2023年水电施工合同篇.docx

《2023年水电施工合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电施工合同篇.docx（97页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水电施工合同篇水电施工合同1甲方： （以下简称甲方）乙 方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规，甲方全面实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分别的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的项目管理下担当施工工作。双方依据同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本工程的施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工面积： 平方米（按实际施工面积计算）。二、工程承包范围承包范围：三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计

2、? 个点（不包括税收）。2、依据本合同取费结算，材料按市场价；3、甲方供应材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；4、甲方供应总包合同一份。四、工程工期开工日期：依据总包合同。竣工日期：依据总包合同。五、质量标准：承包范围内确保符合总包合同要求。乙方根据国家建筑安装工程施工及验收范围施工，验收执行建筑安装工程质量检验评定标准。六、水电暖合同价款：工程造价按20xx年版山西省建筑工程消耗量定额、山西省安装工程量定额、山西省建筑工程20xx年价目表及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充说明及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工? 元日，按规定的类别计取

3、。其余材料执行忻州市工程建设标准造价管理参考价格。如标准造价管理中不包括的材料均由甲方依据市场调查确定价格。七、图纸甲方向乙方供应本施工范围内的有关施工图叁套八、甲方驻现场代表为：九、乙方驻现场代表为：十、甲方工作：101甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；102向乙方供应临时设施，由乙方搭建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；103对乙方施工的工程进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、平安防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐藏等。提出改进看法，限期改正落实，进行验收。104组织审定乙方编制的每月统计报表等

4、，办理工程拨款。十一、乙方工作乙方应按甲方编制的施工组织设计，细心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。听从甲方项目部的领导，遵守甲方制定的项目施工管理等一切制度。111根据施工组织设计做好各项施工打算工作，刚好组织成建制的劳务队伍，按进度安排组织实施，并负责做好本项目的全部资料报表，确保工期按期完成。112严格根据施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量。113按时向甲方提交工作业进度安排表、规定区域内的施工平面布置、隐藏工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月安排报表一式两份，并附下月施工作业安排。1

5、 14根据施工组织设计和平安操作规程及地方的有关规定要求，做好平安防护工作，接受甲方和政府主管部门的平安监督管理和检查，如平安不符合要求造成罚款，由乙方担当负责平安施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切平安事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。1 15根据施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品爱护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在打算正式施工前，必需把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否则，甲方有权不允许乙方进入施工场地。116在合同规定的保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进行担当修理。注

6、：乙方未按时到达修理场地，甲方派人修理，修理费用在质保金中扣除。十二、施工进度乙方必需按工期要求及批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。如因乙方缘由未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可实行一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种缘由造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的工程量 %的工程款，余下工程款及质量、平安保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。十三、质量与验收131乙方应仔细根据标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方缘由导致的质量事故及返

7、工、修改，则由乙方担当责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。132隐藏工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐藏，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐藏和接着施工。133竣工验收按建筑安装工程质量检验评定标准验收，经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方供应竣工图纸叁套。十四、平安施工141乙方应实行严格的平安防护措施，担当由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生平安事故，由责任方负全部责任。142发生重大伤亡事故，乙方应

8、马上通知甲方代表，发觉有隐瞒不报的，则按地方及甲方内部双方规定赐予经济惩罚，并担当由此造成的一切后果。十五、合同价款结算与支付151结算方式：1、正负零以上乙方完成 框架，甲方于? 日内支付乙方已完工程量的? %的款，以后每? 层进度付已完成工程量的 的款，验收合格后? 日内付至工程总造价的 %的款，审计完成后两个月内完成工程总造价款的 的款，余 %作为质保金，按国家规定返还。1511执行本合同1512结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。152现场签证及价格必需由甲方代表签字后为结算依据，否则不予认可。153乙方己上交给甲方的工程保证金 万元，其退还方式：甲

9、方两次付款时付清。154工程付款执行本合同的同等付款条件。155甲方向乙方工程款支付方式为现金支付，乙方向甲方供应材料发票及人工工资单，差额部分不供应发票十六、材料、设备、机具供应161材料由乙方供应，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不刚好影响工程进度，分清责任，由责任方担当责任和费用。十七、工程保修工程质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工修理均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立修理办公室，随时为住户供应及修理，其后乙方在街道修理通知后三日内派人修理，否则甲方托付他人维费从保修金中扣除。十八、争议与违约181甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商

