2023年装修工程施工合同集合篇.docx

《2023年装修工程施工合同集合篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年装修工程施工合同集合篇.docx（137页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年装修工程施工合同集合篇装修工程施工合同1发包方（甲方）：平凉恒通商贸公司承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法规定，甲乙双方就家具卖场装修事宜在同等自愿的基础上经共同探讨施工图纸，多次现场实地勘察，充分协商达成如下协议，以共同遵守。一、协议条款：1、卖场位置：甲方同意将坐落在世博伟业家具建材广场B区2号楼2楼面积350平方米卖场装修工程发包给乙方，由乙方按施工图纸进行装修施工。2、施工期限：施工期限为年日起至3、装修所需材料由甲方负责供应，材料进场乙方签单接收。4、计费标准：石膏板为每平方米18元（按板材实际面积计算），电路（装灯、开关、插座、线路、灯光调试）总计为1150元，乳胶

2、漆增白贴壁纸和墙面其它装饰统一为每平方米7元（按实际面积计算），玻璃按装为平方米6元（按实际面积计算）。5、付款方式：乙方进场开工后第五天付1500元，第十天付乙方20xx元，其余款项完工后付总工程款60%，剩余尾款等代理厂家验收后付清。二、甲方责任：1、甲方保证施工场地内水、电、路三通。2、甲方负责对施工质量进行监督，对存在质量问题，结构不合理，材料奢侈等问题有权做出指正，乙方应立刻进行整改，如乙方拒不整改，甲方有权停工，所造成的.损失由乙方负全部责任。3、施工期内，甲方不得无故停料，或让乙方停工，如因不行抗拒缘由导致停工，甲方不负责任。4、甲方有权对施工图纸做出部分修改，乙方不得以任何理由

3、拒绝施工。三、乙方责任：1、乙方在施工现场应遵守平安消防管理制度，全部施工工具由乙方负责筹备，乙方在施工现场应牢记平安第一、效益其次，按国家施工平安标准进行施工，乙方对自己全部施工人员平安负全部责任。2、乙方应在保证在质量的前提下在合同期限内交工，提前一天交工甲方嘉奖现金壹佰元，推迟一天甲方扣壹佰元。（不行抗拒缘由除外）。3、乙方应按图施工不得对图纸结构进行任何变动，的确须要变动，应征得甲方同意。4、乙方可将部分工程与第三人合做，但在质量监督及付款方面甲方只对乙方进行监督和结算。四、违约责任：1、合同期内，乙方不得解除合同，随意停工，由此带来损失（卖场开业延迟，市场形象受损）乙方应赔偿甲方总造

4、价200%。2、合同期内任何一方未征得另一方同意而单方变更合同属性或违约合同条款的，另一方有权要求赔偿损失。有权按工程总施工费的10%收取违约金，另一方可终止合同履行义务。3、如不行抗拒的缘由，造成本合同无法履行的双方互不担当违约责任。五、未尽事项未尽事项甲乙双方可另行议定，其补充条款经双方签字后与本合同具有同等法律效力。补充：1、2、六、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：负责人：负责人：电话： 电话：年月日装修工程施工合同2发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、

5、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围:_三、合同工期：开工日期 _竣工日期_四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)￥：_元六、组成本合同的文件包括：1、本合同专用条款2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、工程量清单5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成.七.发包人向承包人供应图纸日期和套数

6、：6套.发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人供应图纸。承包人须要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人担当。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时运用。监理单位委派的工程师姓名：_职务：_发包人托付的职权：_须要取得发包人批准才能行使的职权：_发包人派驻的工程师姓名：_职务：_职权：_承包方项目负责人:_承包人托付的职权:_项目经理:_八.双方约定现场工程师工作职权:工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应

7、进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行订正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能刚好赐予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作

8、出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知承包人。紧急状况下，工程师要求承包人马上执行的指令或承包人虽有异议，但工程师确定仍接着执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人担当，延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在状况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当实行保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施，并在实行措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人担当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人担当费用，不顺延工期。九.发包方的工作:1.在开

9、工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的须要;开通施工场地与城乡公共道路的通道，约定的施工场地内的主要道路，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通;2.向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责;办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成;3.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在开工前7日内完成;4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成;5.协调处理施工场地四周地下管线和邻近建

