2023年关于建筑合同合集篇.docx

《2023年关于建筑合同合集篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年关于建筑合同合集篇.docx（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年关于建筑合同合集篇关于建筑合同1发包人：承包人：年 月 日发包人（全称）： （简称发包人）承包人（全称）： （简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：二期项目工程地点：大武86号工程内容：厂房及仓库工程立项批准文号：临发改证 49号资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人供应）三

2、、合同工期开工日期：安排 年 月 日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，安排 年 月 日- 年 月 日合同工期总日历天数：100天四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）五、合同价款金额（大写）：预算价约计 万元六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、其他本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中的分别给予它们的定义相同。承包人向

3、发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，详细内容详见“附件1”。发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。八、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满意双方签订的工程质量保修书各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。关于建筑合同2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据相关法律的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 承包方式：1.5 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1.6 合同价款

4、(人民币大写)：其次条 甲方工作2.1 开工前 天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.4 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2

5、.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由

6、于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3.7 工程施工过程中，乙方应当严格遵守操作规程，平安施工。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累

7、计计算)，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.2 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.3 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.4 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如

8、甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。5.5 双方约定的其他事项：第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款总价款为6.2 本合同生效后，甲方分 次，按以下时间支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。(1)合同签订后，支付(2)隐藏工程检查验收后，支付(3)竣工验收后支付余款第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或

9、规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。应禁止运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和责任的约定8.1 乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责，由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的缘由造成甲方，以及第三方的人身、财产损害的，应当依法担当赔偿责任。8.2 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、和防火设计

10、规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当相应责任。8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当相应责任。第九条 违约责任9.1 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4 甲方

11、未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.6 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.7 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。第十一条 其它约定第十二条 附则12.1 双方可以依据工程进展状况订

12、立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。12.2 本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代表人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：邮编： 邮编：年 月 日 年 月 日关于建筑合同3甲方：_XX公司乙方：_建筑工程公司 甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1.土建工程造价按二类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2.安装工程造价按三类工程取费，总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。3.材料价

13、格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4. 工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工平安及技术施工

14、措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6.由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包协作费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的.设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分

15、包工程1.甲供材料有：钢筋、商品砼。2.甲供设备有：电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵。3.甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1.在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出177;_及甲方领到项目预售许可证后_日内，甲方应向乙方支付足_万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在_个月内审核完毕，并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。 XXX年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施

16、工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3.地下室工程完工出177;_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在_日内审核完，并支付结算款的_%，其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付关于建筑合同4发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：一.

17、工程概况：1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2.工程地址：3.建筑面积：16662.80平方米4.结构类型：框架5.工程造价：二.承包方式：承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。三.承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)四.承包工期：1.开工时间：20xx年 月 日(以双方确定的开工报告为准)2.竣工时间：20xx年 月 日五.费用标准：1.劳务费按实际施工建

18、筑面积+0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)2.甲方托付乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。六.工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七.履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方

19、履约保证金人民币叁拾万元整。3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的.结算，次月五日内支付85%人工工资。4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。相关的合同范本 英文建筑合同 房屋建筑装修施工合同 建筑工程施工平安合同协议书 建筑安装施工合同 国际土木建筑工程合同 标准建筑工程施工合同范本八.甲.乙方的职责：1.乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2.甲

20、方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3.乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九.由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十.现场平安：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2.乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方： 乙方：负责人： 负责人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力关于建筑合同5发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方现将武汉*厂经济适用房工程建设的土建工程发包给乙方总承包。根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和

21、国合同法之有关规定，本着公允、公正、互利、互惠的原则，结合本工程的详细状况，经甲、乙双方友好协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：武汉*厂经济适用房第一、二期工程建设。2、建设地点：汉口古田一路舵落口(武汉*厂正大门左侧)。3、建筑面积：第一期工程约17000(20xx年12月25日进场桩基础施工)，其次期工程约43000(20xx年6月上旬进场施工)。4、工程质量保证金：贰佰万元人民币，甲乙双方签定本合同书后，乙方工程技术人员进住施工现场后支付。5、工程质量保证金返还时间：工程主体结构施工至四层时返还壹佰万元，工程主体结构施工至六层时返还壹佰万元。6、结构形式：框架结构12层。二、承包