10、解决，若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调整，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。182一方违约所造成的损失由责任方负责。十九、其他191甲乙双方全部经济行政关系往来，一律采纳书面形式，双方刚好办理签收。192乙方主动协作甲方做好科技发展工作，科技试验的推广利益共享。193甲、乙双方投保内容双方各按规定二十、本合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍旧生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。二十一、 本合同质量平安保证金 万元人民币，合同当日付 万元合同定金，余下保证金进场

11、 日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。甲 方：乙 方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电 话：电 话：地 址：地 址：水电施工合同2发包单位： （简称甲方）法定代表人： 地址：承包单位： （简称乙方）法定代表人： 地址：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加

12、的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。其次条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及调整1、工程价款：_元。2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方

13、式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自

14、运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件；（2）工程量改变和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4）不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理

15、的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。1、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。第八条：材料设备风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材

16、料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的.物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发觉不合格，供料一方必需快速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过

17、试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及

18、有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任

19、。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货

20、款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：违约责任风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工

21、质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即

22、告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水电施工合同3建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年 月 日建设单位：（简称甲方）地 址：施工单位：（简称乙方）地 址：兹有 工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.

23、工程价款2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2. 如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件，（2）工程量改变和设计变更；（3）非乙方缘由得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不行抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延

24、误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天嘉奖 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：（1）进场前 天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的.需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸

25、会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2.乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。第十一条

26、：工程停建或缓建：1. 因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2. 工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1. 如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结

27、算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2. 工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号 ：甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：年 月 日水电施工合同4发包方：_（以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其相关法律，行政法

28、规，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一样，达成如下协议：第一条工程名称：_其次条工程地点：_第三条承包范围：_第四条开工日期：_年_月_日竣工日期：年月日工期：_天第五条、合同价款：本工程采纳方式计价。室外工程另外计算合同总价款为_第六条、双方责任1、甲方责任：（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。（2）负责向乙方供应施工图一式_份。（3）刚好供应合同规定的材料（包工不包材料时）。（4）供应临时宿舍给乙方，水，电及一切费用（5）刚好办理工程结算。2、乙方责任：（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。（2）必需按图纸施工。（

29、3）应保证工期要求，确保工程如期完成。第七条、材料供应1、主材：由甲方负责供应。2、辅材：由甲方负责供应。第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。第十条、结算方式工程款支付，每月按进度实际工程量支付_，工程完工自检能达到验收要求支付_，余款待该工程竣工验收合格后_天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。第十一条、其它1、本协议一式份，正本份，副本份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效

30、。3、本协议待工程款付清以后自行终止。第十二条、补充条款1、图纸变更应当在乙方施工前，供应正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方担当，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日_元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方（签章）_乙方（签章）_年_月_日_年_月_日水电施工合同5一、词语涵义词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义：有关合同双方和监理单位的词语（）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）承包方：指已由发包方授标，并

31、与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。（）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方托付对本合同实施监理的当事人。有关合同组成文件的词语（）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。（）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。（）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方供应的全部图纸（包括配套说明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。（）

32、施工图纸：指上述第（）项规定的图纸中由发包方供应或由承包方提交并经监理单位批准的干脆用于施工放样的图纸。（）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。（）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。有关工程和设备的词语（）工程：指永久工程和临时工程。（）永久工程：指按本合同规定应建立的并移交给发包方运用的工程（包括工程设备）。（）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（）单位工程：指专用合同条款中

33、写明的单位工程。（）工程设备：指构成或安排构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。（）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。（）承包方设备：指承包方的施工设备。（）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。有关工期的词语（）开工通知：指发包方托付监理单位通知承包方开工的函件。（）开工日期：指开工通知中写明的开工日。（）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。有关合同价格和费用的词语（）合同价格：指协议书中写明的为

34、完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。（）费用：指为实施本合同所发生的全部开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。其它词语（）施工场地（或施工地）：指由发包方供应的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。（）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件等。（）天：指日历天。二、合同文件语言文字和法律语言文字本合同运用的语言文字为汉语文字。法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。合同文件的优先依次组成合同的各项文

