2023年水电安装合同（通用5篇）.docx

《2023年水电安装合同（通用5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电安装合同（通用5篇）.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水电安装合同（通用5篇）水电安装合同1甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、诚恳和信用的原则，双方就陕西通惠环保人力设备制造有限公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一样，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：第一条、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：其次条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保（手套、平安帽等）等。第三条、承包详细工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟识施工图纸，室

2、内水、强电、暖气安装工程。第四条、承包方式：包工、包料。第五条、承包合同工期：总日历天数 跟随模板及泥工工期 。5、1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。第六条、施工质量：乙方严格根据施工图纸标注的水电暖设施定位、材料等级标准：按非国标等级标准执行。（PVC管、铜线）第七条、工程量计算方式及承包价款：按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米（大写） 元整（元/M2），总面积 M2，合计工程款（大写） （￥ 元）。第八条、工程付款方法：甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方依据乙方实际完成的工程量，于乙方完成0之后按第七条价款计算预付乙方

3、40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付运用一年后一次性付清余下款项。第九条、双方权利和义务：9、1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必需进行平安教化、文明施工、施工技术交底、进度安排等交底。详细施工作业中必需设立平安标记、佩戴平安帽，以确保平安、文明施工。9、2乙方必需有肯定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺当进行。乙方不得运用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。9、3文明施工：乙方必需做好文明施工。第十条、违约：双方均

4、应严格遵守中华人民共和国合同法及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方全部损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。第十一条、争议：履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实技术规范、平安操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。事求是的看法协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条、其它：本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。甲 方：（盖章）：乙 方： （盖章）：

5、年 月 日水电安装合同2发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，由乙方供应技术娴熟的城建劳务队伍及相应管理班子参加本工程项目。第一条：承包方式实行甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包平安文明施工的方式进行承包。其次条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方供应的施工图纸及变更内容施工，主要有：1）5层以上给水立管安装（改装）。2）排水管道改装或安装。3）卫生间给排水管道安装4）其他零星增加工程。2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格（附表一附后），按实际完成工程量结算。3、管道开孔应用机械开孔，不应采纳大锤凿打方式，以免造成楼

6、面钢筋混凝土松动。4、全部管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必需先清理清洗干净，分两。第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清全部工程费用。若因进度或质量缘由跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。第四条：材料供应与管理1、本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收运用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一阅历收，即视为可满意工程运用要求。2、乙方在施工中应细心组织，

7、细致安排，避开材料奢侈，并对所领用材料妥当保管运用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。3、管道施工时要依据材料尺寸长短搭配，下料尺寸精确，削减材料损耗和施工废料。4、严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发觉，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品爱护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品爱护制度进行惩罚。第五条：工程工期一、合同工期：开工日期：20XX年XX月XX日竣工日期：20XX年XX月XX日二、工期限制安排：根据甲方项目部编制的工程进度安排协作装修工程执行。乙方必需根据甲方编制的施工进度安排组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查

8、督促。第六条：工程质量执行标准及检验验收按图纸设计要求和现行施工规范规定进行限制。本工程质量要求为：合格。乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方担当并担当甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方缘由造成隐藏不合格遭业主罚款的，由乙方担当。第七条：平安及文明施工乙方必需确保施工期内无任何重大平安事故，轻伤事故率限制在2人以内，并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应立刻进行治疗，防止事故的扩大；相关人员应刚好做好现场的爱护，经甲方专职平安员依据事故发生的状况进行分析后做出相应的处理、整改看法。统一由公司代

9、买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方全部。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以10003000元罚款。第八条：双方责任（一）甲方工作：1、向乙方供应工程所需的施工图纸一套；2、 供应工程所需的技术资料，并刚好发放到乙方；3、负责现场的管理工作，全面组织支配各施工班组参加施工，协调好乙方与其他各班组协作工作；4、帮助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改看法、措施，确定事故处理方式；5、对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认；6、刚好将全部材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐；7、甲方可以随时制止正

10、在执行中的违规操作和存在平安隐患的工作并刚好支配有关班组进行整改；8、依据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方依据须要再自行连接，全部用电应由（二）乙方工作：1、严格执行现场的有关规章制度，听从施工现场项目部的工作支配；2、依据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参加施工，3、各施工项目必需经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收；4、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动爱护用品、用具等费用均由乙方担当。5、乙方必需对工人常常性地进行平安教化，做好班前平安活动教化，对施工工作进行监督检查，发觉隐患时刚好消退；全体工人应自觉

