2023年有关安装合同模板合集6篇.docx

《2023年有关安装合同模板合集6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年有关安装合同模板合集6篇.docx（53页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年有关安装合同模板合集6篇安装合同 篇1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法以及建筑安装承包合同条例的原则，结合盛市有关规定和本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。第一章工程概况第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：框架4、建筑面积：据实结算5、设计单位：6、建设单位：其次条承包范围：本工程施工图纸范围内的全部电气（室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，全部强电、弱电设备担心装），给、排水管（卫生间室内支管担心装）、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工

2、程的安装施工，含全部小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所运用平安帽及雨具、以及该班组范围内全部文明施工等内容。甲方仅供应该班组相应材料及垂直运输设备，其余均由乙方自行供应。因乙方缘由所引起质量问题由乙方自行处理并接受2002000元数额罚款。第三条承包形式： 按图纸所定的工程范围（量），以14。5元/m2按实际面积计算包工不包料。第四条工期要求：依据甲方与建设方签订的工期合同，拟定 20xx年月日开工至20xx年月日完工。2、人员要求：按甲方施工安排，乙方依据进度须要自行组织人员。第五条工程质量等级：1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。2、工程平安等级：达到市平

3、安生产委员会“建安”文件中规定的样板等级（无工伤等级），如达不到惩罚5000元。3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到惩罚3000元。第六条合同价款及结算方式：1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方5元结算，以保证乙方工人的生活费。2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。其次章双方责任及权力第一条甲方责任：1、乙方工人进场前打算好工人住的宿舍、保障在遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责打算就位。3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方打算好。4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。

4、5、负责工程材料的组织与管理。6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。7、负责指导施工现场的文明施工管理。其次条乙方责任：1、乙方工人进场，3天内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。2、乙方工人运用的个人工具，乙方自行配置，教化工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人协作甲方基础定位放线，并对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的平安操作和爱惜，人为损坏机械的行为将赐予惩罚，各项机械当天作业完成后要刚好清洗干净，负责保持施工现场的.整齐，进场的材料按规格分类

5、别堆放，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行平安教化和监督工作，负责施工现场临口、临边平安设施的设置、爱护及遵守。负责对已完工程成品的爱护，运用后的材料要刚好归堆，做到爱惜工地财产、合理运用各项材料。负责参与甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。负责维护企业形象，主动协作现场平安生产、文明施工、生活秩序，教化职工与人为善、和谐相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规则。乙方自进入甲方施工现场应无条件听从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗心情，如有发生视其情节严峻赐予100500元的罚款，直到合同终止。第三条甲方权利：1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人员数量，指挥或支配乙方

6、人员的详细工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工，合同范本安装工合同。2、如发觉乙方人员在施工中奢侈甲方材料，甲方管理人员有权进行经济惩罚（奢侈材料，按定额基价加50%）。3、乙方人员在施工中违反操作规程，违反平安规定的，甲方人员有权责令其停工，并赐予惩罚，直至终止合同。4、对乙方违反国家法律、法规和影响社会治安和人员甲方有权交司法部门处理。第四条乙方权利：1、乙方人员在遵守国家法律、法规和维护社会治安的前提下，从事施工作业。2、乙方的劳动所得，乙方有权自行安排。3、施工中乙方有权提出合理化建议，技术改造建议以新生产工艺，通过实践证明，新的工艺能保证质量、节约材料和缩短工

7、期。甲方将视其效益赐予嘉奖。4、对违章指挥，乙方有权提看法。第四章工程质量管理甲乙双方必需坚持按设计施工图、现行施工规范进行施工。任何一方不得有意更改图纸或盲目施工，为此，双方必需做到：1、甲乙双方都必需参与图纸会审，并提出合理看法。2、甲乙双方都必需制定施工方案，会议后统一方案，并遵照执行。3、 乙方应严格根据标准，现行规范进行施工，并随时接受甲方的指挥及有关部门的检查。4、乙方在施工中如出现违章，违规及质量不合格状况，应马上进行整改、返工。其发生的费用应在乙方决算中扣回，另外赐予100500元罚款作为赔偿对甲方造成的损失。5、乙方人员必需参与甲方在管理（分项）工程施工前的技术交底会议，各班

