理保险发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。 供应已有的水文和地质勘探资料发包方应向承包方供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包方运用上述资料所作的分析、推断和推论负责。 刚好供应图纸发包方应托付监理单位

37、在合同规定的时限内向承包方供应应由发包方负责供应的图纸。 支付合同价款发包方应按第、条和条的规定支付合同价款。 统一管理工程的文明施工发包方应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包方实现文明施工目标创建必要的条件。 治安保卫和施工平安发包方应按第条的有关规定履行其治安保卫和施工平安职责。 环境爱护发包方应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包方按第条规定所实行的环境爱护措施，并监督其实施。 组织工程验收发包方应按第条的规定主持和组织工程的完工验收。 其它一般义务和责任发包方应担当专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。承包方的一般义务和责任

38、 遵遵守法律律、法规和规章承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包方免于担当由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。 提交履约担保证件承包方应按第条的规定向发包方提交履约担保证件。 刚好进点施工承包方应在接到开工通知后刚好调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工打算工作。 执行监理单位的指示，按时完成各项承包工作承包方应仔细执行监理单位发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应供应为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。 提交施工组织设计、施工措施安排和

39、部分施工图纸承包方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施安排和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。 办理保险承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。 文明施工承包方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施安排。 保证工程质量承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。 保证工程施工和人员的平安承包方应按第条的有关规定仔细实行施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，并应实行有效措施防止工地旁边建筑物和居民的生命财产遭遇损害。 环境爱护承包方应遵守环境爱护的法

40、律、法规和规章，并应按第条的规定实行必要的措施爱护工地及其旁边的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员损害和财产损失。 避开施工对公众利益的损害承包方在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包方和其他人的财产和利益以及运用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。 为其他人供应便利承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或旁边实施与本工程有关的其它各项工作供应必要的条件。除合同另有规定外，有关供应条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理单位作出确定，有关各方遵照执行。 工程维护和保修工程未移交发包方前，承包方应负责管理和维护；移交后承包方应

41、担当保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程须要保修期内接着完成，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。 完工清场和撤离承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。 其它一般义务和责任承包方应担当专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。四、履约担保履约担保 履约担保证件承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签署协议书前(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。取得证件的费用由承

42、包方担当。 履约担保证件的有效期承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前始终有效，发包方应在保修责任终止证书颁发后天内把上述证件退还给承包方。五、监理单位和监理人员监理单位和监理人员 监理单位的职责和权力（）监理单位应履行本合同规定的职责；（）监理单位可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包方要求监理单位在行使某种权力之前必需得到发包方批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准；（）除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。 总监理工程师总监理工程师（以下简称总监）是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。发包方应在开工通知发布前把总监的任命通知承包方，总监易人时应由发包方刚好通知承包方。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包方。 监理人员