2023年水电安装劳务合同(篇).docx

《2023年水电安装劳务合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电安装劳务合同(篇).docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水电安装劳务合同(篇)水电安装劳务合同1甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例 及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包方式： 包工（保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理）。四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次

2、与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的全部损失均有乙方担当。六、 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。详细为：1、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx2、04S202室内消火栓安装3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2023版)4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2

3、0xx5、消防验收规范标准6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，平安和运用功能要求的全部检测试验符合施工验收质量规范之规定八、质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最

4、终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一样。4、乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5、乙方对工程现场半成品、成品负有爱护义务，凡因乙方支配不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派

5、专业人员修理，全部费用从乙方预留的保修金中扣除。十、本工程中甲方供应：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。十一、工程量计算方式：本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当（工伤保险由甲方负责）。十三、付款方式：1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。2、 施工阶段、甲方依据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由

6、甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房运用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。3、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内赐予付清。十四、甲方的责任和义务：1、 为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、 向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底第2页共4页4、 甲方有义务为乙方供应工伤保险（乙方需供

7、应有效证件）。5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。甲方：乙方：见证人：公司签章水电安装劳务合同2甲方：乙方：为了适应市场经济发展须要，建立规范有序的建筑劳务市场，依据国家有关法律法规的规定，准许同等，资源，合理和诚信的原则，明确双方的责任，权利和义务，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，达成以下协议：一、工程概况：1、工程名称：灵璧广业凯旋门1#楼2、工程地点：灵璧县迎宾大道3、结构类型：框架剪力墙结构二、承包内容、工期及质量标准1、承包范围：1#楼 图纸范围内全部地坪(

8、含地坪清理、冲洗、做灰坪、做细石混凝土地坪及成品养护和后期的修理等内容)2、现场文明规范要求：市县级文明现场标准3、承包方式：保工不包料，小型工具自备。4、工期：以项目部制定的进度安排为准，实行奖罚制度。5、工程质量：合格工程标准三、承包价格及付款方式：(1)承包价格：按每平方米壹拾壹点伍元(￥11.5元/m2)计(以所做的房间实际面积计算即房间的净长乘以净宽)(2)付款方式：工程完工支付总工程款的50%，年底付至95%，剩余5%工程款作为修理金一年后付清，如中途退场，无论什么缘由结清已完成工程量的50%,自动清场余款不予再结算。四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方(公

9、章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电安装劳务合同3发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：

10、防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定

11、给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验

12、收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算

13、。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施

14、工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好

15、供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲

16、方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装劳务合同4甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商一样。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：水电安装二、工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室三、工程内容：(1)室内给水管网预埋及安装;(2)室内排水管网预埋及安装;(3)室内

17、给水设备预埋及安装;(4)室内照明线路预埋及安装;(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;四、工期要求1、乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五: 工程承包方式：包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过业主的验收并交付运用。举荐阅读：水电安装劳务合同范本水电安装劳务分包合同范本水电安装劳务合同范本水电安装劳务合同车间水电安装合同范本住房水电安装合同六、合同价款本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用

18、。七、付款和结算方式乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。八、设计变更因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。九、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材料均有甲方选购供应。2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十、双方职责1、甲方职责负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电安装工程(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填(3)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(

19、6)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(7)乙方提前7天提出安排材料由甲方审核购买十一、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当。(4)乙方必需做到工完场清。(5)乙方必需听从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、支配、

20、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。十二、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方负责2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，如因乙方造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关十三、其它管理制度乙方

21、进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十四、 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日：水电安装劳务合同5甲方：代表(以下简称甲方)乙方：代表(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：二

22、： 工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装;(6)防雷接地安装;(7)消防全部管网预埋;(8)弱电预埋及设备安装;四、工期要求乙方必需在年月日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完

23、成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。六、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机八、付款和结算方式7.1 由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费;7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;7.3 当乙方完成全部劳

24、务项目工作的时候，甲方依据形象进度按月支付总劳务费的60%;7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和运用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。九，保证金的交付与退还;乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，平安施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。十、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分

25、工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十一、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十二、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙

26、方如违反规定或工作达不到要求的.标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般

27、材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十三、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或

28、解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次

29、向乙方收取违约金。(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十四、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生

30、的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十五、其它管理制度1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十六、甲方现场全部临水临电全部由乙方负责不在另行计费。十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余