8、组技术骨干进行技术交底，并传达到每个工人。6、乙方负责人在上班前必需向工人讲清当天的工作量和技术要点，需请现场施工员参与。7、甲乙双方联合定期对质量进行检评，达不到验收标准的分项工程，要刚好整改，发生费用在结算中扣除。8、工程完工后，乙方应依据国家制定的有关条款，对自己施工的项目一年内负责保修。第五章材料、机械设备供应及管理1、工程所需的材料（主材、辅材、大型机械设备）由甲方供应，其余小型设备和用具（包括小型机械电线、照明等）由乙方负责。2、工程所需的大型机械设备，由甲方负责维护，小型机械设备和用具由乙方供应和维护。3、乙方领用的各项材料，机具必需办理领用手续，用后归还，遗失、损坏的机具应照价

9、赔偿。4、施工场地各种材料、模板、竹跳板、支撑要归类堆放整齐。禁止用模板、竹胶垫路。第六章文明施工及平安生产第一条施工现场管理的好坏，干脆体现了施工企业的管理水平和队伍的素养，为此，甲方制定的“现场文明施工管理制度”、“文明施工管理条例”及“文明施工管理惩罚实施细则”三项文件为此合同附本与本合同同时生效。其次条 平安生产是企业效益的保证，为了加强生产平安方面的管理，特制定了“平安生产责任合同”“平安生产合同书”“平安生产纪律惩罚实施细则”乙方在签订此合同时，应同时签订平安生产责任合同。平安生产合同书与本合同同时具有法律效果。第三条 乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安措施不

10、力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件，发生的费用由事故责任方担当。第四条 乙方不得损坏平安设施及外脚手架紧固件，否则惩罚500元/次。若影响施工必需由专业工种及项目部认可实行措施后才能动平安防护。第七章其它1、甲乙双方因合同发生争议，双方应即时协商，但职工不得停工，协商达不成统一看法，可向上级及业务主管申请调解。2、乙方因质量，进度不能达到合同要求，甲方有权更换队伍，所做工程量只能按合同价的50%结算，且结账付款，更不担当乙方任何损失。3、乙方负责人未经甲方负责人许可不得擅自离开工

11、地，有事必需请假，准假离开工地前，应将领导权托付给在场且信得过的技术骨干人员。未经请假，未经请假，离开工地一小时以上一次，甲方有权对当事人处以100元的罚款，累计三次者甲方有权责令退常4、项目部每次组织乙方召开的例会和施工过程所签订的补充协议签字后具有与本合同同样的法律效力。5、文明施工，平安生产有关文件见附件。6、本合同签字之日起生效，工程完工，结算完毕，甲方支付合同规定的比例款后，除部分保修款仍旧生产外，其它条款即告终止。7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：乙方：项目部 年月日安装合同 篇2于_年_月_日，_(简称甲方)与_(简称乙方)，签订安装_的项目合同。1、安装

12、工程名称：_。2、工程地点：甲方_港口。3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。4、完工期限：本安装工程将协作甲方_在甲方港口建立工程完工后_天内，完成安装工程，其中包括_试验运行。5、安装工程总价格：_美元整。6、安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同起先实施时，付给乙方工程总价15%，即_美元整。其次期：甲方在_港口造船工程起先时，付给乙方工程总价15%，即_美元整；第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_美元整；第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_美元整；第六期：在工程验收

13、合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_美元整。7、违约罚款：因乙方缘由未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_美元整。8、增加或削减工程：若甲方需修改、增加或削减其工程安排时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原安排而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口束之高阁。10、工程停工：若甲方通

14、知乙方将工程停止，其缘由又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方根据已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11、工程监护：在工程起先后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能反抗的灾难外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不行反抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出复原原状的价格及日期。以供甲方核应付款之用。若甲方确定不再接着施工，按合同第10条规定结束。12、工程保险：除天灾或因甲方运用不当的缘由外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_年。13、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人