35、件应能相互说明，互为说明。当合同文件出现模糊不清或不一样时，由监理单位作出说明或修正。除合同另有规定外，说明合同文件的优先依次如下：（）协议书（包括协议书备忘录）；（）中标通知书；（）投标报价书；（）专用合同条款；（）通用合同条款；（）技术条款；（）图纸；（）已标价的工程量清单；（）组成合同的其它文件。三、双方的一般义务和责任发包方的一般义务和责任遵遵守法律律、法规和规章发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。发布开工通知发包方应托付监理单位按合同规定的日期向承包方发布开工通知。支配监理单位刚好进点实施监理发包

36、方应在开工通知发布前支配监理单位刚好进入工地开展监理工作。供应施工用地发包方应按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限，办清施工用地范围内的征地和移民，按时向承包方供应施工用地。供应部分施工打算工程发包方应按技术条款的有关规定，完成应由发包方担当的施工打算工程，并按合同规定的时限供应承包方运用。移交测量基准发包方应按第款和技术条款的有关规定，托付监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。办理保险发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。供应已有的水文和地质勘探资料发包方应向承包方供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责，不对承包方运用

37、上述资料所作的分析、推断和推论负责。刚好供应图纸发包方应托付监理单位在合同规定的时限内向承包方供应应由发包方负责供应的图纸。支付合同价款发包方应按第、条和条的规定支付合同价款。统一管理工程的文明施工发包方应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工，为承包方实现文明施工目标创建必要的条件。治安保卫和施工平安发包方应按第条的有关规定履行其治安保卫和施工平安职责。环境爱护发包方应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包方按第条规定所实行的环境爱护措施，并监督其实施。组织工程验收发包方应按第条的规定主持和组织工程的完工验收。其它一般义务和责任发包方应担当专用合

38、同条款中规定的其它一般义务和责任。承包方的一般义务和责任遵遵守法律律、法规和规章承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证发包方免于担当由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。提交履约担保证件承包方应按第条的规定向发包方提交履约担保证件。刚好进点施工承包方应在接到开工通知后刚好调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工打算工作。执行监理单位的指示，按时完成各项承包工作承包方应仔细执行监理单位发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外，承包方应供应为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设

39、备和其它物品。提交施工组织设计、施工措施安排和部分施工图纸承包方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施安排和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。办理保险承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。文明施工承包方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施安排。保证工程质量承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。保证工程施工和人员的平安承包方应按第条的有关规定仔细实行施工平安措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的平安，并应实行有效措施防止工地旁边建筑物和居民的生命财产遭遇损

40、害。环境爱护承包方应遵守环境爱护的法律、法规和规章，并应按第3条的规定实行必要的措施爱护工地及其旁边的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员损害和财产损失。避开施工对公众利益的损害承包方在进行本合同规定的各项工作时，应保障发包方和其他人的财产和利益以及运用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。为其他人供应便利承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或旁边实施与本工程有关的其它各项工作供应必要的条件。除合同另有规定外，有关供应条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议，则由监理单位作出确定，有关各方遵照执行。工程维护和保修工程未移交发包方前，承包方

41、应负责管理和维护；移交后承包方应担当保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程须要保修期内接着完成，则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作，直至完工后移交给发包方为止。完工清场和撤离承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。其它一般义务和责任承包方应担当专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。四、履约担保履约担保履约担保证件承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签署协议书前向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。取得证件的费用由承包方担当。履约担保证件的有效

42、期承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前始终有效，发包方应在保修责任终止证书颁发后天内把上述证件退还给承包方。五、监理单位和监理人员监理单位和监理人员监理单位的职责和权力（）监理单位应履行本合同规定的职责；（）监理单位可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，但若发包方要求监理单位在行使某种权力之前必需得到发包方批准，则应在专用合同条款中予以规定，否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准；（）除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。总监理工程师总监理工程师（以下简称总监）是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。发包方应在开工通知发布前把总监的任命通知承包方，总监易人时应由发包方刚好通知承包方。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责，并通知承包方。监理