2023年室内设计合同(篇).docx

《2023年室内设计合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年室内设计合同(篇).docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年室内设计合同(篇)室内设计合同1托付方（甲方）：_承接方（乙方）：_依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方担当室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。一、甲方托付室内设计的地址：_省_公司办公大楼设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室建筑面积约1200平方米。二、经双方协商，甲方托付乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币38800元。计币叁万捌仟捌佰元整。甲方应在_年12月5日首期付50%设计费，计币壹万玖仟肆佰元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点

2、（_年12月10日）。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在_年_月_日至_年_月_日，共30天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方15%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整。余下5%尾款在工程起先后半个月内付清。四、全套图纸完成后，甲方如有更改看法，再与乙方设计师沟通。乙方依据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求

3、设计师出现场，则按800元/天，每次23人收取费用。五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。六、违约责任：1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并担当设计费总价30%的违约金。3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的30%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。七、设计合同经双方签字认可后，甲方必需按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退

4、还已收取的设计费。八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向_市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选定的解决方式划去）：（1）向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十、本合同一式两份，双方各执一份。甲方签字（盖章）：地址：电话：日期：乙方签字（盖章）：地址：电话：日期：室内设计合同2发包人代表(甲方)：_承包人代表(乙方)：_合同双方依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法以及相关法律再结合详细状况，经

5、过友好协商达成以下协议。1、甲方将位于_的一件套房交由甲方装修，总面积为_平方米。(甲方拥有对房屋的全部权)。2、开工前，甲方须要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行爱护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。3、甲方须要向乙方供应水、电、气等相关设施并说明留意事项，在运用公共设施时要同邻居等做好协调工作。4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明详细要求，否则造成不良后果由甲方担当。5、乙方要严格根据甲方供应的图纸及详细要求施工，未经同意不得随意改造，否则担当一切后果。6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。7、乙方要仔细履行合同条约，按时保质保量地完成任务

6、。8、施工过程中假如出现变更甲方须要刚好与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。9、总工程的费用为_元，在工程结束后_个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。双方假如有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍旧有效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日室内设计合同3托付方(甲方)：_承接方(乙方)：_依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方担当室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。一、甲方托付室内设计的地址_，房型_，用途_，运用面积_平方米。二、甲方托付乙方室内设计，并

7、且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米_元，收取设计费共计人民币_元。甲方托付乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米_元，收取设计费共计人民币_元。甲方应在_年_月_日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点(原已收的_元上门勘测费，应自动转入设计费中)。乙方设计师在测量后_天内完成平面布置图、顶面布置图及局部效果图各一张。三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表(见附件)，由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_年_月_日至_年_月_日，共_天完成全套装演设计图及施工图纸。四、全套图纸完成后，甲方如有更改看法

8、，再与乙方设计师沟通。乙方依据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认，施工过程中设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以达到设计效果。五、双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不行将设计图纸及工程造价表带出公司。六、甲方如不按合同约定托付乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_元。七、违约责任1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。2.乙方延期_天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并担当设计费总价50%的违约金。3.乙方无故终止合同，除退还甲

9、方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。八、设计合同经双方签字认可后，甲方必需按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。九、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向上海市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定(将以下不选定的解决方式划去)：(1)向_仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院提起诉讼。十、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十一、本合同一式两份，双方各执一份。十二、双方约定以下补

10、充条款：_。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表(签字)：_代表(签字)：_年_月_日_年_月_日室内设计合同4托付方(甲方)：承接方(乙方)：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方担当室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。一、甲方托付室内设计的地址：设计内容：建筑面积约 _平方米。二、经双方协商，甲方托付乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币 _元。计币 _元整。甲方应在 _年 _月_日首期付_%设计费，计币_元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点(_年_月_日)乙方设计师在测量后

11、8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在 年 月日至 _年 _月_日，共30天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方15%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整。余下5%尾款在工程起先后半个月内付清。四、全套图纸完成后，甲方如有更改看法，再与乙方设计师沟通。乙方依据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按800元/天，每次2

12、3人收取费用。五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。六、违约责任：1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的.设计费用，并担当设计费总价30%的违约金。3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的30%作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。七、设计合同经双方签字认可后，甲方必需按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。八、本合同中如有未

13、尽事宜，由双方协商解决，也可向_市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定(将以下不选定的解决方式划去)(1)向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁;(2)向乙方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十、本合同一式两份，双方各执一份。甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)地址：地址：电话：电话：日期：日期：签定合同地址：室内设计合同5甲方（托付方）：代 理 人： 联系方式：乙方（受托方）：设 计 师： 职业资格证书：联系方式：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方