11、遵守平安操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。6、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参加工程的施工。7、乙方必需根据甲方整体规划搞好现场文明施工，全部领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。第九条：违约责任甲方：赔偿乙方因此而产生的全部费用；乙方：未按甲方要求及本合同规定的，甲方依据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算，要求赔偿全部损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。第十一

12、条：本合同经双方代表签字（加盖公章）之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，全部涂改无效。发包单位：承包人（单位）：20XX年XX月XX日水电安装合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）XX项目部将“XX”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国投标招标法、建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修方法及有关法律、行政规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本分包工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：“XX”商业、住宅综合楼。2、工程地点：

13、宁夏XX市XX89号。3、结构形式：框剪结构。二、承包范围及内容：1、电气工程：1、1强电工程：按图完善全部管盒。电缆桥架安装。管内线、缆安装。配电箱、柜安装。灯具面板安装。系统检查调试、试运行。墙体管线、盒预埋。1、2防雷接地工程：接地电阻测试。变配电箱、竖井、机房接地干线安装。室外测试点安装。按图要求高层部位的外墙、门窗连接。屋面接闪器安装、设备连接。全部等电位系统的支、干线安装（含全部进出户的金属管道及局部等电位）。钢结构（屋顶）工程防雷接地。1、3电视、电话、网络、安防、消防工程：按图安装全部管、盒、线并保证通畅。2、水暖部分：2、1给排水工程：给排水预留洞、孔预留，校核处理。全部支、

14、干管安装（含雨水管）。设备及洁具安装。冲洗、打压、通球试验。协作现用水取样检测。2、2采暖系统：预留洞口及校核处理。全部支、干管安装，集合处理器等设备安装。系统冲洗、试验。2、3消防、空调工程：按图移交结构空洞。与消防、空调分项连接及协作。3、施工所需的工具由方担当。4、工人生活宿舍及床铺由方担当。三、甲方职责：1、开工前进行技术质量、平安生产、文明施工书面交底。2、组织隐藏工程的验收，负责施工现场各种场地的统一规划和布置。3、按施工进度做好材料供应，但乙方应提前5天将材料选购安排书送于甲方。4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。5、对乙方的工程质量、进度、平安、文明施工等进行

15、监督检查，并针对发觉的问题提出整改措施，并有权对不整改或整改不彻底的进行惩罚。6、甲方有权要求乙方调整不听从甲方管理的人员，乙方应按甲方要求进行调整。四、乙方职责：1、根据甲方审定的施工组织设计、施工方案、技术交底、施工安排支配人员施工。现场配备管理人员23人。本工程质量标准达到现行国家规范规定及设计要求。2、必需严格根据劳务分包合同中的承诺的内容执行，按时供应工程进度安排。3、严格遵守劳务合同，因乙方自身缘由不能履行本合同工作内容或工程质量、工期达不到甲方要求，甲方有权令乙方在规定时间内退场，并由乙方担当相应的损失。4、工程技术员及特种作业人员必需持证上岗，不得从事与岗位不一样的岗位工作，一

16、经查出，甲方立刻将其清退出场并赐予乙方肯定的经济惩罚。5、针对甲方提出的工程质量、平安、进度、文明施工等方面的整改看法刚好组织人员进行整改。工程质量严格按图纸要求及国家现行施工规范进行施工，否则所发生的一切质量问题均由乙方负责。6、进场人员必需持本人身份证或其他有效证件进入工地。遵守国家法律、法规，不赌博、打架斗殴，如有违反者情节稍微的赐予罚款、离场，严峻者移交司法机关。7、乙方施工人员应严格遵守平安操作规程，禁止违章操作。若由于自身平安管理措施不力违章作业，而造成的伤、亡事故，由乙方自行担当一切责任及经济损失，并接受惩罚。8、乙方在施工中不得以任何理由抬高工资，无故停工，否则所造成的经济损失

17、由乙方担当并惩罚。9、乙方应保证农忙季节不停工、不减员，如停工减员每天罚款XX元。五、劳务费支付：支付方式按月支付工程进度款的70%。余款待竣工验收合格后两个月内一次付清。六、其他：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，其他未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：水电安装合同4发包单位：（甲方）承包人：（乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲、乙双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况：工程名称：XX市和顺花苑工程水电安装（以下简称：本