22、方式包工、包料以及施工图中全部内容，其中桩基础工程同时发包给土建施工单位。三、承包方法1、土建及水电安装工程2、详细承包范围：依据湖北省仲华建筑设计有限公司20xx年3月28日出具的武汉染料厂经济适用房施工图纸(工程号175206-0003)的全部内容，20xx年 月 日图纸答疑。四、结算标准、依据及其它1、承包依据：土建部分依据20xx年湖北省建筑工程消耗定额及统一基价表，水电部分依据20xx年湖北省建筑安装工程费用定额，均按二类工程取费，关于劳动力工日取费标准参照湖北省人民政府20xx年出台的文件执行。2、工程量确定依据：乙方供应的竣工图、施工图会审纪要、设计变更、隐藏签证及甲方签证等进行

23、计算。3、设计变更、联系函、签证等现场资料，在工程完成验收后，作为办理结算手续的依据。4、主要材料、装修材料和分部工程，钢材、水泥、商砼、防水材料、外墙涂料、外墙砖、地砖及铝塑板、花岗岩、门窗工程、栏杆、水、电等方面的设备及主材等本工程所需材料定货前，必需经甲、乙双方商定的品牌，乙方自行选购，材料必需有出厂合格证、出厂检测报告方可运用。工程所需材料在施工期间按武汉市建设工程当月信息价格进行调价决算。5、无信息价的材料由乙方送样，甲方签证确认后，乙方自行选购，甲方签证，甲、乙双方确认价格后进行计算。五、特别约定1、签定本合同书后，乙方将质量保证金150万元先打入甲方指定的银行账户上，后50万元待

24、甲方须要时支付。2、签定本合同书：即乙方的质量保证金到甲方指定的银行账户上，甲方承诺：20xx年12月25日前工程项目正式开工，如甲方在20xx年12月25日前不能开工，应担当乙方保证金银行3倍的.利息，在20xx年元月10日内还不能开工，乙方有权向甲方索赔200万元质量保证金的10%的违约金，追回质量保证金及违约金20万元。六、工程款的支付方式1、主体工程到六层结构封顶时，甲方按已完工程量支付工程进度款的75%。2、主体工程到10层结构封顶时，甲方按已完工程量支付工程进度款的80%。3、主体工程封顶后，甲方按已完工程量支付工程进度款的85%。4、工程完工，验收完毕付至工程款的90%，审计完毕

25、付至工程款的97%。余款叁年内付清。5、甲方如未按上述约定支付工程进度款，使工程推延，应担当所应付工程进度款每天的万分之一的违约金，经乙方同意，尚欠进度款按月息1.2%计算，因甲方缘由长期拖欠工程进度款，乙方不同意时，应担当工程总价20%的违约金，并按规定结算解除合同。6、工程竣工验收后，甲方收到乙方竣工结算报告、结算资料及全部工程竣工资料(竣工图壹套、全部工程内竣工资料)后30天内审核完毕(节假日顺延)，乙方出具正式发票，余款经决算完成付至工程总价的97%。属甲方缘由未按时完成审计，乙方视同竣工结算报告甲方认可，并按此竣工结算报告付款，甲方不得有异议。七、工程管理1、三通一平由甲方负责完成。

26、2、临时施工用水、临时施工用电(高压、低压)由甲方负责接至用地红线边。区内施工用水、用电由乙方依据须要安装。施工用水、用电按表计算，按水、电部门的收费标准计费，费用由乙方担当。3、签订施工合同甲方供应图纸六套后，7日内乙方向甲方提交施工方案和施工组织设计方案。4、甲方负责组织设计院及有关部门进行图纸会审及技术交底。5、乙方应按政府有关规定做好文明施工，仔细组织管理人员、机械设备进场施工。6、施工现场的平安由乙方负责，施工中必需加强对建筑平安生产的管理，执行平安生产责任制，严格遵守有关平安生产法律、法规、建筑行业平安规章，否则责任均由乙方自行担当。7、工程竣工后乙方应供应壹套完整的工程技术资料送

