2023年消防工程施工合同汇编篇.docx

《2023年消防工程施工合同汇编篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年消防工程施工合同汇编篇.docx（90页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年消防工程施工合同汇编篇消防工程施工合同1发包方：_有限公司，以下简称甲方总承包方：_，以下简称乙方分包方：_，以下简称丙方甲、乙、丙叁方依据建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下：一、工程概况1。工程名称：_有限公司一期消防工程2。设计单位：_3。工程地点：_路二、各方职责甲方：_乙方：_丙方：_技术文件和承包范围：_技术文件：_1。（一期工程）施工图2。建筑工程消防审核看法书杭公消审第_号3。施工图审查报告4。（二期工程）消防系统图5。投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消

2、防自动报警限制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含限制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动限制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元（其中包括如下费用）。1。总包管理费3%。2。市场价格

3、风险调整的不行预见费用。3。消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。4。设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据）。5。其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。6。对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7。涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。其次条工期要求和开工日期1。工期要求：主厂房：_天（到_年_月_日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2。同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条质量要求和评定标准1。质量要求：合格并符合消防和设计要求2。评定标准：按国家和杭

4、州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条平安生产规范执行必需符合国家和杭州市有关规定要求。第五条材料、设备的选购、供应方式和要求1。本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2。材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条工期、质量保证金1。丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_万元（其中质量保证金_万元，工期保证金_万元，文明、平安保证金_万元）。2。项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_万元。

5、3。竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条工程价款及支付方式1。房屋结顶天，甲方支付给丙方_万元；2。丙方支付给乙方总包管理费_%（_万元）；3。房屋结顶后，按每月完成工程量的_%支付；4。竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_%；5。余款_万元（其中_万元作为工程保修金），在满一年后支付_万元，_万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6。接受工程价款的单位名称：_帐号：_开户银行：_第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进行保修，否则

6、甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。第九条违约责任及处理1。工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元/天计算罚金支付给甲方。2。质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3。平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好平安生产工作，若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4。自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，

7、逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_元/天计取。5。丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_元/次。第十条其它1。丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。甲方：_乙方：_丙方：_消防工程施工合同2建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下合同条款。第一条：工程概况工程名称：工程规模：x

8、平方米工程地点：工程内容：消防报警系统、消火栓系统其次条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采纳xx承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：x元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方担当。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政惩罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程缘由由乙方负责协调。第三条：付款方法本合同在签字生效之日起x天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款x元，其后在乙方主要设备进场并施工后x天内支付x元。2.本工程竣工验收合格后x天内，甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后x月x日开工，预

9、料x个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1.本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2.乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐藏工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐藏工程签证手续。本合同生效后，甲方应主动组织图纸会审、技术交底会议，并刚好向乙方供应施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方供应的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后

10、，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方供应用水、用电、大型机械运用便利，负责供应材料、设备及工具的存放室。依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最终一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不行抗拒的灾难等特别状况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它缘由造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情赐予适当的补偿。乙方：1.施工前，刚好做好各项施工打算工作和向甲

11、方提交开工通知书。2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的选购、供应和管理工作。3.严格根据设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4.已安装的设备，在工程投入运用前负责保管，并清理好施工场地。x时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本驾驭系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产平安事故其责任和费用由乙方担当。第八条：其它1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2.本合同未尽事宜，双方协

12、协商定。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同一式x份，甲、乙双方各执x份。甲方(盖章)：单位地址：单位电话：邮编：甲方代表(签字)：乙方(盖章)：单位地址：单位电话：邮编：乙方代表(签字)消防工程施工合同3发包人（以下简称甲方）：_承包人（以下简称乙方）：_依据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_其次条承包范围：第三条工程承包方式：_第四条合同工期开工日期：_竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_第五条工程造价

13、、付款方式及价款调整工程造价：_付款方式：_价款调整：_第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，运用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb50300-、火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992、自动喷水灭火系统施工及验收规范

14、（XX年版）gb50261-1996、机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998、建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条平安施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备选购第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_年，终身维护

