2023年水电工程施工合同.docx
《2023年水电工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年水电工程施工合同.docx(64页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年水电工程施工合同水电工程施工合同1发包单位:xxxx工程项目部(以下简称:甲方)承包人: (以下简称:乙方)为落实岗位责任,保证工程质量、工期与平安生产,双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样,订立本协议。一、工程内容:xxxx工程水电安装工程;二、工程承包方式:双包性质,包工包料、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格(确保优良)。三、承包范围:1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。2全部与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必需
2、在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。3.乙方必需义务协作甲方分包的其它工程的班组施工。4上级主管部门至工地平安文明检查的一切打算工作和隐患整改工作。四、合同工期:1乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺当完成。本合同约定本工程总工期为:甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。2乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排,依据甲方的进度要求,随时调正作业人数和其它资源。五、质量标准:1.为确保工程质量和施工进度,乙方必需交于甲方保证金叁拾万圆整。(保证金于主体封顶后无息退还 ,于竣工验收后无息退还 。)2.工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并
3、报项目部,项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司依据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。3.工程质量保修期和工程质量保证金依据甲方与建设单位签订的合同要求执行。六、平安文明施工1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定,全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求,材料应堆放整齐,不得破坏密目网,支配一至两人特地从事清扫整齐工作,若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙工程款中扣除。2.平安方面乙方要做好施工人员的平安教化培训工作,签好平安合同,全部乙方施工人员自费办好暂住证,带好身份证,违者不得上工地施工,严
4、禁运用童工。不得在工地赌博酗酒,施工中根据平安操作规程要求施工,严禁野蛮施工,进入施工现场必需戴好平安帽,扣好帽带,违者从严罚款100元/人次,全部施工中造成的平安事故,一切经济损失全部由乙方负责,与甲方概不相关。七、合同价款及结算方式:本工程约定合同价款和结算方式为:依据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。(包含税金、管理费)八、甲、乙的权利和义务:1乙方在组织施工中必需依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要按图施工,不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必需安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主(或监理)的正确指令和发生施工质
5、量、工期等问题经整改仍达不到要求时,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方担当。3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度,不听从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次惩罚人民币20xx元。4.乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度,听从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的后果均有乙方担当,并对当事人处以一万元的罚款,由乙方代交,在乙方工程款中扣除。5.乙方全部水电预留必需一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每惩罚款20xx元。6.水电安装必需与土建同步施工,乙方无任何理由延误钢
6、筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必需无条件听从甲方支配的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时,甲方有权支配作业人员进场水电安装施工,其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次惩罚人民币伍仟元。7.乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品),对产品必需实行相应爱护措施,在工程竣工验收前,乙方担当产品爱护责任。8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价,否则甲方将有权收回施工协议,重新支配施工班组,乙方此前完成的工程量计价按50%结算,并担当由此产生的一切损失。九、合同生效:1本合同自甲已双方签字
7、或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效。2本合同一式四份,甲、已双方各执二份。3本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:乙方:日期:水电工程施工合同2上诉人(原审被告)内黄_燃气有限公司,居处地_法定代表人:_,职务经理。被上诉人(原审原告)_,男,_年_月_日生,汉族,住_。被上诉人(原审被告)_,男,_年_月_日生,汉族,住_。上诉人不服_人民法院(_)豫_民初_号民事判决,现依法提起上诉。上诉恳求:恳求依法撤销原判,发回重审,或查明事实后依法改判:驳回被上诉人张_原审对内黄_燃气有限公司诉讼恳求。事实与理由:原判认定事实不清,要求上诉人担当本案连带责任于法无据。首先,原判认定内_
8、燃气有限公司_项目部是内_燃气有限公司是错误的。内_燃气有限公司是依法设立的法人企业,自公司成立以来,从未设立任何项目部,更未设立河南_项目部。原判认为“_燃气公司的_项目部与_签订合作协议”无事实依据。上诉人认为,内_燃气有限公司与内_燃气有限公司河南_项目部不是同一主体,不存在隶属关系,也无法律上的任何利害关系。上诉人在_部分乡镇包括_开展有自然气安装工程业务,但上诉人已将该工程于_年_月_日全部承包给了具有法人资质的河南_建设工程有限公司,双方签订有建设工程施工合同。上诉人与河南_建设工程有限公司签订建设工程施工合同后,从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同,更不行能成立什么河_项目部
9、。被上诉人_在原审提交的_与内_燃气有限公司河南_项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关,原判将河南_项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。上诉人认为,本案应当举证证明内黄_燃气有限公司河南_项目部是否具有民事主体资格,是否具有独立担当民事责任实力,设立内黄_燃气有限公司河南_项目部的机构是谁。以上问题弄清晰了,其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定,查明以上事实举证责任在被上诉人张_一方。原判在没有查明以上事实的前提下,仅凭被上诉人提交的燃气施工内部合作协议冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。其次,原判要求上诉人担当连带责任于法无据。原审原告张_受雇于被上
10、诉人王_,张_在受雇过程中受到损害,应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南_建设工程有限公司,河南_建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_,对于张_在工作中受到的损害应当由王_担当赔偿责任,河南_建设工程有限公司担当连带责任,现原判要求上诉人担当连带责任有悖法律规定。总之,原判认定事实不清,要求上诉人担当连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉恳求。此致_中级人民法院上诉人:_燃气有限公司_年_月_日水电工程施工合同3发包单位:_(以下简称“甲方”)承包人:_(以下简称“乙方”)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工
