2023年水电安装合同范文6篇.docx

《2023年水电安装合同范文6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电安装合同范文6篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水电安装合同范文6篇水电安装合同 篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的

2、，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、

3、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。第四条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第五条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合

4、同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第六条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第七条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效

5、，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字（盖章） 乙方_签字（盖章）_年_月_日 _年_月_日水电安装合同 篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内

6、容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年

7、 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水

8、，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至

9、95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作

10、管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调

11、度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完

12、成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好

13、各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平

14、安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其它管理制度1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清

15、余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日水电安装合同 篇3发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3

16、平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对

17、讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确

18、保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建

19、设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责

20、任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的.劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9

21、.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约

22、责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装合同 篇4家装水电安装协议书1、家装水电安装协议书甲方:身份证号码:联系电话:乙方:*水电安装有限公司营业证号:*甲、乙双方在同等、自愿、协商一样基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1.工程地点:;2.工程承包方式:;3.工程价款:本工程计价方式4.付款方式:布管验收合格后支付总的60%,水电完工后支付30

23、%,整体竣工验收合格后支付10%其次条:详细约定事项略第三条:关于材料供应的约定1.本工程材料供应方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，另一方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，其中一方应刚好向材料供应方提出书面看法，材料供应方仍表示运用的，由此造成的工程损失和一切后果均由此次材料供应方担当。2.材料供应方供应的材料均应用于本工程，非经另一方同意不得挪作他用。如有违反本规定，应按材料价款双倍补偿给材料供应方。第四条:有关平安生产和防火等的现场管理约定1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系

24、。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理。4.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB50210-20xx及建筑装饰装修工程质量验收规范GB50327-20xx并参照其他相关法律法规界定。2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成

25、质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。第六条：纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。第七条：合同的变更和解除1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1.甲方在入住前可以要

26、求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。3.由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附则1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3.合同有效期至。4.水电工程保修三年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字(盖章)：_乙方签字(盖章)：_年月日年月日2、房屋水电类装修协议书甲方：联系电话：乙方：联系电话：经甲乙双方共同协商，就xx小区幢号

27、房屋的电工类装修工程达成协议如下：一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：本项工程包括全部水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与全部开关面板、灯具安装（特别灯具除外），每平方米元（包括打线槽），共计元。面积按套内面积平米计算。拆墙元。二、质量要求：1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的须要。3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。4、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单

28、与管线走向及材料建议，如乙方有意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。5、安装要点：（1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线爱护管及接线盒、各类信息面板必需是阻燃型产品。（2）合理确定线管走向，线槽路途最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆爱护层，热水管有1.5厘米的爱护层;线槽外观横平竖直，大小匀称，墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线

29、上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。（3）pvc爱护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米;暗盒必需弯曲敷设时，不得有s弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒;全部转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍，不得采纳国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。（4）电线与热水、自然气管之间的平行距

30、离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。（5）暗盒加装锁扣以爱护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密坚固缠绕6-8圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求匀称紧密包缠。（6）照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线，一般插座用2.5或4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用2/4芯线或五类双绞线，闭路途用75欧宽带同轴线。（7）电源插座下口距地30厘米（厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度），开关下口距地1.3m（扣除安装木地板的高度），开关距门

31、框0.15-0.2m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上（挂机空调插座除外），高差小于5mm，盒内上螺钉铜线袒露不超过1mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避开斜面串扰。（8）同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;全部导线接头必需在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长15-20cm（强弱电箱内留线更长），全部线路应贴上标签，标明房间号。（9）依据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。（10）强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音

32、视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。（11）电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;供应综合布线工程竣工简图。（12）水路的安装:a、家装中给水管全部运用pp-r管。b、主给水管运用6分，支管运用4分，管道的耐压强度要求热水管运用2.0mp，冷水管运用1.6mp。c、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。d、管道敷设完毕后必需进行水压试验，试验压力为0.6mp，试压合格后，管道才允许封闭。e、根据混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。f、排水管必需运用pvc管，主管和座便器运用100mm

33、管，其他位置运用50mm管，特别位置可运用金属水纹管。g、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。h、排水施工完后，必需进行通水试验，检查排水管道是否畅通。i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。7、乙方承诺质量保证和两年修理服务。装修保证金元，自竣工之日起1年后支付。8、甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。9、未经甲方同意，乙方不得

34、将工程转交他人施工。如乙方违反此规定，甲方有权拒绝支付已产生的工钱，并由乙方赔偿因此引起的损失。水电安装合同 篇5发包单位：下简称甲方：承包单位： 以下简称乙方：依据中华人民共和国劳动合同法及有关规定，经双方协商一样，达成如下协议，以资共同遵守。一、 工程概况：1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约二、 承包内容及方式;1、 承包内容：、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、 图纸上所承包工种的内容为内容。、 本工种均含小型工具。2、 承包方式：一次性平方