15、保养。2、乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话：_乙方联系人：_4、保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行

16、修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签的发票为准。4.5乙方修理人员到达现场后，必需根据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。4.6免费保修期结束后，乙方修理只

17、收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2、乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的.变更通知单为准。6、乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如

18、给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动刚好向甲方报告。8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔

19、偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_人，直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4、由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防

20、主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教化。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有消遣性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发觉甲方人员任何形式的索贿行为，均应刚好实行措施予以制止，并刚好通报给乙方单位领导。5、甲

21、方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小赐予行政及经济惩罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的状况，甲方应刚好调查，依据调查状况进行肃穆处理。乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。2、乙方不得邀请甲方人员参与带有消遣性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发觉乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应刚好实行措施予以制止，并刚好通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行状况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为刚好向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，

22、或甲方人员向乙方索贿，乙方满意其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应惩罚，否则甲方有权扣除应付乙方全部货款，并终止本协议。6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除全部应付乙方货款，同时乙方应担当由此引发的其他方面的责任。甲方监督电话：_第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双

23、方签盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_合同经办人：_合同经办人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_通讯地址：_通讯地址：_邮政编码：_邮政编码：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_协议签订地：_附件附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）；附件2、施工组织设计（略）；附件3、招标文件、投标文件及中标通知

24、书（略）。消防工程施工合同4依据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_其次条承包范围：第三条工程承包方式：_第四条合同工期开工日期：_竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_付款方式：_价款调整：_第六条工程质量及验收标准1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2.工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标

25、准gb50300-.火灾自动报警系统施工及验收规范gb50166-1992.自动喷水灭火系统施工及验收规范（XX年版）gb50261-1996.机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-1998.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-.室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条平安施工1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2.乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条质

26、量保修1.本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2.乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。4.保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其

27、次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。第九条双方的权利和义务1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2.乙方在合同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。4.乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、

28、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第十条违约责任、索赔1.甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2.工程未通过验

29、收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4.由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。第十一条争议

30、的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十二条其他约定1.本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2.本合同自双方签盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_合同经办人：_合同经办人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_通讯地址：_通讯地址：_邮政编码：_邮政编码：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_协议

31、签订地：_消防工程施工合同5依据中华人民共和国合同法、建筑法和有关建筑市场管理条例,结合本工程详细状况,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务和经济责任，经双方协商同意签订本协议书。第一条：双方当事人发包人：_承包人：_其次条：工程概况：工程名称：_工程地点：_工程内容：统，消火栓系统，防火门、防火卷帘系统，气体自动灭火系统，舒散应急照明系统。第三条：承包范围、工作内容及承包方式第四条：施工工期（验收时间除外）。乙方必需按甲方进度安排要求，主动、合理的配置人员施工（材料）施工机械、设备进行施工作业，不得无故拖延、俱按甲方合理要求组织施工，并应亲密协作土建工程的进度同步进行施工。在施工过程中，如

32、发生以下状况，工程应按实签证顺延甲方不能刚好供应施工工作面或因甲方缘由引起的造成工期延误的；由于不行抗力和自然灾难造成的工期延误;连续下雨（雪）超过八小时的,连续停水停电累计超过八小时。第五条：工程质量：乙方应严格根据设计图纸和国家现行的建筑消防安装工程规范，规范标准以及合同条件进行施工，随时接受行业部门、监理人员，甲方代表及其委派人员的检查，检验，如不和图纸及现行消防安装工程规范应刚好按要求返工，并担当所引起的费用。工程质量等级：工程质量应达到合格标准，若因施工单位缘由达不到合格标准，应当刚好返工，直到经有关部门验收合格为准。乙方在施工过程中必需遵守下列规定：（材料）设备进场必需索取合格证及