11、程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样,订立本协议。一、工程概况:1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:1强电:按水电安装要求施工完毕;2弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱起先施工,室内全部施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;4给水:室内按给水图施工完毕;5雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;6污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施
12、工完毕;7工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名修理电工长期负责工地现场的水电修理及管理,费用由乙方担当。(不含材料)4、施工现场条件:以现场实际状况为准。二、工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包平安文明施工、包验收合格(力争确保优良)。2、承包范围:图纸所示的室内外等全部水电工程预埋与安装,调试检测工作。3、甲方干脆的分包专业工程,乙方需全力协作,并组织完成。三、合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期
13、为日历天;开工日期为:_年_月2、第一施工段为:本项目下_商铺及售票厅,其次施工段为:本项目下_商铺,按土建进度跟进施工完成。3、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排,依据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。四、质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):1建设强制性条文;2 建筑工程质量检验评定标准3 建筑电气工程施工质量验收规范4 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范5 采暖与卫生施工验收规范6 电气安装工程施工及验收规范7 建筑电气安装工程质量检验评定标准8省、市相关部门的各种规章制度;9甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约
14、定本工程质量必需达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方担当全部的违约责任。3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果
15、。每次违反该条款惩罚金额20xx元/次。五、文明工地、平安标化标准:1、遵守甲方及业主有关文明施工、平安标化管理的有关规定,全部现场运用的设备无条件满意业主的平安要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,支配一至两人特地从事清扫整齐工作,若因乙方平安文明施工措施不力等缘由引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。2、在施工中应做到平安施工、细心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害,均应有乙方担当全部责任。六、合同价款、工程量的计量及结算方式:1、本工程约定单价为含税可调价。2、工程量的计量:(1)结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以贵州省建筑工程
16、计价定额、贵州省安装工程计价定额(2)材料按地方信息价。(3)无信息价的按与业主方认质认价。(4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。七、工程款的结算及违约保证金的收取:1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方担当。2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工等各方面的管理,特殊约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。3、第一阶段封顶盖瓦后,于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;其次阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。4、本合同内全部工程竣工,乙方移交
17、全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。5、若乙方工程质量、工期和文明平安施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当,乙方对此无异议。八、甲、乙双方权利与义务:1、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计,质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施
18、工,要求全部工程达到合格标准并更好;参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。3、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。4、乙方要严格执行隐藏工程验收制度,凡隐藏工程完成后,必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收,并办好隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者
19、,其检查费用由甲方负责。5、乙方选购的全部材料必需满意设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必需经甲方审核并批准后方可选购。6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方担当。7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不听从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。8、乙方及工作人员必需遵守甲方和业主的有关规章制度,听从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的全部更换,后果均由乙方担当,并对当事人处以一万元的
20、罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。9、乙方全部水电预留必需一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每惩罚款500元。10、乙方必需根据设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。11、乙方必需保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭遇的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。12、乙方全体员工必需树立产品爱护意识(包括工地其他单位产品),对产品必需实行相应爱护措施,在工程竣工验收前,乙方担当产品爱护责任。13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。
21、当业主资金不能刚好到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行协商后解决。九、施工管理规范乙方在施工期间,必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和方法:1、施工现场临时用电平安技术规范2、建筑机械适用平安技术规程3、建筑施工平安检查标准4、建筑施工高处作业平安技术规范5、贵州省建设工程现场文明施工管理方法6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法(条例)7、贵州省治安管理惩罚条例十、合同生效:1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;3、本合同未尽事宜,双方协商解决;4、本
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 水电工程 施工 合同
限制150内