18、工程）工程内容：强电、弱电：按施工图完成全部施工程任务，室内全部施工预埋管、穿线安装、调试完毕，且配电箱主线需预埋管至室外1、5米。（弱电包括通讯、宽带、电视、智能等）防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。给水、消防：按施工图完成全部给水、消防工程任务。雨水：按施工图完成全部雨水工程任务。污水：按施工图完成全部污水工程任务，室外施工至红线外市政管道污水井。施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：和顺花苑项目工程水电施工图及变更水电安装工程包含的内容。其次条工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方承包内容包括：人工、主材、辅材、施工机具

19、、质量、进度、平安文明施工、工期、验收合格。2、承包范围：包括强电、消防、弱电、防雷等分项工程的预埋、安装，调试检测及验收合格工作；室内等全部一切给排水、室外落水和阳台排水及空调排水。验收合格以专业资质报告为准。3、承包的主要内容：见第一条其次款。4、甲方干脆分包的其他专业工程，乙方需全力协作，帮助完成。第三条合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。第四条质量标准：1、适应于本合同

20、的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准GBJ30188； 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303XX； 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242XX； 采暖与卫生施工验收规范（GBJ24282）； 电气安装工程施工及验收规范（GBJ24282） 建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ30388）；甲方制定的工程质量验收实施细则。2、工程质量必需达到国家建设工程质验收合格标准要求，符合建设设计与施工规范要求及甲方的施工图纸设计的要求。若工程质量验收为“不合格”，乙方承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结

21、算，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，担当全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工队组组织自检并报项项目部，项目部依据队组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理部，监理部依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工队组进行现场4、工程保修按建设部有关规定执行，保修期自竣工通过验收的工程质量认定签字之日起。（保修期2年）第五条文明工地、平安标化标准：1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定，全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，支配一至两人特地从事清扫整齐工作，若因乙方平安文明施工

22、措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款，甲方均从应付乙方工程款中扣除。2、在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。第六条合同价款、工程量的计量及结算方式：1、承包单价：承包工程综合单价按总建筑面积126、67元/（含协作费、税金）包干，承包工程总价暂定1927万元。（详见合同附件一）2、工程量的计算：结算工程量以建筑施工图纸实际建筑面积为准；零星工程的工程量以“工日”为计算单位；工程量的确认及申报按甲方的相关制度执行。3、结算方式：工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本项

23、目合同价的15%；墙体预埋部分占本项目合同价的15%；安装部分占本项目合同价的40%；调试验收部分占本项目合同价的25%，验收完后留5%质保金，保修期满后30天内付清。4、依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同在XX元内不与增减。第七条违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为保证本工程质量、工期、平安文明施工目标的实现，签订本合同乙方须向甲方交纳100万元履约保证金，在合同签订后7天内全部交納。保证金返还：全部预埋完成后10天内返还全部保证金；假如甲方支配分期施工，则一期预埋完成后7天内（或开工后150天）返还50%全部保证金。如乙方不按

24、时交纳履约保证金，则本合同不生效；如甲方不按时返还履约保证金，则按应返履约保证金总额的XX日计算滞纳金。2、工程款的支付严格根据第六条第三项执行。在每个结算节点，乙方办理好结算手续后，甲方在7天内支付工程款。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经质监、消防、气象等相关部门及甲方验收合格后起先办理结算手续，甲乙双方在结算书上签字之日起30日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在保修期满后（自工程竣工之日起计）30日内，甲方将余款（不计利息）一次性支付给乙方（如发生返修费用从中扣除）。4、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支

25、付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当。第八条甲、乙的权利和义务：1、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。3、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收做好记录方能进行下一工序的施工。隐藏工程由乙方自行检查验收，并做好记录；重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办

26、理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。4、当乙方拒绝执行甲方（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方担当。5、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不听从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。6、乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度，听从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的全

27、部后果均有乙方担当，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。7、乙方全部水电预留必需一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每惩罚款1000元。8、乙方必需根据设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必需资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可方可运用。9、乙方必需保证管理、施工人员的稳定性，节假日休息需经得甲方同意。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。10、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。11、乙方全体员工必需树立产品爱护意识（包括工地其他单位产品），对产品必需实行相应爱护措施，在工程竣工验收前，