15、员受到损害，乙方应负责赔偿。但假如损害缘由是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：(1)图样；(2)估价单。15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16、附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，供应免费及定期对_保养服务一年，每_个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_安装合同 篇3甲方：乙方：甲方将*工程交由乙方负责

16、施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一样，达成如下条款，以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、合同价款：6、质量等级：7、工期： 天（从进场安装之日起）8、发生下列状况时，工期顺延：不行抗力的自然灾难。（如下雨、大风、停电等）设计修改后工程量增加。二、双方责任（一）甲方责任1、向乙方供应施工图纸并进行技术交底；2、供应施工用水和用电接点位置；3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。4、协调有关部门做好现场平安保卫、消防等工作。（二）乙方责任1、乙方须在合同签订前，与甲方签

17、订施工平安、环境爱护协议书，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；3、遵遵守法律律法规和甲方的有关规定，()按规定办理施工所需的证件、批件并担当其费用；4、对施工过程中的质量、工期、消防、平安等负全部责任；5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；6、负责已完工程的成品爱护，担当未交付业主之前发生损坏的修复工作。7、乙方必需按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。8、质量：假如在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工

18、期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方担当。因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权担当。9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不行抗拒的灾难，工期顺延。10、转包：乙方不能转包，一经发觉甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方担当，甲方拒付一切施工费用。12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他缘由停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的.一切损失由乙方担当；13、其他

19、施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，全部损失由乙方担当。三、工程质量1、乙方必需按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并担当费用及赔偿由此造成的一切损失。四、工程验收工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必需确保工程质量达到合格标准。五、工程保修工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方缘由造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未刚好返修，甲方可自行返

20、修，费用在乙方质保金中扣除。六、付款方式：序号拨款分 次进行金额（元）七、附则：1、本合同履约中发生的改变或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。甲方： 乙方：代表人（签字）： 代表人（签字）：日期：*年*月*日 日期：*年*月*日安装合同 篇4发包方（甲方）：_注册地址：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_传真：_邮政编码：_开户银行：_帐号：_承包方（乙方）：_注册地址：_单位地址：_法定代表人：_托付代理人：_电话：_传真：_邮政编码：_开户银行：_帐号：_甲、乙双方经

21、对烧结机工程范围内的烧结冷却系统建筑安装工程的施工协商一样，签订本分包合同，以资共同遵守。第一条 工程概况11 综合状况：111 工程名称：烧结机工程-烧结冷却等系统（a标段）的建安工程。112 工程地点：_113 项目业主：_114 施工内容和范围：（1）包括烧结冷却室、机头电除尘、主抽风机室及限制室、电气楼、设备组装平台、循环水泵站及水池、混合加水泵站、机电设备安装、材料选购、给排水、通风除尘、压气等工程施工。（2）全厂电气、自动化仪表、计算机、通讯工程（下称三电工程）的施工。（3）全厂室外氮气、压缩空气、蒸汽、室外煤气、自然气管道、区域内除尘管网（室外）的施工。（4）上述车间和全厂三电工

22、程的单机试车、空负荷联动试车，并协作业主进行热负荷联动试车。115 上述施工内容和范围与其他乙方的主要的交接点为：_。场区管网等其他未予明确的交接点，待施工图设计完成之后由甲方详细指定。全部甲方另行外委安装的设备基础的二次灌浆由此子项土建结构施工方负责。甲方另行分包的设备安装工程与乙方的交接点由甲方指定。116 详细分包的工程内容按甲方供应的施工图纸和相关的指令确定。117 如乙方的工作的确达不到合同要求，甲方有权随时与其他施工单位商订合同，指定其进场施工发包方尚未指定或分承包尚未完成的项目和内容。乙方不得阻饶、刁难或拆除属于该施工单位的设施和装备。118 施工中甲方另行托付、不属于乙方施工的