10、筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作、担当有关费用;十.承包人的工作:1.在每月1日向工程师供应年、季、月度工程进度安排及相应进度统计报表;依据工程须要，供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏设施，产负责平安保卫;向发包人供应施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人担当由此发生的费用;2.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人担当由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外;3.已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人

11、要求承包人实行特别措施爱护的工程部位和相应的追加合同价款，按约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作;承包人应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度安排在开工前提交,工程师逾期不确认也不提出书面看法的，视为同意。承包人必需按工程师确认的进度安排组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度安排不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的缘由导致实际进度与进度安排不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处

12、理看法。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥当爱护已完工程。承包人实施工程师作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内赐予答复。工程师未能在规定时间内提出处理看法，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人缘由造成停工的，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延。十一.工程质量检验:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当违约责任。双方对工

13、程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验供应便利条件.工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准，由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当，相应顺延工期。十二.隐藏和中间验收的内容

14、:基础工程具备隐藏条件或达到主体中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可

15、验收记录，承包人可进行隐藏或接着施工。十三.平安施工与检查:承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用.十四.合同价款确定与支付:工程取费按丙类计算,执行现行内蒙地区定额标准结合图纸和实际工程量为计算依据,参照当地的政策.法规.文件.现行材差和人工费调差.主体两层封顶后发包方支付以完工程量80%工程款,主体全部封顶后发包方支付已完工程量的80%工程款,装修工程中

16、期发包方支付装修工程的造价60%工程款,完工验收合格后一月内支付工程款额度达到工程总造价的95%.十五.工程量的确认:承包人应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量供应便利条件并派人参与。承包人收到通知后不参与计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，承包人未能参与计量，计量结果无效。十六.工程款(进度款)支付:在确认计量结果后5天内，发包人

17、应向承包人支付工程款.发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人在约定支付时间7天后向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知后7天停止施工.发包人可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第5天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。十七.材料设备供应:由发包人所供应材料必需符合运用标准并且不得高于当地市场价格,工程竣工结算时执行地区定额材差指导价格.十八.工程设计变更:施工中发包人

18、需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包人根据工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;变更有关工程的施工时间和依次;其他有关工程变更须要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人担当，延误的工期相应顺延。承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：合同中没有适用或类似于变更工

19、程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正值理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。十九.竣工验收与结算:工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人供应完整竣工资料及竣工验收报告。发包人收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收，并在验收后14天内赐予认可或提出修改看法。承包人按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后1

20、5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改看法，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收，从第16天起担当工程保管及一切意外责任。工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得运用。发包人强行运用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人担当责任。工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方根据协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

21、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。发包人确认竣工结算报告通知经办的银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。发包人收到竣工结算报告及结算资料后10天内无正值理由不支付工程竣工结算价款，从第11天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并担当违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后10天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，

22、承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二十.违约、索赔和争议:争议发生时向有管辖权的人民法院起诉,违约方并担当工程总造价5%违约罚金,并担当给对方干脆造成的经济损失.二十一.双方关于不行抗力的约定：不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾难。不行抗力事务发生后，承包人应马上通知工程师，产大力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，发包人应帮助承包人实行措施。不行抗力事务结束后48小时内承包人向工程师通报受害状况和损失状况，及预料清理和修复的费用。不行抗事务持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害状

23、况。不行抗力事务结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。因不行抗力事务导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别担当：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当;(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人担当;(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人担当;(5)工程所需清理、修复费用，由发包人担当;(6)延误的工期相应顺延。因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履

24、行方的相应责任。二十二.保险:工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。发包人可以将有关保险事项托付承包人办理，费用由发包人担当。承包人必需为人事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。二十三.合同终止和解除:发包人承包人履行合同全部义务竣工验收合格并且工程款结算完毕后本合同即告终止.发包人承包人协商一样或停止施工超过56天，发包人仍不支付

25、工程款(进度款)，承包人有权解除合同。因一方违约(包括因发包人缘由造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。合同解除后，承包人应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出供应必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人担当，因未刚好退货造成的损失由责任方担当。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。二十四.工程保修范围和时间:

26、保修范围有防水项目保修期限2年.给排水项目保修期限1年.供热项目保修期限2年.修理经费运用预留的5%保修金.二十五.本合同一式六份,正本两份,副本四份,签字盖章后生效.合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：发包人：(公章)_承包人：(公章)_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：_托付代表人：_托付代表人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_年 _月_日装修工程施工合同3托付方：_(以下简称甲方)身份证号：_通讯地址：_联系方式：_承包方：_(以下简称乙方)法定代表人：_通讯地址：_联系方式：_依据有关法律法规规定，甲、乙双方在同等协和、诚恳信用原则

27、的基础上，经友好洽谈和协商，就甲方托付乙方进行居室装潢一事达成如下协议：第一条工程概况1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的建筑业企业资质证书的企业。2.工程地址：_3.居室规格：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。_室，计_平方米;_厅，计_平方米;_厨房，计_平方米;_卫生间，计_平方米;_阳台，计_平方米;_过道，计_平方米;其他(注明部位)_，计_平方米;4.工程内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。5.托付方式：_6.工程开工日期：_年_月_日7.竣工日期：_年_月_日8、工程总天数：_天其次条工程价款工程价款(金额大写

28、)：_元1.材料款_元;2.人工费_元;3.设计费_元;4.施工清运费_元;5.搬卸费_元;6.管理费_元;7.税金(3.41%)_元;8.其他费用(注明内容)_元;第三条质量要求1、工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条材料供应1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得

29、挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收

30、后结算。(注：施工工费包括人工费)2.工程施工中如有项目增减或须要变动，增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的_%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条工程工期1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的_%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的_1%作为误工费支付给乙方_元。2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工

31、期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条工程验收1.工程质量验收，详见本合同附件(六)家庭装潢工程质量验收表，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.

32、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。第八条、违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的_%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条、争议解决本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。第十条、合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合

33、同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的_%交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条、合同生效1、本合同双方盖章，签字后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。托付方(签字)：_承包方(公章)：_年_月_日法定代表人(签章)：_年_月_日装修工程施工合同4合同编号：_甲方（发包人）：_法人执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证号：_联系电话：_乙方（承包人）：_营业执照号码：_法定代表人：_地址：_托付代理人：_身份证

34、号：_联系电话：_行业准入证号码：_工程设计师：_身份证号：_施工负责人：_身份证号：_丙方：_社团登记证号码：_地址：_法定代表人：_联系电话：_托付代理人：_身份证号：_合同签订地址：_依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在同等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条 工程概况11 施工地点：_。12 工程装饰装修面积：_。13 工程户型（以房管局登记备案为准）：_。14 施工内容及做法（见附件1：广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2：广东省室内装饰

35、装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3：广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸）。15 工程承包方式，经商定实行下列第_种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：广东省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表）；（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）供应其余部分材料（见附件4及附件5：广东省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表）；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）供应全部材料（见附件5）。16 工程期限：开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。17 工程款：本合同工程造价为人民币_元，金额大写：_（见附件6：广

36、东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单）。若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。其次条 工程质量标准21 本工程质量执行国家标准GB500961999住宅设计规范、GB5032720xx住宅装饰装修工程施工规范、GB5021020xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。22 装修室内环境污染限制应严格执行GB5032520xx民用建筑工程室内环境污染限制规范等相关国家、行业和地方标准。23 其它约定标准（在是或否对应的中打或填写其它标准）：（1）GB/T1888320xx室内空气质量标准是否执行；（2）_。第三条 丙方的责任31 依据甲方的须要，负责组织不少

37、于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满足时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方供应中立的免费询问服务，以帮助甲方选择好用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的状况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订广东省室内装饰装修工程托付设计合同，约定详细事宜。32 依据甲方的须要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方

38、亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。材料验收单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程材料托付验收合同（合同编号：_）。33 依据甲方的须要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程托付监理合同，约定详细事宜。工程监理单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程托付监理合同（合同编号：_）。34 依据甲方的须要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到GB50325-20xx民用建筑工程室内环境污染限制规范及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测

39、试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同，约定详细事宜。环境检测单位为_，详细可参见广东省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同（合同编号：_）。35 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。36 合理监控工程款，向甲方保证工程款的平安；在乙方顺当履行职责时，按约定刚好向乙方出示同意拨款证明材料；工程款有结余时，刚好同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时，负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时，不

40、得同意甲方提走剩余的工程款（详细可参见41款）。37 负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时，丙方应刚好履行职责，以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的，责任由丙方担当。第四条 甲方责任41 本合同签定后_日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。若甲方托付乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。本工程款项特约帐户为：开