2023年工程设计合同(篇).docx

《2023年工程设计合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程设计合同(篇).docx（75页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程设计合同(篇)工程设计合同1工程名称：_工程地点：_合同编号：_发包人：法定代表人：托付代理人：通讯地址：联系电话：设计人：设计证书等级：身份证号：通讯地址：联系电话：发包人托付设计人担当_工程设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订论据1、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件。其次条 设计依据1、发包人给设计人的托付书或设计中标文件2、发包人提交的基础资料3、设计人采纳的主要技术标准是：_第三条 工程项目1、建筑规模：_层；建筑面积_平

2、方米；2、设计阶段（1）方案：（2）初步设计：（3）施工图：3、估算总投资：_元，（大写）_元整。风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应敬重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一样的状况下，可以依据工程设计收费标准确定设计费，避开因无约定或者约定不明的状况下造成不必要纠纷。4、估算设计费：_元，（大写）_元整。第四条 设计内容设计人为发包人设计_工程并编制_工程总体规划文件，主要内容包括：1、发包人_区总平面布

3、置；2、发包人第_期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；3、发包人技术经济效益分析与预料。第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间序号资料及文件名称份数提价日期备注第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第七条 费用发包人向设计人支付设计酬劳人民币_元，分两期支付，详细如下：

4、1、本合同签署后_个工作日内支付_元；2、设计人提交_工程总体规划文件并经发包人审核通过后_个工作日内支付_元。第八条 支付方式风险提示：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，假如当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当根据未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有留意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的恳求，造成自己的权利未得到全面爱护，假如您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前

5、询问专业的律师。1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。2、设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_%，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。3、双方托付银行代付代收有关费用。第九条 双方责任1、发包人责任（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人

6、按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（2）发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。（3）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按

7、该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。（4）发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标记。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。（5）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额_%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。（6）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，

8、且发包人应支付赶工费。（7）发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。（8）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。（9）担当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。2、设计人责任（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理运用年限设计合理运用年限的确定关于建设工程的设计合理运用年限，主要指建筑主体结构的设计运用年限。建设工程的设计合理运用年限分为四类：第一、对

9、于临时性建筑，其设计运用年限为_年；第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计运用年限为2_年；第三、对于一般房屋和构筑物，其设计运用年限为_年；第四，对于纪念性建筑和特殊重要的建筑结构，其结构设计运用年限为_年。对于专业建筑工程，则应根据相应的专业技术规范要求确定其设计合理运用年限。对于详细工程项目，其设计合理运用年限则应依据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理运用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此假如仍存在疑问，建议制定合同的时候询问专业律师，或者交由律师帮您起草，避开定制的.合同违反规定而无效。（2）设计合理运用年限为_年。（3）负责对

10、外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或干脆删去关于赔偿金的规定。假如发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的肯定比例，值得留意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先敬重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正值性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公允原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。（4）设计人对设计

11、文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%。（5）由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。（7）设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件_年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工

12、验收。在_年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。风险提示：保密、学问产权发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的学问产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。第十条 保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方

13、的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条 纠纷解决方式1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；2、调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂

14、或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。4、发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。5、发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。6、由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。7、本合同双方签字盖X即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义

15、务后，本合同即行终止。9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。10、未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人：法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）项目经理：（签字）居处：编码：电话：传真：开户银行：银行账号：设计人：居处：编码：电话：传真：开户银行：银行账号：建设行政主管部门备案备案号：备案日期：_年_月_日鉴证看法：经办人：鉴证日期：_年_月_日工程设计合同2发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当丽影华庭(三期)F2-1层商场装饰工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.

16、1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建筑工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。说明：以上各阶设计文件成果内容具体如下：一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式1套，A0A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图1套;2、各重点部位电脑透视效果图共15张，以表达设计意图清晰为原则(详细视点位置由发包人另文指定);3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成

17、册，A3规格，1式5本，另供应经装裱的A1规格效果图1套供展示用。三、施工图设计文件：1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1式8套2、材料表及材料样板表 1式8套3、主要装修材料实板 1式8套4、装修施工工艺规范与技术标准 1式8套5、施工图电子文件 1式1套第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付进度详情_说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确

18、性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限10天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4

19、 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5 发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2 设计人采纳的主要技术标准是：与设计人担当的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2

20、.3 设计合理运用年限为年。6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6 设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造

21、成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过15天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合

22、同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部份的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.2%。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其它8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工起先后240天内)，设计人应派出项目设计师，根

23、据平均每周12次的标准，赴施工现场供应设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参与每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出看法和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参与竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能刚好履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2 设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条

24、规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人承包。8.4发包人托付设计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生

25、争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法

26、律效力。8.12其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。发包人名称(盖章)：_ 设计人名称(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_托付代理人(签字)：_ 托付代理人(签字)：_日 期：_年_月_日 日 期：_年_月_日工程设计合同3托付方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因便利面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司便利面车间内及料包车间的布置、便利面车间增加局部四层、面粉仓工程托付乙方设计,为明确双方责任,经双

27、方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。第一条 工程造价1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。2. 工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的干脆或间接费用。其次条 工程付款方式1. 工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。2. 甲方付款给乙方时,乙方必需提交给甲方同额之发票。第三条 本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。第四条 本协议与原合同具有同等法律效力第五条 本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。第六条 甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争吵,甲、乙双方应先进行协商,