23、内容，其与乙方相关的调试及协作仍由乙方负责。119 本总承包工程有多家分包单位，详细施工中存在的相互协作协作的问题由乙方与对方协商解决，如仍有问题，由甲方共同协调解决。12 工程质量和平安：121 工程所用材料、构件必需满意国家及行业现行质量检验标准，建筑安装工程质量必需达到国家及行业现行质量验评标准，环保监测指标应符合建设项目环境爱护及设施验收监测技术要求（国环发（XX）38）要求。122 未达到国家和冶金行业质量标准，由乙方负责整改，由此造成的工期拖延和费用增加由乙方负责；工程质量没有达到国家和冶金行业质量标准，甲方拒付建安工程质量保证金。123 乙方全面负责工程施工中的平安问题，承诺本工

24、程因乙方缘由发生的死亡重伤、重大火灾、重大设备事故为零，千人负伤率1/1000以下。若出现乙方施工范围内的平安事故，由乙方担当全部的责任和费用。13 工程工期：131 本合同工程内容总工期为日历工期_天。_年_月_日，乙方必需开工，至_年_月_日完成空负荷联动试车并达到合格。本合同总工期中包含为协作其他各方面的正常工程所须要的必要的时间。132 主要工期须达到以下限制点及部分需提前完成的内容的工期：（1）_年_月_日前完成全部子项的基础工程施工。（2）_年_月_日前完成土建主体工程施工。（3）_年_月_日起先设备安装。（4）_年_月_日前完成全部建筑安装工程施工，_月_日起先单机试车。（5）_

25、年_月_日前起先空负荷联动试车。（6）_年_月_日前起先热负荷联动试车。133 上述工期除甲方责任造成的重大拖延可以顺延外，不再因任何因素进行调整。如甲方为保证总工期，要求乙方施工提前完成，乙方应按甲方要求进行赶工，并且不因此而增加费用。134 因乙方缘由延误关键线路关键工程完工时间：与网络安排确定的完工时间比较，每延误一周的误期损害赔偿费为延误部分价格的千分之一，在合同履行期，若分承包人实行有效措施追逐回拖延的工期，甲方将已扣的工期延误补偿补发给乙方。135 因乙方缘由延误完工、竣工时间：与合同规定的完工、竣工时间比较误期超出一周后第一周的误期赔偿费罚款相当于合同总价的千分之一，以后每延误一

26、周误期损失赔偿费为合同总价的千分之一点五。14 工程价款：141 工程计价项目清单的综合说明（见合同附件一）；142 土建工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件二及附表一）；143 安装工程计价方式、综合单价说明及综合单价计价清单（见合同附件三及附表二）；144 综合系数计价基础和综合系数（见合同附件四）。其次条 合同文件及说明依次21 构成本合同的文件可视为是能互作说明和说明的，其组成和说明的优先次序如下：211 本合同书；212 双方协商同意的变更和洽商的纪要、协议；213 招标文件；214 图纸；215 工程规范；216 投标文件；217 其他有关文件。22 乙方应在现

27、场保存一套完整的合同文件、施工文件、图纸、变更通知单、呈送或发出的其他往来文书以及工程规范文件。甲方有权在全部适当的时间运用上述文件。23 不论在何种场合，双方按规定呈送或发出通知、指令、同意令、批准书、证书或裁决书时，上述往来文书均应采纳书面形式，且不得无故扣押或拖延。由甲方发给乙方的全部证书，通知或书面指令，以及由乙方发给甲方的全部通知，均应派人面交签收并取得书面收据。第三条 工程规范和图纸31 工程规范：311 本工程实施过程中，项目业主和甲方将按国家现行施工及验收规范对承包单位进行监督和验收，本工程要求满意设计和验收的标准要求。312 对按国家现行施工及验收规范进行施工须发生的工程内容

