2023年承揽加工合同集合篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2023年承揽加工合同集合篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年承揽加工合同集合篇.docx(49页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年承揽加工合同集合篇承揽加工合同1甲方:_乙方:_乙方为甲方加工零件一批。经双方协商,签订本合同,共同遵守:第一条:加工成品质量要求:一、甲方供应图纸和质量要求。二、乙方根据甲方图纸要求进行加工。其次条:甲方供应图纸共计:份,由甲方于_年_月_日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求进行加工期间,发觉供应的图纸不合理,应当刚好通知甲方;甲方应当刚好回复,提出修改看法。第三条:加工价款:按核定价格计算共计:元。(乙方附明细清单)第四条:验收标准和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到厂验收,验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准,数量以合同规定为标准。第五条:交货的时间和地点:_年_月_
2、日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货,必需在事先与对方达成协议,并按协议执行。由甲方自行提货。第六条:乙方不履行合同时,除担当违约责任外,必需如数返还预付款;甲方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还。第七条:结算方式及期限:甲方收到全部加工件,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐。第八条:乙方的违约责任一、乙方如未按合同规定的.质量交付加工件,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责重新加工,并担当逾期交付的责任。二、乙方逾期交付加工件的,应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾第六条:本合同签字之日,甲方向乙方给付预付款:元(大写:,期交付部分的价
3、款总额的百分之一偿付违约金。三、乙方不能交付加工件的,应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值50%的违约金。第九条:甲方的违约责任一、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。二、甲方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分加工件价款总值50%的违约金。三、甲方如未按合同规定的时间向乙方供应图纸和其他技术资料,除交付加工件的日期得以顺延外,甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。四、甲方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付违约金。第十条:不行抗力:在合同规定的履行期限内,由于不行抗力致使加工件或原材料毁损、灭
4、失的,乙方在经有关部门证明后,可免予担当违约责任。但乙方应当实行主动措施,尽量削减损失,如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除乙方责任;在甲方拖延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当担当责任,并赔偿第十一条:本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。本合同一式份,甲乙双方各执一份。甲方:_(盖章)乙方:_(盖章)代表人:_代表人:_地址:_地址:_电话:_电话:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日承揽加工合同2承揽方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙双方为了保
5、证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方
6、法运输方法和运费担当第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍旧须要的,甲方应当照数补齐,补交
7、部分按逾期交付处理;乙方不再须要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_的违约金。6由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方供
8、应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部
9、授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商
10、业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或短暂延
11、迟合同的履行。第十三条通知1依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2各方通讯地址如下:_。3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受_国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说
12、明应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方(盖章):_ 定作方(盖章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_地址:_ 地址:_年_月_日
13、_年_月_日签订地点:_ 签订地点:_承揽加工合同3合同编号:发包方:永宁县教化体育局?(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装,此项承揽合同双方本着同等、公允、互惠的原则,订立如下合同条款:第一条:标的乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为:298345.8元。最终标的以永宁县财政局预(决)算审查中心决算价为最终标的。其次条:制作书架的数量、规格、价格(价款单位:每个人民币元)计取注:整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、
14、安装费、及其他相关的税费。第三条:加工制作与安装的要求1、书架安装后稳定、牢靠,空间利用充分。2、运用材料:全部材料须按甲方要求的规格进行多家比选选购,且有材料合格证书。3、规格:图书馆钢制双柱双面书架 ,规格型号:高xx年 月 日前全部交货。、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证书架在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。第六条 书架安装及验收与售后服务、乙方对制作的书架进行安装;、经乙方安装的书架,必需经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在 日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的,甲方按该书架价值扣
15、除 做为另行修理费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);、乙方承诺为甲方制作的书架因质量出现问题, 年内免费进行保修,超过 年或属甲方缘由损坏进行修理的,需付工本费;、乙方承诺对甲方运用的书架进行终身维护。第七条:结算方式、期限及安装费用、甲、乙双方签订的合同生效后 5日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30的预付款。、乙方交货后 5日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30的价款,累积达到合同标的额的60。、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后 5日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30的价款,累积达到合同标的额的90。、剩余的合同标的额 0价款,作为乙方向甲方预留的
16、质量保证金,一年后经甲方正常运用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。第八条:甲方违约责任、甲方在乙方为其制作书架期间随意变更数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额2的违约金;、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付 的违约金。第九条:乙方违约责任、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2违约金;、乙方不得以任何方式转包或分包,如发觉转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方担当;、乙方未按合同要求的时间交付书架,每
17、逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除 的违约金。第十条:纠纷的处理当事人从下列两种方式中选择第2种方式,作为本合同争议的解决方式。、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。第十一条:附则、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。、合同执行过程中甲、乙双方对详细制作书架数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,书架规格的变动以双方共同协商后,作出补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。发包方(全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 承揽 加工 合同 集合
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内