33、检验报告并方施班组必需在每个月的20-25日前将本月所完成的工作量以书面的形式提交甲方，甲方在施工中因为乙方缘由发生质量事故，处理方案应经设计单位、监理、甲方等单位共同探讨，并设计单位、建设单位签证后实施补救，为此发生材料人工等的费用及生产的一切后果均由乙方担当。第六条：工程价款结算依据和方法。本工程价款：税费计取：根据本工程性质规定套用相应类别计取。税金按国家规定，人工税费金标准在结算中预以扣除。因设计变更而增加的工程量单价，合同中已有的项目，执行已有项目的单价；合同中只有类似的，参照类似的单价确定。合同中没有的，经双方协商共同确定。工程竣工结算工程量按实际量，单价执行洽商报价第七条：工程款

34、支付工程款按月进度70%支付，乙方应于每个月25日前将当月完成工程量上报甲方，甲方于7日内审核完毕后经双方确认后支付。余款经消防工程专项验收合格后二个月内付总工程款95%，余5%作为质保金，待保修期满后7天返还保修金。保修期按国家规定执行，保修期自工程验收通过合格日起先计算。工程竣工后乙方根据本协议约定的结算方法编制工程结算，在工程竣工验收合格后七天内交付完整的竣工资料与竣工图及结算书，甲方须在90天内审核完毕，若甲方超过90天未进行审核，则按乙方为准。工程款往来均以现金方式进行支付。第八条：平安负责乙方应派专业人员进行施工作业，在施工中应严格按平安生产法规定要求进行施工作业，遵守建筑施工平安

35、操作规程，严禁违章操作及冒险作业；在施工中，乙方应加强平安教化，确保、保障施工人员平安，如因乙方施工人员违规操作发生平安及工伤事故应由乙方自己担当由此产生的一切经济及法律责任。第九条：双方责任甲方责任供应施工作业场地三通一平及乙方施工作业的场地条件。负责协调乙方施工过程与现场其他单位或专业的工作协调和协作事宜。刚好拨付工程款。乙方负责乙方承诺消防安装工程，全部由乙方施工，乙方保证有实力组织人员进场按甲方合理进度安排并协作土建施工进度要求进行施工；乙方承诺按设计图纸及变更要求进行施工，协调好本项工程与行业部甲方依约与乙方解除合同后，乙方应在三日内，自行将全部的是公共机械及其他物品迁离业主场地，如

36、未迁出甲方有权处置。第十一条：附则本协议书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，本协议自双方代表代表签字，按手印后即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后，保修期条款仍旧生效，其他条款随即终止，待保修期满后本协议自行终止。若本合同书发生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方可申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。发包单位：_承包单位：_托付代理人：_托付代理人：_联系电话：_联系电话：_通信地址：_通信地址：_签定时间：_消防工程施工合同6甲方（建设单位）：_乙方（施工单位）：_乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，依据中华人民共和国经济合同法之规定，经

37、双方协商一样，签订本合同，共同遵守。一、工程状况：1、工程名称：_。2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。3、施工期限：自签订本合同之日起_天。乙方_年_月_日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款_元。4、乙方在合同签订时向甲方供应本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:_。5、承包安装施工方式：包工包料。二、质量标准要求：1、乙方必需供应消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、

38、消防产品合格证。选派安装技术好、仔细细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必需固定并常驻工地。2、乙方必需严格按合同规定，运用甲方认可的_消防工程产品报价表中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必需是目前最新款国标产品），根据甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直坚固不松动。4、乙方必需按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。5、喷淋管、消火栓管采纳天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，全部喷淋管整齐划

39、一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装坚固方正，穿线管变向必需运用穿线管弯头且对接坚固。全部喷淋管、接线盒、电线管必需用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮匀称，不得露出底色。6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于修理、焊缝匀称美观，必需安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10、容重50/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必需运用

40、国标材料，按规范施工，达到匀称平整、包扎坚固、不凹凸、不开裂。7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。三、质量检查验收：1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方刚好提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，根据消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。假如乙方运用_消防工程产品报价表以外的产品及运用不合格产品，每次罚款_元。2、经甲方检查发觉乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次赐予乙方罚款_元。3、工程完工阅历收达不到设计运用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失