27、交甲方存档。8、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境爱护平安生产的管理规定，按规定须要办理的有关手续申请办理(乙方负责的由乙方办理，甲方负责的由甲方办理)。9、当有经济签证或设计变更项目发生时，乙方应尽量供应以书面的形式上报监理与甲方审核，无法提前申报时，发生过程中应刚好通知监理与甲方现场签证，最迟不得超过48小时上报，逾期作废。甲方与监理在接到乙方书面报告时，应在48小时内审核确认。10、乙方必需按时支付工地工人工资，不得违返国家有关规定，乙方如有工人因工资、工作等问题或聚众闹事，甲方有权干脆处理，所需费用从乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。11、乙方必需维护自身施工队伍

28、的团结，遵纪遵守法律。如乙方施工队伍出现打架、闹事、斗殴等状况，一切后果由乙方担当。八、违约责任1、乙方应严格按甲方确定的施工方案组织施工，并接受监理单位对施工全过程的监督，当乙方违反有关规定时，甲方有权给与书面警告，当书面警告过3次时，甲方有权对乙方处以不高于壹万元的罚款。2、乙方不按合同约定履行合同义务，属违约行为，甲方有权依据乙方违约程度采纳相应措施，如削减乙方承包范围和内容，同时甲方有权终止合同，乙方应担当违约责任，并赔偿甲方工程相应的损失。3、乙方若无正值理由停工应担当违约责任，甲方有权马上终止向乙方支付任何费用，如乙方无故停工超过7天，甲方有权终止合同，并同意甲方另请施工单位，同时

29、甲方有权追究乙方违约责任，并赔偿甲方损失。4、甲方不按时支付工程款或拖延支付时间，乙主有权向甲方索取1.2%的违约金，并要求甲方赔偿一切经济损失。九、特别条件的约定凡甲方在武汉染料厂开发的全部工程项目必需由武汉新八建筑集团有限公司舒国才项目部承建，否则属于甲方违约，并赔偿肯定的经济损失。十、其它1、本合同壹式肆份，甲、乙方双方各执贰份，在甲、乙双方未签定施工正式合同前本协议合同有同等的法律效力。2、本合同书未尽事宜，由甲乙双方签订正式施工合同时加以补充。3、甲、乙双方应忠诚合作，以诚相处，共创友好和谐施工现场。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_

30、月_日 _年_月_日关于建筑合同6南宁市建设工程材料运用管理方法已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。第一条 为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料运用行为，保障建设工程的质量和平安，依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。其次条 本方法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的运用及监督管理。本方法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中运用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程施工平安的平安防护用品。第三条 市建设行政主管部门负责全市建

31、设工程材料运用的监督管理。城区建设行政主管部门依据职责分工负责辖区内建设工程材料运用的管理工作。建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料运用的日常监督管理工作。工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。第四条 建设工程中运用的建设工程材料应当具备以下证明文件：(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和运用说明书;(二)产品型式检验报告;(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;(五)法律、法规、

32、规章规定应当具备的其他证明文件。第五条 建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要运用功能、结构平安、施工平安和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。须要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。第六条 申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：(一)备案登记表;(二)生产企业的营业执照;(三)托付他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;(四)备案产品执行的产品质量标准;(五)备案产品质量合格证明文件;(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;(七)依据法律、法规、规章等规定，须要供应的

33、其他材料。第七条 提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案书目，向社会公布。市建设行政主管部门应当依据建设工程材料的备案状况，刚好更新建设工程材料备案书目。办理建设工程材料备案手续不得收取费用。第八条 已备案的建设工程材料在本市停止销售的，应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生改变的，申请人应当在备案信息发生改变之日起十五日内，办理备案变更手续。备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等缘由失去证明效力的，建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验，并依据重

34、新检验的结果，办理备案变更手续。第九条 建设工程运用的混凝土、混凝土预制构件，应当由具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产企业开展生产经营活动，应当遵守以下规定：(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;(二)托付计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;(三)运用合格的原材料进行生产;(四)销售产品的质量符合产品质量标准。市建设行政主管部门应当依照国家、自治区的有关规定，对混凝土、混凝土预制构件生产企业的生产经营状况实施监督检查。第十条 建设工程设计单位在设计文件中应当选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建设工程材料;选用新型建设工程材料的，该

