2023年解除施工合同篇.docx

《2023年解除施工合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年解除施工合同篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年解除施工合同篇解除施工合同 1甲方： 法定代表人： 电话： 乙方： 授权代理人： 身份证号： 电话：经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一样看法，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守：一、乙方于20xx年 月 日前将茶楼，建筑面积为633.79平方米，退回给甲方。二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币 元。三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币 元，用于补偿乙方的损失。 四、乙方于20xx年12月支付的中心空调保养费约人民币 元，由甲乙双方协商，甲方依据实际票据金额进行分摊 元。五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机，约人民币10，000.00元，由甲方依据

2、实际票据金额进行分摊 元。六、乙方第一年承包经营期间(20xx年6月1日20xx年5月31日)的费用280，000.00元已经交清，乙方实际运用11个月，甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23，333.00元。七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等全部费用，由乙方自行结清，并供应相应票据复印件。八、甲乙双方依据物资交接清单，对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕，上述物品在乙方运用过程中有损坏的，由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)中扣除。九、乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)扣除本协议第七、八款下的费用后，仍有剩余的，由甲方于20xx年 月 日前

3、一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)不足以抵扣本协议第七、八款费用的，由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。十、甲乙双方于20xx年一次性结清全部款项，乙方搬离出茶楼，并将茶楼退还给甲方，承包经营合同于20xx年 月 日解除。 十一、承包经营合同解除后，双方再无任何纠葛。十二、本合同经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 物资交接清单作为本合同附件，与本协议有同等效力。(以下无正文)甲方(盖章)：_20xx年_月_日乙方(盖章)：_20xx年_月_解除施工合同 2甲方：乙方：丙方：乙方于 20xx年 月 - 日与

4、-有限公司（甲方更名前公司） 签订了-有限公司-项目建设工程施工合同，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的全部合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一样，达成以下协议。一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并担当因此引起的全部责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必需按业主、监理要求无偿供应完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善20xx年1月

5、21日前施工工程部分的资料，丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责担当因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方供应的上述资料进行检查和监督，并担当因此引起的一切责任和后果。四、乙方“原合同”完成工作内容（-等）工程造价：1、200-年-月-日前完成部分：按-工程询问有限公司-公司-造价司法鉴定的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。2、20-年-月28日至20-年-月-日期间完成部分：按-造价询问有限公司的.审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付：1、乙方、丙方必

6、需对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20-年-月-日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位-工程有限公司的借款人民币-万元）按其财务要求予以确认，并按要求开具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方托付有资质的单位进行整改。整改费用合计-万元（小写：-元），由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%（本款项分两个月支付，每月支付一半）；剩余5%为质量保证金，保修期

7、按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方供应等额银行保函后，甲方可予先行支付。3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用-万元（小写：-元），并由甲方从乙方工程款扣减后干脆支付给丙方。4、工程款支付时，乙方必需按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并供应发票，且必需在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后，与工

8、程结算款一并无息返还。九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-元（小写：-元）由乙方供应相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币-元（小写：-元）按甲、乙双方于20-年-月21日签订的补充协议中约定的担当比例（即双方各担当一半）同工程结算款一并支付。九、20-年-月21日后，施工的-等工程所涉及的债权债务由-工程有限公司负责担当，并担当因此引起的全部责任及甲方因此所受损失。十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：托付代理人（签章）：托付代理人

9、（签章）：-工程建设监理中心 乙方（盖章）：有限公司（盖章） 法定代表人（签章）：法定代表人： 托付代理人（签章）：托付代理人：签订时间：解除施工合同 3甲方：XXX等3家乙方：XXX甲、乙双方于20xx年10月4日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至20xx年3月12日截止，完成了部分工程量，现由于多种缘由双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包

10、合同(3份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切全部费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方担当，甲方不担当任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。甲方： 乙方：调解人：年月 日解除施工合同 4甲方：乙方：甲方_与乙方_原于_年_月_日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于_年_月_日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前

11、撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、刚好快速解决问题的.原则，双方协商一样达成如下结算、撤场协议：一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款 万元，详见附表1完成工程量清单。二、经双方对上述费用进行核算统计，截止 _ 年_ 月_ 日甲方应付乙方款项共计 _ 万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计 _ 万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计_万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 _ 万元，至此欠款全部付清，双