28、，均已考虑在按工程实体计算的综合单价和综合系数的合同价款中。工程实施中不因承包单位按验收规范施工而额外增加费用。313 本工程的合同要求、设计、项目业主和甲方对乙方发出的指令的实际状况（这种实际状况的要求一般不应高于验收标准的要求）与验收规范不一样时，按实际状况执行，并且不调整工程投资。14 本工程的设备和建安工程的划分以冶金行业规定，即（1992）冶建文字第241号关于冶金建设工程设备技术与材料划分规定为基础，详细以甲方的施工图设计为准。32 图纸：321 本工程由甲方进行设计。甲方设计和供应的图纸、资料和变更等经项目业主认可后，交乙方4份作为施工的依据（竣工图3份由甲方在办理竣工时交乙方）

29、，乙方应严格按其进行施工。上述文件多于4份的，由乙方自费复制。322 设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计，由乙方自备。323 本工程的设计图纸由甲方依据对各分包单项工程的指定而刚好分发。324 本项目的初步设计总平面图、建筑物一览表和工艺建筑物系统总平断面图仅作为乙方投标时的参考资料，不因其与施工图存在差异而对合同价款产生任何影响。325 凡属于本合同范围内的工作（包括设计变更等内容），不论何种状况乙方均不得以任何理由拒绝施工或以拒绝施工来要求调整综合单价和综合系数。33 设计变更：331 设计变更：指相对于本合同的施工图所发生的设计变更。332 变更权：在本合同有效期内，甲方可通过

30、干脆下指令或要求乙方提交建议书的方式提出变更。没有甲方的指令或乙方提交的建议书未经甲方核准，乙方不得对本工程作任何更改和变更。333 甲方的设计变更乙方应马上执行。设计变更引起的工程量改变按本合同规定予以计算，但综合系数和综合单价及工期均不因设计变更而改变。第四条 甲方的责任41 成立工程组织机构，托付甲方代表履行本合同规定的职责。42 负责项目总体管理和组织协调工作，负责组织工程开工会、工程例会。43 平衡资金，按合同规定时间，审核工程进度报表，拨付工程款。44 全厂需安装的生产设备由甲方供应。甲方对设备的制造质量负责。45 供应施工图、设计变更等施工文件4份，竣工图3份，及相应的设计施工服

31、务。46 供应乙方进入和运用现场的权利。但是，此类进入和运用权不为乙方所独享。47 负责办理乙方营业税及附加代扣代缴事宜。48 负责组织对乙方工程的验收和交工。第五条 乙方的责任51 由乙方完成的工程，应完全与本合同一样、并符合本合同所明确的工程设计意图。本工程应包括为满意甲方要求所必需的或本合同隐含的以及由乙方义务而产生的任何工程，还应包括本合同虽未言及、但可以推断出对本工程的稳定性、完整性或平安、牢靠、有效运行所必需的全部工程。本工程施工、竣工以及修补缺陷所须要的全部工人、工程设备、材料、临时工程及其他全部物资，不管是临时性的还是永久性的，均应由乙方供应，费用由责任方担当。乙方在起先施工之

32、前，应清晰甲方要求。乙方应将发觉的施工图纸要求中存在的不完整或其他缺点通知甲方，甲方在收到此通知后，应确定是否更正，并向乙方发出相应的通知。不管是否已经甲方批准或同意，乙方应对现场全部作业、全部施工方法与全部工程的完整性、稳定性和平安性担当施工责任。52 乙方承诺：521 本项目为_重点施工管理项目，成立公司级项目管理部并委派副总级领导担当指挥长，负责项目的配制和总体管理工作。522 委派优秀项目经理_任烧结项目部项目经理。523 项目经理有职、有权，能够保证材料、设备的供应，工人有正常收入。不挪用款项去干其他项目。524 施工过程中肯定不会因任何问题，未经甲方同意而停工。525 对担当的项目

