2023年正规居间合同.docx





《2023年正规居间合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年正规居间合同.docx(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年正规居间合同正规居间合同1甲方:法人:乙方(居间人):甲、乙双方经友好协商,乙方供应融资单位或基金公司(详细收购单位名称根据签约为准)居间介绍给甲方,以使甲方与该公司股东就股权转让达成协议,现甲、乙双方商定以下居间协议条款,以资共同遵守。1、甲方义务甲方或(及)其关系人与该公司股东就股权转让达成协议后日内,向乙方支付居间费 (¥0000000元正)。乙方供应酬金收取凭证(不包括发票)居间费用有甲方安装乙方要求转入指定银行帐号2、乙方义务乙方应尽力为甲方找寻介绍融资或出资方,并尽可能促成融资或出资方以信托、出借、借贷、投资等合法方式与甲方签订借贷或融资合同。甲方托付乙方帮助转让的金额约
2、为¥ 大写( )超出转让金额部分的居间费用双方协商本协议生效后,乙方将该公司股东介绍给甲方,主动撮合甲方与该公司股东就股权转让达成协议。3、甲方权利本合同生效后,甲方有权要求乙方披露该公司股东,甲方或(及)其关系人与该公司股东就受让该公司100%股权达成协议。4、乙方权利4.1 乙方有依照本合同收取居间费的权利。4.2 非因乙方缘由,甲方与该公司股东发生争议或(及)造成一方或双方损失的,乙方有豁免权。5、名词说明甲方“关系人”是指包括但不限于与甲方具有以下关系的个人或组织:甲方直系或旁系血亲、姻亲;甲方任职或拥有股份、份额的公司、企业或其他组织;甲方通过关联交易、合同等实际限制的个人、公司、企
3、业或其他组织;其他由甲方实际限制的.个人、公司、企业或其他组织。6、违约责任、纠纷处理6.1 甲方违反本合同第1条约定的,乙方有权要求甲方支付双倍的居间费。6.2 乙方违反本合同第2条约定的,甲方有权不予支付居间费。6.3 因本合同发生纠纷的,甲方、乙方应提交无锡仲裁委裁决。因仲裁发生的仲裁费、调查取证费、鉴定费、律师费等均由违约方担当。7、生效要件本合同经签字后即具法律效力。本合同壹式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份。甲方:乙方:日期:正规居间合同2甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、
4、工程地点:2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包XX。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。其次条:关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成的工程损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他
5、用。如乙方违反本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用,如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范G20和建筑装饰装修工程质量验收规范G20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题,其返工费用由乙方担当。3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条:关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工
6、时间,降低施工噪音,削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门,一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后,支付工程款的50给乙方,水电完工后支付工程款的30 ,整体竣工验收合格后支付20。2、本工程保修期_年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工
7、程结算方式:水路_米,电路_米5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不情愿协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条:全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一样后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款_支付违约金,并办理终止合
8、同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第八条:其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方修理,在接到甲方通知后48小时内必需到达现场,由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同
9、履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期_年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方_签字(盖章)乙方_签字(盖章) _年_月_日_年_月_日正规居间合同3发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):依据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以同等、自愿、公允和诚恳信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同。一、工程名称 濮阳XXXX二期工程外墙抹灰、保温。二、承包内容 万利财宝广场第六层至楼顶全部外墙抹灰及保温。三、质量要求 在施工过程中全部施工质量标准必需符合外墙保温构造说
10、明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为 元,保温每平方米定价为 元。五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和平安操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必需做到成品爱护,平安用电的管理工作,做到文明施工的要求。六、违约责任 当发生下列状况下,乙方担当违约责任: 以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违反合同内容的都视为违约。乙方如自身缘由在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支
11、付任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必需全部担当甲方全部的损失。七、付款方式 乙方人员入场施工部分工程量后起先支付生活费,工程施工分项完成50%后,支付合同价款的.40%,工程施工全部完成后付合同价款的80%,剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。八、平安事故 施工过程中出现的平安事故、红伤事故全部由乙方自行担当。九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日正规居间合同4甲方(托付人):营业执照注册
12、号码:乙方(居间人):居间人姓名1、 XXX身份证号码:居间人姓名2、 XXX身份证号码:居间人姓名3、 XXX身份证号码:居间人姓名4、 XXX身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1.1乙方接受甲方托付,负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),举荐给甲方,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务托付事项
13、。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间服务不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供
14、应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所须要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按约定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合
15、同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费:4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量 万元的%计 万元(税后),作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费,计 万元;工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间服务费,计 万
16、元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费,计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:五、特殊约定:5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金
17、、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.2居间服务胜利完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获得
18、的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。七、合同终止7.1本合同签字生效后,假如20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方(盖
19、章):乙方(盖章):法定代表人或托付代理人: 居间人或托付代理人:联系电话:联系电话:合同签订地:合同签订日期:正规居间合同5_车间项目部(以下简称甲方)_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,详细协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手:单价为90元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台:单价为220元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);以上各不锈
20、钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在1毫米以上。二.质量 乙方必需保证满意材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接坚固与美观,严格依照甲方供应的施工图纸或既定方案根据国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必需保证该单项工程顺当通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己担当。三.工期 乙方自_年_月_日进场施工,到_年_月_日施工结束,期间,乙方不得以不行抗力以外的任何理由拖延工期
21、。否则,甲方将对乙方实行相应的经济制裁。四.平安 本单项工程属远地面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消退场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危急段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种平安事故均由乙方自己担当经济责任。五.其他 乙方按要求选购本工程所需材料,全部材料必需达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行担当施工中各项措施费用,甲方主动向乙方供应水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。六.付款 _七.质
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 正规 居间 合同

限制150内