12、方再无任何债权债务关系，甲方不担当一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所供应的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应担当拖延费10000元/日。六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法人代表：(盖章) 法人代表：(盖章)年月 日年月 日解除施工合同 5甲方：_乙方：_由于甲方对其小区号的家装工程项目现因甲方，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方签定的住宅室内装饰装修施工合同。依照中华人民共和国

13、合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一样，订立本协议书。一、工程概况：_1、工程地点：_小区号。2、工程内容：_房屋间数室厅；总建筑面积平方米。3、承包范围：_室内装饰装修。4、工程造价元（大写）：_元。二、协议内容：_1、甲乙双方同意解除年月日签订的小区号住宅室内装饰装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的

14、，乙方同意不收取甲方任何费用。4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计：_元（大写）。本协议由双方签字盖章后，马上生效。协议书一式份，由双方各收执份。甲方（盖章）_乙方（签章）_年_月_日解除施工合同 6甲方：法定代表人：电话：乙方：授权代理人：身份证号：电话：经协商，双方同意解除茶楼承包经营合同，并达成一样看法，为明确责任，保障双方合法权益，特签定本协议，以资共同遵守：一、乙方于_年_月_日前将茶楼，建筑面积为633.79平方米，退回给甲方。二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币_元。三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币_元，用于补偿乙方的损失。四、乙方于_年_月支付的中

15、心空调保养费约人民币_元，由甲乙双方协商，甲方依据实际票据金额进行分摊_元。五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机，约人民币10，000.00元，由甲方依据实际票据金额进行分摊_元。六、乙方第一年承包经营期间(_年_月_日_年_月_日)的费用280，000.00元已经交清，乙方实际运用11个月，甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23，333.00元。七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等全部费用，由乙方自行结清，并供应相应票据复印件。八、甲乙双方依据物资交接清单，对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕，上述物品在乙方运用过程中有损坏的，由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50，

16、000.00元)中扣除。九、乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)扣除本协议第七、八款下的费用后，仍有剩余的，由甲方于_年_月_日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50，000.00元)不足以抵扣本协议第七、八款费用的，由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣。十、甲乙双方于_年一次性结清全部款项，乙方搬离出茶楼，并将茶楼退还给甲方，承包经营合同于_年_月_日解除。十一、承包经营合同解除后，双方再无任何纠葛。十二、本合同经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 物资交接清单作为本合同附件，与本协议有同等效力。甲方(盖章)：_年_月_

17、日乙方(盖章)：_年_月_解除施工合同 7甲方：_乙方：_依据实际状况，在同等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下建筑施工合同解除协议：第一、甲乙双方同意解除自_年_月_日起至_年_月_日止签订的保证合同及其它相关合同。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行歼灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。其次、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担当。第三、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，假如任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的说明。第四、未

18、尽事宜双方协商解决。此协议书一式两份，各份具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。自双方签署之日起成立并生效。甲方：_乙方：_日期：_解除施工合同 8甲方：乙方：由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题，甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求，解除双方20xx年11月15日签定的住宅室内装饰装修施工合同。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一样，订立本协议书。一、 工程概况：1、

19、工程地点：大连开发区海溢小区35#3-3号。2、工程内容：房屋间数2室2厅；总建筑面积89平方米。3、承包范围：室内装饰装修。4、工程造价： 元（大写）： 元。二、协议内容：1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号住宅室内装饰装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的，乙方同意不收取甲方任何费用。4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付

20、工程款共计：202300元（大写）贰拾万零壹仟元整。本协议由双方签字盖章后，马上生效。协议书一式 份，由双方各收执 份。甲 方： 乙 方：年月 日解除施工合同 9甲方：_乙方：_依据实际状况，在同等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：第一、甲乙双方同意解除_年7月16日签订的工程承包合同及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行歼灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。其次：_甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。第三：_鉴于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已

21、经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(_年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的.权利，在本协议生效后，假如任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的说明。第五、未尽事宜双方协商解决。甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)代表人：_(盖章)代表人：_(盖章)_年_月_日_年_月_日解除施工合同 10甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法，甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就该_路_弄_号_室装修施工合同解除事项协商一样后，订立本协议：一、工程概况