33、将全部自行组织施工，不转包。526 若因乙方缘由达不到合同承诺的工期和品质，愿接受合同中明确的惩罚，担当业主对甲方相应的有关经济责任。527 乙方情愿设立大型砼搅拌站，并在满意自营的前题下，满意兄弟施工单位的须要。如兄弟施工单位须要乙方供应砼，其价格与韶钢地区商品砼基本一样，可以参照_建设的内部结算方法，税金、与规费由总包方协调。528 乙方将维护甲方与业主的权威性，听从指挥，听众支配，与其他参建承包商团结协作，顾全大局。主动主动地作好自己的工作，将在甲方的领导下，保证整个项目建设平稳、有序、协调地发展。529 施工过程中_，会常常到工地主动征求甲方及业主的看法，督导兑现对甲方与业主的承诺。5

34、210 乙方将在现场设立专用帐户，做到专款专用，允许甲方随时查询。若挪作它用，乙方将接受甲方对挪用资金额度的双倍罚款。53 乙方应负责工程范围内与其他方面的协调和正确施工，特殊是_工程。乙方应依据甲方要求，为本工程相关的其他承包单位从事其工作供应施工场地和水、电、气等方面应有的便利。乙方必需听从甲方从整体上对工程各个方面的协调和管理，主动协作工程其他方面的各项工作。54 乙方应依据甲方给定的原点、基准线和基准标高来放线、定位、测量。对由乙方缘由造成的工程位置、标高、尺寸或定位方面存在的差错，乙方应自费加以订正。55 乙方应对其自行取得的现场水文及地下状况等基础资料的说明负责。56 乙方应自行负

35、责解决施工所需生产、生活大临设施（经甲方批准搭设）。乙方应被视为已确认，他所选用的进场道路是合适的、可供运用的。乙方应负责进场道路的养护，应供应他认为对引导其职员、工人及其他承包单位进场所必需的路标或方向标记。乙方应得到运用上述进场道路、路标和方向标记可能须要的、有关当局的许可。对于上述进场道路是否合适、是否可供运用，甲方不予保证。57 乙方在投标文件中已按招标文件其次章的要求提交了施工组织设计和工程进度安排，并进行了投标文件的澄清。在开工后10天内，乙方应按甲方对上述文件的审定看法和施工图纸，正式提交一式5份的施工组织设计和工程进度安排。本工程进度安排的编制应采纳排序网络技术，标出最早起先、

36、最迟起先、最早结束、最迟结束的日期。每次当甲方提出要求时，乙方均应以书面形式，供应一份为本工程的实施拟采纳的工作支配与方法的总说明，供其查阅。在未通知甲方的状况下，乙方不得对施工组织设计、工程进度安排或上述工作支配与方法，作重大改动。若工程实际进度与本进度安排不符，甲方可指令乙方修改进度安排，并说明为在规定工期内竣工所需修改的内容。58 乙方应供应为完成本工程所须要的有关乙方设备。全部乙方设备，一旦运抵现场，都应被视作为本工程专用。59 乙方在其进场支配及现场作业过程中，应遵守国家现行的平安规范和业主的平安规章、条例，自现场开工至甲方接收本工程。乙方应供应：591 本工程的照明、保卫及看管；5

37、92 可能为毗连地段的全部人和占用人、公众或其他人员的便利和平安所须要的临时道路、人行道、警卫。510 乙方应实行各种适当措施，爱护现场内外的环境，限制由其施工作业引起的污染及其他后果所造成的、对人员或财产的损害或滋扰。乙方应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过项目业主规定的排放标准以及法律规定的排放标准。511 因工程须要，乙方有权运用现场能供应的电、水、煤气及其他公共设施。乙方应按项目业主规定的价格付费给项目业主。施工用水、用电按项目业主确认的价格计算，其中施工用水_元/吨计取，施工用电按_元/kwh计取。乙方应供应为运用上述公共设施及测定耗用量所需的仪表，并担

38、当相应的风险与费用。512 在本工程施工期间，乙方应保持现场没有不必要的障碍物，应妥当存放和处置乙方设备或多余材料。乙方应刚好从现场清除并运走全部残余物、垃圾和不再须要的临时工程，否则，甲方有权进行处置而无需征得乙方同意。接收证书一经签发，乙方就应马上从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走全部乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。乙方应使该部分现场与工程保持清洁和平安，使甲方感到满足。若乙方未按上述要求运走全部剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，甲方可将上述物资出售或另作处理，有关费用由乙方担当。513 乙方应遵守国家有关劳动爱护方面的法律，不因这些方面的缘由影