28、求得妥当解决。假如协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方应接着执行。第七条 本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。甲方： 乙方：(盖公章) (盖公章)法人代表或授代表:(签章) 法人代表或授代表:(签章)签约地点:签约日期:工程设计合同4工程名称：工程地点：合同编号：(由设计方编填)设计证书等级：发包方：设计方：发包方托付设计方担当工程设计经双方协商一样签订本合同第1条本合同依据下列文件签订(1)中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定(2)国

29、家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见表4-2表4-2设计项目内容序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率(%)估算设计费(元)层数建筑面积(平方米)方案初步设计施工图第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件表4-3发包方应供应的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件如表4-4所示表4-4设计方应交付的资料序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第5条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见表4-5所示表4-5设计费支付进度付费次序

30、占总设计费比例付费额(元)付费时间(由设计文件的交付时间确定)第一次付费20%定金本合同签订后三日内其次次付费第三次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费不留尾款;3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时双方另行签订补充协议;4.本合同履行后定金抵作设计费第6条双方责任(1)发包方责任发包方按本合同第3条规定的内容在规定的时间内向设计方提交资料及文件并对其完整性、正确性刚好效性负责发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内设计方按合同

31、第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时设计方有权重新确定提交设计文件的时间发包方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或将所提交资料做较大修改以致设计方需返工时双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费在未签合同前发包方已同意设计方为发包方所做的各项设计工作应按收费标准相应支付的.设计费发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时假如设计方能够做到发包方应依据设计方提前投入的工作量向设计方支付赶工费发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员供应必要的工作、生活及交通等便利条件发包方应爱护设

32、计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计方同意发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目如发生以上状况发包方应负相关法律责任设计方有权向发包方提出索赔(2)设计方责任设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求进行工程设计按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料并对其负责设计合理运用年限为年设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件设计方交付设计资料及文件后要按规定参与有关的设计审查并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充设计方按合同规定时限交付设计资料及文件

33、本年内项目起先施工的负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收一年内项目尚未起先施工的设计方仍负责上述工作但应按所需工作量向发包方适当收取询问服务费详细金额由双方商定设计方应爱护发包方的学问产权不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料如发生以上状况并给发包方造成经济损失发包方有权向设计方索赔第7条违约责任(1)在合同履行期间发包方要求终止或解除合同设计方未起先设计工作的不退还发包方已付的定金;已起先设计工作的发包方应依据设计方已进行的实际工作量支付设计费不足一半时按该阶段设计费的一半支付;超过一半时支付全部的该阶段设计费(2)发包方应按本合同第5条规定的金额

34、和时间向设计方支付设计费每逾期支付一天应担当支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过三十天以上时设计方有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包方发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时发包方均按第7条第(1)款的相关规定支付设计费(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计方错误造成工程质量事故损失设计方除负责实行补救措施外应免收干脆受损失部分的设计费损失严峻的依据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的%(4)由于设计方自身缘由延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二

35、(5)合同生效后设计方要求终止或解除合同时设计方应双倍返还定金第8条其他相关事宜(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同(2)设计方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图由发包方自费向有关出版部门购买本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过工程设计收费标准规定的份数设计方另收工本费(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计方不得指定生产厂、供应商发包方须要设计方协作加工定货时所需费用由发包方担当(4)发包方托付设计协作引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直

36、至建成投产的各个阶段应汲取担当有关设计任务的设计方参与出国费用除制装费外其他费用由发包方支付(5)发包方托付设计方担当本合同内容之外的工作服务另行支付费用(6)由于不行抗力因素致使合同无法履行时双方应刚好协商解决(7)本合同发生争议时双方当事人应刚好协商解决也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向当地人民法院起诉(8)本合同一式份发包方份设计方份(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效(10)本合同生效后按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时可到项目所在地工商

37、行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止(11)本合同未尽事宜双方可签订补充协议有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力(12)其他约定事项发包方名称：设计方名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)托付代理人：(签字)托付代理人：(签字)居处：居处：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：(盖章)(盖章)备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日工程设计合同5甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国

38、家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑安装设施概况(一)建筑名称：(二)安装施工范围：(三)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日其次条本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书；(2)专用合同条款；(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款；(4)中标通知书；(5)投标函及投标函附录；(6)技术标准及要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其它合同文件。上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。第三条质量：优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，

39、乙方担当一切责任和损失。第四条材料设备：本工程所采纳的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必需经甲方同意方可选购、运用；未经甲方同意乙方擅自运用的主要材料、设备，乙方自行担当费用和损失。第五条工程价款结算及调整1、本工程采纳可调价合同，调整方式为按实结算。2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，详细约定如下：(1)工程类别：执行山东省规定(2)措施费：按实结算(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。第六条工程款支付：1、双方单独签订的本工程

40、结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%；工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必需经工程造价询问单位审计并出具审计报告；非甲方缘由造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中干脆支付给乙方。第七条保修(一)保修内容：见安装施工范围；(二)保修期限：自验收合格之日起保修贰年；(三)保修期满后，

41、按国家有关的规定签订修理保养合同。第八条违约责任(一)甲方责任：1、未按合同规定供应场地、图纸资料、用水用电便利等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；3、工程未经主管部门验收，提前运用，发觉质量问题，自己担当责任；4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。(二)乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。2、保修

42、期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方缘由造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第九条未尽事宜双方协商约定。第十条争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程设计合同6编号：_托付方：_有限公司(以下简称甲方)受托方：_艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)双方经友好协商，依照民法典，双方本着同等自愿的原则，甲方托付乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。一、工程概况：工程名称：_景观工程工程地址：_。二、托付设计内容：依据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修