14、友好协商，达成如下协议。第一条 设计项目概况1、甲方托付设计项目地点：区（县） 路 弄 楼 室，近 路口，小区名称 。2、房屋建筑物类别： 别墅 公寓 花园洋房 办公室 商铺 会所 酒店。3、房型： 。4、建筑面积： 平方米，运用面积： 平方米。5、预料装饰造价（人民币） 元。其次条 设计程序及要求1、室内装饰的设计程序：（1）设计打算阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。（2）方案设计阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方分析各空间的相互功能关系，供应平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具支配布局，并供应 个主要空间视角

15、的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。（3）施工图绘制阶段为 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方依据甲方的修改看法，设计并绘制成完整的施工图。（4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参与现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，帮助做好总体验收工作。2、设计图纸资料基本要求：（1）供应的设计图应符合 的规定，一式 份，并交甲方 份。（2）设计图详细要求：A、每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。B、每页设计图须由甲方签字认可。C、设计图如需修改或变更，必需

16、由甲、乙双方签字认可。3、供应设计图文资料内容：（1）图纸封面、封底、设计图纸、图列表；（2）设计图纸书目和设计与施工说明；（3）原始建筑平面测量图（含全部墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）；（4）墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）；（5）设计平面布置图；（6）设计顶面布置图；（7）设计地面布置图；（8）强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图；（9）开关限制线路示意图；（10）冷、热水管排放走向示意图；（11）厨、卫墙面设施布置图；（12）主要部位立面、剖面、节点详图；（13）局部透视图；（14

17、）主要装潢（饰）材料用材表；（15）其它 。第三条 设计费用本项目设计费用：运用面积 平方米，单价 元，总计 元，人民币（大写） 元。第四条 支付方式1、乙方设计师上门勘测前 日内，甲方向乙方支付设计费总额的 %作为预付款，计人民币 元，乙方出具收款凭证。2、甲方确认平面设计图纸 日后，甲方向乙方支付设计费用的总额 %，计人民币 元。3、余款支付 。第五条 双方权利和义务1、甲方应依据设计须要，供应物业管理部门或者相关单位的联系人，该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图，以及大楼装修规定。2、甲方应填写完整的设计任务书。3、甲方对已确认的设计图进行修改，重新设计的部分，费用由双方另行协商确定。

18、4、乙方设计时不得擅自变更建筑物的承重结构。5、乙方应依据甲方所填写的设计任务书及装饰要求进行设计工作。6、施工过程中，乙方指派设计师现场进行施工交底， 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。7、乙方在中途需更换所指派的设计师，应事先征得甲方同意。8、乙方必需将整套图纸交给甲方，并办理确认手续。第六条 违约责任1、甲方逾期支付设计费用的，每逾期一天，应按未支付部分设计费用的 %向乙方支付违约金。逾期超过 天的，乙方有权解除本合同。2、乙方延期完成设计图的，每延期一天，应按设计费用总额的 %向甲方支付违约金。延期超过 天的，甲方有权解除本合同。3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改

19、和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的，乙方除负责实行补救措施外，应免收损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方偿付赔偿金。4、双方订立设计合同后，任何一方不再履行本合同的，应赔偿守约方相应的损失。第七条 争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，也可向有关部门申请调解，也可选择以下第 种方式解决。1、向上海仲裁委员会申请仲裁。2、依法向人民法院提起诉讼。第八条 附则1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。2、本合同经双方签字或盖章之日起生效。3、本合同一式两份，双方各执一份。4、本合同附件及补充协议：甲方（托付方）： 乙方（受托方）：身份证号码：

20、 地 址：托付代理人： 法定代表人：住 所： 托付代表人：签订日期： 年 月 日室内设计合同6工程名称：_工程地点：_设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_年_月_日发包人托付设计人担当装修室内工程设计，经双方协商一样，签订本协议。第一条本合同依据下列文件签订：_1.1中华人民共和国民法典建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.本设计不包括园林、厨房和智能化设计。2.本设计不负责建报图和竣工图。其次条本合同设计工程的内容：_名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：_第四条设

21、计人应向发包人交付的设计资料及文件第五条本合同设计收费为_万人民币。设计费支付进度详见下表。1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所确定。2、上述设计费包干价，在本合同项下工程范围内，今后不随涉及内容及设计周期的变更而调整。设计费按双方签订合同约定数，按规定向发包人按比例收取。第六条双方责任6.1发包人责任6.1.1发包人按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限_天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限_天以上时，设计人员有权重新