35、面积包干，纯包干，以每平方米三、 工程结算及付款方式：1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程四、 工期：本工程安排开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知起先清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列状况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最终结算中扣除。、 甲方确认非乙方缘由影响工期。、 不行抗拒的因素影响工期。五、 工程质量：1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准2、 因质量问题需进行整改返工的工作

36、，乙方不能按双方约定的六、 双方职责范围：1、 甲方职责：、 乙方进场后，负责组织施工，刚好供应施工图纸，组织班组、 负责供应乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。、 按进度安排刚好组织施工所须要的各种材料进场。、 负责制订各项规章制度和编制施工进度安排表，督促和指导2、 乙方职责：、 接到甲方开工通知三天内，刚好组织好各工种足够所需的、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，听从甲方、 各工种必需做到工完场地清，确保平安文明施工。、 严格执行甲方的施工进度安排，按期完成所承包范围内的、 必需听从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断、 协作甲方施工员做好测量放线工作。、 严禁违章作业

37、，否则造成一切平安事故，后果自负。七、 其它要求：1、 无正值理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度安排完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电安装合同 篇6发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方供应技术娴熟的城建劳务队伍及相应管理班子参加本工程项

38、目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一样，制订如下合同条款，供双方共同遵守。第一条：承包方式实行甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包平安文明施工的方式进行承包。其次条：承包内容及承包价格1、 承包内容：按甲方供应的施工图纸及变更内容施工，主要有：1) 层以上给水立管安装(改装)。2) 排水管道改装或安装。3) 卫生间给排水管道安装4) 其他零星增加工程。2、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。3、 管道开孔应用机械开孔，不应采纳大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。4、 全部管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完

39、好;有防水要求的孔洞必需先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方缘由造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清全部工程费用。若因进度或质量缘由跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收运用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一阅历收，即视为可满意工程运用要求。乙方在施工中应细心组织，

40、细致安排，避开材料奢侈，并对所领用材料妥当保管运用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要依据材料尺寸长短搭配，下料尺寸精确，削减材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发觉，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品爱护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品爱护制度进行惩罚。第五条：工程工期一、合同工期：开工日期： 20xx 年 07 月 20 日 竣工日期： 20xx 年 12 月 20 日 二、工期限制安排：根据甲方项目部编制的工程进度安排协作装修工程执行。乙方必需根据甲方编制的施工进度安排组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的

41、监理公司对进度的检查督促。第六条：工程质量执行标准及检验验收按图纸设计要求和现行施工规范规定进行限制。本工程质量要求为：合格。乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方担当并担当甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方缘由造成隐藏不合格遭业主罚款的，由乙方担当。第七条：平安及文明施工乙方必需确保施工期内无任何重大平安事故，轻伤事故率限制在2人以内，并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应立刻进行治疗，防止事故的.扩大;相关人员应刚好做好现场的爱护，经甲方专职平安员依据事故发生的状况进行分析后做出相应的处理

42、、整改看法。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方全部。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以10003000元罚款。第八条：双方责任(一)、甲方工作：1、 向乙方供应工程所需的施工图纸一套;2、 供应工程所需的技术资料，并刚好发放到乙方;3、 负责现场的管理工作，全面组织支配各施工班组参加施工，协调好乙方与其他各班组协作工作;4、 帮助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改看法、措施，确定事故处理方式;5、 对乙方的文明施工工作进行检

43、查，符合要求后予以确认;6、 刚好将全部材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐;7、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在平安隐患的工作并刚好支配有关班组进行整改;8、 依据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方依据须要再自行连接，全部用电应由有相应操作证的电工连接。(二)、乙方工作：1、 严格执行现场的有关规章制度，听从施工现场项目部的工作支配;2、 依据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参加施工，按质、按时完成工作任务;3、 自行支配食宿;4、 各施工项目必需经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;5、 施工机械如

44、电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动爱护用品、用具等费用均由乙方担当。10、乙方必需对工人常常性地进行平安教化，做好班前平安活动教化，对施工工作进行监督检查，发觉隐患时刚好消退;全体工人应自觉遵守平安操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参加工程的施工。12、乙方必需根据甲方整体规划搞好现场文明施工，全部领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。第九条：违约责任甲方：赔偿乙方因此而产生的全部费用;乙方： 未按甲方要求及本合同规定的，甲方依据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿全部损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力