31、款后本合同即告终止。2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日水电安装劳务合同6发包单位：下简称甲方：承包单位： 以下简称乙方：依据中华人民共和国劳动合同法及有关规定，经双方协商一样，达成如下协议，以资共同遵守。一、 工程概况：1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约二、 承包内容及方式;1、 承包内容：、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、 图纸上所承包工

32、种的内容为内容。、 本工种均含小型工具。2、 承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米三、 工程结算及付款方式：1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程四、 工期：本工程安排开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知起先清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列状况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最终结算中扣除。、 甲方确认非乙方缘由影响工期。、 不行抗拒的因素影响工期。五、 工程质量：1、 本工程为合格工程，质量

33、评定标准以国家质量检验评定标准2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的六、 双方职责范围：1、 甲方职责：、 乙方进场后，负责组织施工，刚好供应施工图纸，组织班组、 负责供应乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。、 按进度安排刚好组织施工所须要的.各种材料进场。、 负责制订各项规章制度和编制施工进度安排表，督促和指导2、 乙方职责：、 接到甲方开工通知三天内，刚好组织好各工种足够所需的、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，听从甲方、 各工种必需做到工完场地清，确保平安文明施工。、 严格执行甲方的施工进度安排，按期完成所承包范围内的、 必需听从甲方对机械的统一调配和指挥

34、，不得善自关闸断、 协作甲方施工员做好测量放线工作。、 严禁违章作业，否则造成一切平安事故，后果自负。七、 其它要求：1、 无正值理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度安排完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电安装劳务合同7甲方：*建设集团有限公司*项目部乙方： 身份证号码：依据中华人民共

35、和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。包质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理。四、承包范围：五 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲密协作，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造

36、成甲方延误工期的全部损失均由乙方担当。六 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。七 质量验收程序：1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。2 对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合

37、同中约定的质量要求相一样。4 乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时 间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5 乙方对现场全部已完施工成品负有爱护的义务，凡因乙方施工支配不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。八 质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部费用

38、从乙方预留的保修金中扣除。九 本工程施工中，甲方除向乙方供应下列机具外，其余操作工、器具均由乙方自备。甲方供应的机具有十 承包工费计算方式：本工程按乙方承包的总工作量约为 ，计工程款约为 元。十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当。十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价；达到业主的质量要求的定为85分，得本工程的完全价格；85分（不含85分）以下的每下降一分。扣 元/.十三 付款方法：1、乙方进场当

39、月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调整。2、施工阶段，甲方依据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量，向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%.甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款，除此之外，甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%.其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必需撤离甲方的施工区域。4、乙方剩余部分的施工工费，如在年终春节前已通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案，则乙方只能

40、按承包总工费的90%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。5 乙方在每月领取生活费和工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。十四 保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、平安施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元按承包总价的的5%缴纳.保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。十五 限额用料：甲方对乙方

41、承包的本安装工程的主要材料实行限额运用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人依据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正值理由的超用部份由乙方担当，节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。十六甲方的责任和义务：1、为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底。4、负责对乙方的施工质量、进度、平安和文明卫生进行监督、检查与验收。5、按合同规定，向乙方支付具

42、备付款条件的承包工费。十七、乙方的责任和义务：1 本合同签订后应刚好与所属成员签订用工合同和平安责任书，交甲方备案。2 严格遵守甲方的各项规章制度，平安操作规程，文明施工和综合治理规定。3 必需执行对全部作业人员持证上岗的规定，设立兼职平安、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场全部的平安设施，机具电器进行先查看，后运用，如发觉事故隐患，应刚好向甲方报告。在平安没有保障状况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的平安事故，均由乙方及肇事者担当全部责任。4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和

43、取暖， 一旦发觉，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款；同时由乙方担当由此引发事故的全部责任和费用。5 妥当保管，正确运用甲方供应的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。6 乙方及所属施工人员必需遵纪遵守法律，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它作奸犯科，扰乱治安的，甲方按有关规定进行惩罚，情节严峻的送至公安机关处理。7做好施工现场的工后落手清，刚好清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境，保持现场整齐文明和生活区干净卫生。8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发觉，甲方将按有关规定对乙方进行惩罚。如由此发生意外损害，均由乙方负责。十八 违约责任（一）有下列状况之一，均属乙方违约：1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严峻不足，屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的，2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再督促无效的；3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料奢侈、进度滞后和信誉损害的；4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等惩罚。（二）发生下列状况之一，由甲方向乙方补偿损失：1 由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损