22、确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更托付设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为设计工作人员，供应必要的工作(电脑，办公桌、打印机)生活(住宿)及必要的交通等便利条件。6.1.5设计人提交的.设计成果的学问产权归发包人全部。6.2设计人责任：_6.2.1设计人应按国家技术

23、规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：_国家有关技术规范及当地技术标准。6.2.3设计合理运用年限为_年。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程起先施工，如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收，则设计费或工资另行协商。6.2.6设计人应爱护发包人的学问

24、产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：_7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期_天支付，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人

25、除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误_天，应减收该工程应收设计费的千分之_。7.5合同生效后，单方要求终止或解除合同，应赔偿对方的经济损失。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同工程所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、

26、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列种方式解决：_(一)提交仲裁委员会仲裁：_(二)依法向人民法院起诉。8.7本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.8本合同经双方签章第一天起生效。8.9本合同生效后，双方认为必要时，到工程所在地_管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.10本合同未尽

27、事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.11其他约定事项：_(也可另签补充协议)发包人名称：_设计人名称：_公司签证人：_(盖章)公司代表：_(盖章)地址：_地址：_身份证号：_日期：_年_月_日室内设计合同7甲 方：_ 电话：_地 址：_法定代表人：_职位：_乙 方：_ 性别：_年龄：_证件号码：_家庭地址：_20xx年 月 日劳动合同甲方 （单位）：芜湖天达装饰有限公司乙方 （个人）：依据中华人民共和国劳动法，经甲乙双方同等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限本合同生效日期：

28、年月日起于 年月日止； 其中试用期： 年月日起于 年月日止。二、工作内容乙方同意在甲方担当 部担当 工作。由于工作须要，甲方可对乙方的工作职务和岗位进行调整。乙方应根据甲方的工作职责要求，尽职尽责做好相应岗位工作，按时完成规定的工作任务达到规定的质量标准，遵守本公司规章制度。三、劳动酬劳在法定工作时间内，乙方完成规定的工作任务，达到规定的质量标准，甲方每月7日以货币形式支付乙方劳动酬劳。家装：A 设计师每月业绩5万以下，底薪1200元+提成2点（含5）B 设计师每月业绩10万以下，底薪1400元+提成2.5点（含10）C 设计师每月业绩15万以下，底薪1600元+提成3点（含15）D 设计师每

29、月业绩20万以下，底薪1800元+提成3.5点（含20）E 设计师每月业绩20万以上，底薪20xx元+提成4点（不含20）公装：A. 设计师每月业绩10万以下，底薪1200元+提成2点（含10）B. 设计师每月业绩20万以下，底薪1400元+提成2.5点（含20）C. 设计师每月业绩30万以下，底薪1600元+提成3点（含30）D. 设计师每月业绩40万以下，底薪1800元+提成3.5点（含40）E. 设计师每月业绩40万以上，底薪20xx元+提成4点（不含40）提成按最终结算价为准，当月预付合同价的50%，决算时付清。当月不签单者发当月最低底薪的2/3，连续两个月不签单者发当月最低底薪的1/

30、2每个月签单超过4单连续两个月者发奖金1500元;每个月签单超过4单连续三个月者发奖金2500元;年终奖=个人年总业绩0.5%,发放形式:年终总结是发此数额的1/2,其次年年中总结发剩下的1/2,合同期未满擅自离职者,取消年终评奖资格,剩余提成作为公司教化培训费补贴给公司。以上待遇均含福利待遇费用。四、劳动爱护和劳动条件1、甲方应根依据法律、法规的规定，为乙方供应符合国家规定的劳动平安卫生条件，以保障乙方人身平安及健康条件。2、甲方不得支配乙方从事不合法的工作五、劳动管理1、甲方有监督乙方遵章守纪、平安工作、职业道德及工作任务完成状况的权利。2、乙方应严格遵守公司纪律和规章制度，不得把公司的各

31、种机密和与公司利益有关的.文件泄露给他人,若发觉并对本公司已造成客户流失经济损失的，应依据后果及责任大小赐予赔偿。3、乙方应遵守国家宪法、法律、法规及甲方依法制定的规章制度和工作规范；爱惜甲方的办公财产及甲方为乙方供应相应配套设施；遵守职业道德，维护甲方的荣誉和利益，保守甲方商业隐私，不得利用甲方的商业隐私为本人或其他经济组织和个人谋取经济利益。4、工作中应听从甲方管理，主动完成所从事的工作。5、 甲方负责对乙方进行相关职业规范及规章制度的教化和培训。六、劳动合同的变更、解除、终止、续订1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生改变，本合同应变更相关内容。2、订立本合同所依据的客观状况发生