39、响到工程的进度和质量。514 乙方应将其各项作业限制在现场经甲方同意作为其作业范围的作业区域内。乙方应实行一切必要的预防措施，保证其人员与设备均处在上述作业区域范围之内，避开并禁止其人员与设备侵占邻地。515 乙方在撤消对乙方代表和现场主要管理人员的任命时，应事先与甲方协商。516 原则上不允许乙方自行更换项目经理，如遇特别状况须更换时，应托付同等资质人替换，报甲方批准后方可更换，同时交纳更换项目经理人员费_万元。517 乙方应运用工作仔细和具有相应资格的、在其各自行业或职业方面有娴熟技能和阅历的人员。甲方可要求乙方撤换（或促使撤换）在本工程工作的、甲方认为有下列行为之一的人员，包括乙方代表：

40、5171 工作中常常出差错；5172 无实力履行其职责或玩忽职守；5173 不遵行本合同的规定；5174 坚持有害于平安、健康或环保的行为。518 乙方应随时实行各种合理的预防措施，防止其职工或职工内部发生非法行为或扰乱社会治安的行为，并维持好治安、防止上述行为殃及本工程旁边的人员和财产。519 乙方必需由一级项目部组织工程施工，除部分土建工程劳务经过甲方许可之后可以进行外包之外，不得再将工程整体或部分分包或转包给其他方。甲方一经确认乙方出现未经许可的分包或转包的状况，即可实行限期改正、罚款等方式予以订正。如乙方不能按甲方的要求进行刚好的整改，甲方将有权终止合同。由此造成的工期和费用的损失全部

41、由乙方担当。520 在工程现场发掘出化石、有价值的文物等，乙方应马上实行适当的预防措施予以爱护，并通知甲方和项目业主。521 乙方应负责办理施工许可证及进场施工所需进出厂、平安、防火、保卫、暂住、安排生育、爆破等一切手续并担当其费用。对于工程弃土根据_执行。522 乙方应负责处理施工中与韶钢内部水、电、汽、路等各类交接，担当施工现场积水、降水并按甲方指定地点的外排，并担当其费用。523 乙方应负责做好施工现场地下管线的爱护工作，不得危害邻近建、构筑物，若发生费用另行商定。524 甲方供应的需安装生产设备运抵现场后，乙方负责卸车、转运、清洗、保管等工作，费用已包含在安装综合单价内。乙方应与甲方共

42、同清点，然后移交乙方管理。525 乙方应负责工程交工，并供应完整的竣工资料和竣工图各3套。在项目业主甲方要求的时间之内完成竣工资料移交，每推迟1个月，扣减工程款_万元。526 工程付款未按合同要求办理，乙方享有催告权利。527 确属甲方工作人员，实行不正值手段有意刁难乙方事宜，乙方享有建议更换甲方工作人员的权利。528 乙方应根据业主的规定，与业主签订平安管理协议书，并按协议书规定向业主缴交平安履约保证金。529 乙方应自行支配从当地或其他地方雇佣全部职员和劳工，并负责他们的酬劳、住房、膳食和交通。所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作地区同类工商业现行标准和条件。假如没有现成的标准或条件可以适用，给付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于从事类似工作的工商业业主所付的一般工资标准及遵守的劳动条件。乙方应遵守所适应于其雇员的相关的劳动法，向他们合理支付以及保障他们享有法律规定的全部权利。要求其全体雇员遵守与平安工作有关的全部适用的法律和规章。第六条 工程质量的监督与检查61 本工程业主托付监理公司负责对施工进行质量检查，乙方应接受项目业主、监理公司和甲方的质量监督检查。62 工程施工中，项目业主和甲方享有对工程进度、质量和其他方面的监督与检查的权利。甲方可依据工程实际状况发出有关设计变更和指令，或依据乙方施工状况作出停