35、材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令禁止生产和禁止运用的建设工程材料。第十一条 建设工程项目运用的建设工程材料，应当符合产品质量标准和工程建设强制性标准，并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建设强制性标准，以及不符合设计文件要求和合同约定的建设工程材料，不得进入施工现场。建设单位不得明示或者示意施工单位运用不合格的建设工程材料。第十二条 建设单位应当托付工程质量检测机构对进入施工现场的重要建设工程材料进行检测。工程质量检测机构接受托付后，应当根据国家有关法律、法规规定及有关工程建设标准，对进入施工现场的建设工程材料进行检测，并根据有关规定留存检测数据。第

36、十三条 施工单位应当对进入施工现场的建设工程材料进行检验，对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料取样检测。工程监理单位应当在建设工程材料进场报验时核查材料的质量证明文件，并对建设工程材料进行检验，对不合格的建设工程材料产品不得签认。关于建筑合同7甲方：乙方：为了顺当完成_旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务托付给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原则，并遵照国家民法典订阅本协议，望双方共同遵守执行。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程规模：详细桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。四、承包方式与承包内容：1、承包方式：包工不包料2、承包

37、内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工XX费及挖孔的土方清X在内）。五、承包单价与工程计算：1、承包价款： 、桩型为800-1300旋挖机。 、旋挖机承包单价为360元，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。、泥浆材料、黄土由甲方供应。六、施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起_日历天施工完成。如遇雨天、自然灾难、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不刚好不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更

38、所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22：00）。若因乙方人为机械缘由造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械修理。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方全部。七、质量要求：业主验收合格。1、必需严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。2、乙方在施工中应严格根据甲方供应的施工图纸及设计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市平安部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必需主动组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。3、质量评定

39、由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。八、进度款支付与结算：1、进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐藏签证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。2、进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不供应发票费用。九、甲乙双方职责：（一）甲方：1、负责施工场地的XX一平一排（排水），场地满意重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。XX供应至现场。XX费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。刚好组织本工程运用的材料至施工现场。甲方供应挖机和塔吊。2、 供应设计图纸三份，地质资料一份，坐

40、标点大样图，负责施工场地四周建筑物，地下电缆及地下管道的平安，如需特别爱护全部费用由甲方负责。3、办理相关开工手续及前期的打算工作（如修建洗车台等），甲方只供应40的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。4、 供应建筑物的定位、水准点和坐标限制点及桩位的复测，负责刚好清X旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。5、甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、平安、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，依据_市管理条例，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并担当相关费用。6、甲方协作协调好现场相关单位的关

41、系，确保乙方正常施工。若每月因甲方缘由造成停工超过7天，从第8天起起先累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元天，除特别特别状况外。7、按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。应刚好供应合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺当进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。8、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐藏提出整改看法，乙方必需仔细整改执行。（二）乙方：1、乙方委派_为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。2、负责刚好组织旋挖机（旋挖机

42、保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必需换其他旋挖机进场，费用全部由乙方担当）及完成其他配套工序的设备刚好进场施工。3、必需听从甲方、建设方、监理的管理支配进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异样状况须刚好报告甲方会同相关单位处理。4、乙方必需完整。精确地做好成孔施工纪录，并刚好交给甲方。乙方应严格根据平安操作规程进行施工，确保施工平安，施工期间因乙方缘由引起的平安问题，其经济和法律责任由乙方负责。5、乙方必需严格按国家和_省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方缘由引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并担当相关费用。6、挖出土方甲方必需尽

43、快负责清理干净，以利于施工。乙方应在_年_月_日之前，机械及配套设备全部进场，并在_日正式开工，否则按违约惩罚。7、乙方必需帮助施工放样。8、因桩基孔以及因此造成返工，乙方必需担当由此引起的一切责任。十、当本工程停建，甲方应刚好为乙方办理结算，并担当乙方部分经济损失。十一、本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。十二、合同双方签字，待乙方设备进场生效。甲方：_乙方：_日期：_日期：_关于建筑合同8建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方勘察单位：_勘察院，以下简称乙方为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质二、甲方的义务1签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。3甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，打算材