32、重大改变，致使本合同无法履行的，经双方协商同意可以变更本合同相关的内容。3、经甲乙双方协商一样，本合同可以解除。4、乙方有下列状况之一，甲方可以解除本合同 ：A、在试用期间，被证明不符合录用条件的；B、乙方不能胜任工作，无法完成甲方交办的工作任务；C、利用病、事假，本人或为他人、亲属从事各种生产经营服务活动的；D、严峻违反劳动纪律和相关的职业道德，给甲方利益造成重大损失的;E、被依法追究刑事责任的；F、乙方患病或非因工负伤，不能从事原工作也不能从事甲方另行支配的工作的；5、乙方要求解除本合同，应提前三十日以书面形式通知甲方，在此期间未经甲方同意不得脱离工作岗位。甲方在乙方完成业务以及清理完所办

33、理的债权债务的状况下，甲、乙双方解除合同。6、有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同。A、甲方不能根据本合同规定支付乙方劳动酬劳或者供应劳动条件的；B、甲方违反国家有关规定，劳动平安卫生条件恶劣，严峻危害乙方身体健康的；C、法律、法规规定的其他情形。7、本合同期限届满，劳动关系即终止。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。 双方当事人应当在本合同期满前 三十天向对方表示续订意向。8、 乙方不得在驾驭甲方商业隐私的保密期限内提出解除劳动合同或自动离职，乙方违反本合同规定条件解除劳动合同或者违反本合同约定的保密事项，给甲方造成经济损失的，应按本合同约定或损失数额担当赔偿责任。七、其它1、本

34、合同在履行中，对甲乙双方均有约束力。2、劳动争议处理：甲乙双方发生争议后，应先行协商解决。协商不能解决的，可向仲裁 委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自签订之日起生效，具有同等法律效力。甲方（盖章） 乙方（签章）芜湖天达装饰有限公司签订日期：年 月 日签订日期：年 月 日室内设计合同8发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：_依据中华人民共和国经济合同法，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。第一条工程项目甲方托付乙方担当以下工程设计任务：工程名称：_工程地址：_其次条设计收费及支付方法（一）本工程设计收费根据国

35、家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为_元/平方米（套内运用面积），估算总收费_元，金额大写_元。（二）付款方式甲乙双方经协商采纳以下付款方式（将不选定的方式划去）1、双方另定。2、按下列方式执行。（1）上门测量，价格：_元。（2）定金：_元。（3）出平面方案图，方案：_份，价格：_元/份。（4）出平立面图及剖面图，价格：_元。（5）出水电施工图，价格：_元。（6）出效果图，价格：_元/张。第三条设计内容及完成日期的约定1、乙方供应的设计图中应有具体的设计说明。2、平立面图（1）平面家具布置图（2）地面图（3）天花图（4）现场制作的家具立面图（5）门立面图（6）厨房、卫生间立面图（

36、定做的.厨房除外）（7）电视背景墙立面图（8）其它现场需施工墙面的立面图3、剖面图（1）应标明材质、用料、颜色等（2）门窗套剖面图（3）家具剖面图（4）玄关剖面图（5）厨房上下柜剖面图（6）天花剖面图（7）电视背景墙剖面图（8）其它需施工处剖面图4、水电施工图5、甲乙双方约定，从合同生效之日起，天内完成平面方案图；平面方案通过后天内完成全套施工图。第四条双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。（二）乙方责任1、如期向

37、甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设运用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间刚好解决与设计有关的技术问题。按规定参与工程竣工的验收。第五条违约责任1、由于乙方缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_违约金。2、由于乙方设计错误给甲方造成严峻经济损失时，乙方有责任在设计上接着实行补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且

38、按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。第六条合同生效、中止与结束1、本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字（或盖章）的日期为准。2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一样看法，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同接着有效。3、因甲方缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。4、本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第七

39、条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，实行下列第_种方式解决：1、向消费者委员会申请调解；2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；3、向有管辖权的人民法院起诉；4、其它解决方式：_第八条未尽事宜与附加条款1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。2、本合同附加条款如下：（1）_（2）_（3）_（4）_（5）_第九条合同文本1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同履行完后自动终止。5、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以爱护合同双方当事人的合法权益。甲方：_乙方：_签约日期：_年_月_日室内设计合同9发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：*室内设计有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法，建设部家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议：第一条 工程概况:1.1 装修施工地点：_