28、乙方担当产品爱护责任。12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。13、乙方负责本工程全部竣工资料刚好完成。第九条施工管理规范建筑机械运用平安技术规程（JGJ33XX）。建筑施工平安检查标准（JGJ59XX）。建筑施工高处作业平安技术规范（JGJ8091）。XX市及总包单位建设工程现场文明施工管理规定。第十条合同生效：1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。2、本合同一式四份，甲、已双方各执一份。3、本合同为尽事宜，双方协商解决。4、本合同订立时间：XX年XX月XX日。5、签订地点：甲方：乙方：居处：居处：法定代表人：（签字）法定代表

29、人：（签字）或托付代理人：（签字）：或托付代理人：（签字）：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：水电安装合同5甲方：乙方：xx有限公司综合楼项目部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一样，签订本合同，以资共同信守。一、承包形式及范围1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。2、承包范围：、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程（其中电缆部分参照主合同附件二，甲方干脆发包工程2、4条，甲方负责将

30、室外供电主电缆接入首层每单元的表箱内，但穿线管由乙方埋地至室外5米，其它电缆按甲方与施工方为准，电表按设计图为准，假如采纳电力局指定的电表，则乙方退按市场单价的总金额给甲方，其余材料按甲方与建设方指定的.材料进行选购，如有差异，甲方不负任何责任）。、水施按设计图纸全部的管材、水表、阀门进行施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，全部材料按甲方与建设方指定的材料进行选购。、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它项目，甲方协作乙方按结构图预留好消防箱洞口。、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电

31、施工。乙方应保证消防、水电的验收达到合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方依据施工须要，自带各类施工机械、生产工具、用具、平安防护用品及食宿用品。（在施工中及食宿中产生的水电费、补洞所用的水泥、河沙模板，一切由甲方负责。）、乙方负责吊兰通道处爱护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及凹凸压配电房的安装工程。二、承包单价、结算方式及付款方法：1、承包单价：按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分58元/，地下部分125元/的单价进行包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。2、结算方

32、式及付款方式：建筑面积按现行计算规则进行计算，本栋面积为地上部分 平方米，总额为 元；地下部分 平方米，总额为 元，合计为 元。按工程进度分批付款，在工程竣工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2%的保修金外（保修期为两年），其余款在交房后两个月内付清，付款表附后，如有违约造成的工程进度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。三、工期：1、本工程按主体工程进度同时施工，竣工验收为建设方指定时间为准。2、乙方必需组织一批技术较高的工人队伍，满意工程进度须要，如因乙方缘由影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机

33、械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提前或推迟一天竣工对乙方实行 元每天的对等奖罚。四、质量：本工程必需严格根据设计图纸和施工规范要求进行施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进行返工，所耗人工及材料费用概由乙方负责并担当延误工期的全部责任。材料按甲方与建设方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，全部预留、预埋必需做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必需有人旁站，以爱护管线、管道预留预埋的成品爱护，全部厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方缘由引起上级单位下发整改联系单的每次罚款500元，下发停工整改通知单的每次罚款2

34、0xx元。五、平安：乙方必需加强平安教化，完善各项施工平安防护措施，严格按施工操作规程施工。做到平安生产、文明施工，杜绝一切平安事故的发生，如发生各类平安事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方担当，并不得影响工程进度。六、甲方责任：1、开工前向乙方供应施工图纸两套，并组织有关部门进行图纸会审和技术交底，并做好各项验收资料。2、按工程进度刚好支付工程进度款，如因甲方缘由造成乙方停工或误工一天以上应依据签证赐予乙方误工工资和工程款的利息。3、依据实际施工状况，甲方对相应重要的工种有权进行统一调配施工，其单价另行确定。七、乙方责任：1、乙方必需严格根据施工图纸会审交底记要，设计变更通知

35、施工，执行国家现行施工规范及验收标准。2、听从甲方现场管理制度，乙方确保工程进度，做到文明施工、平安生产，负责施工现场临时水电安装、拆除及日常小型机械维护，并做到随叫随到，主动协作。3、乙方如进度缓慢，质量低劣，甲方随时有权辞退乙方，终止合同，并有权另选施工单位进行施工，其乙方所完成的工程量按承包单价的60%进行结算付款，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。、4、必需严格按规范和设计要求施工，搞好与土建等其他专业施工队伍的协作工作。5、本工程的有关签证乙方必需在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可，否则一律视为无效，其责任由乙方担当。6、乙方不得私自转包，否则甲方有权随时辞退乙方终止合同，并按本条第三款规定进行结算付款。八、未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。九、本合同双方签字盖章后生效，工程验收合格，结算审核认可，付清尾款后失效。十、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日