22、：1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：_元（大写）二、协议内容：1、甲乙双方均同意解除年日签定的_号_室装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。2、甲方支付首期款_元。3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。本协议书在双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式_贰份，由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件详细等

23、同的法律效力。甲方：乙方：全权授权代表：全权授权代表：_年_月_日_年_月_日解除施工合同 11甲方： XXX乙方： 上海XX室内外设计装潢有限公司依照中华人民共和国合同法，甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就该XX路XX弄XX号XXX室装修施工合同解除事项协商一样后，订立本协议：一、 工程概况：1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：元（大写）二、协议内容：1、甲乙双方均同意解除年日签定的号XXX室装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。2、甲方支付首期款20xx元。3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：4、本

24、协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的.违约等责任。5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。本协议书在双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式 贰份，由甲乙双方各收执壹份。 传真及扫描件详细等同的法律效力。甲 方：乙 方：全权授权代表：全权授权代表：年月日年 月 日解除施工合同 12甲方：_乙方：_甲、乙双方于_年_月_日分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243

25、平方米，乙方签订合同后至_年_月_日截止，完成了部分工程量，现由于多种缘由双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议：1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切全部费用共计_元(大写：_万元整)，乙方放弃其它一切权利。3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方担当，甲方不担当任何责任和费用。5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金_万

26、元(大写：_万元)。甲方：乙方：调解人：_年_月_日解除施工合同 13甲方：_乙方：_由于甲方对其发包的_工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应乙方要求，解除双方于年月日签定的 。依照中华人民共和国合同法双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就该施工合同解除事项协商一样，订立本协议如下：一、工程概况：1、工程地点：2、工程内容：3、工程造价：_约元（大写）：二、协议内容：1、甲乙双方同意解除及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的.违约

27、等责任。3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。4、本协议由双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式贰份，由双方各收执壹份。甲方：_乙方：_日期：_日期：_解除施工合同 14原告：_男汉族_年_月_日诞生身份证：_现住址：_市_区_街_号院_号楼_单元_室电话：_被告：_男汉族_年_月_日身份证：_现住址：_县_乡_村_组电话：_诉讼恳求：_1、依法判令被告马上给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00)。2、依法判令被告马上支付所欠工程款利息给原告。3、本案诉讼费全部由被告担当。诉讼理由：_20xx年12月11日,原、被告双方签订

28、合同,原告承揽被告的_县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米140.00,面积按实际工程量计算。原告根据合同约定,当日进入现场起先施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后,其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款,均遭到无理推诿或恶意回避,拒不支付所欠工程款给原告。原告认为,被告拒绝还款的行为已严峻侵扰了原告的合法权益,故原告依据中华人民共和国民事诉讼法及相关法律规定特向贵院提起诉讼,恳求贵院判决被告马上给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00),判决被告马上支付所欠工程款利息给原告,依法维护原告的合法权益。此致_县人民法院具状人：_-_-

29、_解除施工合同 15甲方：乙方：甲方与乙方原于_年_月_日签订的，经双方协商就有关事项达成如下协议：一、工程划线甲、乙双方支配相关工作人员于已施工的_项目工程内容进行划线，拟定于_年_月_日划线结束。二、工程资料乙方根据划线的已完工程内容，完善相应的工程资料，将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于_年_月_日前上报甲方相关部门，经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认；2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题须要修复的内容，乙方应在

30、及甲方验收，在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量，对该工程量予以确认；3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工打算工作的内容），经甲、乙双方书面确认后，乙方负责完成后续工程施工事宜，乙方应在天内完成后续工程施工。待工程完工后，经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议，甲方对该工程量予以确认；4、上述乙方完成工程在质保期内（质保期从整个工程竣工验收合格之日起算），如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题，乙方应担当修复责任。在甲方通知乙方后，乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。如乙方未按甲方通知进行修

31、复，则甲方有权自行修复或托付第三方进行修复，由此所产生的一切费用均由乙方担当，如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书（一式三份）上报给甲方，甲方接到结算书后支配工作人员天内赐予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的全部款项（包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入打算工作等一切费用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主见任何款项或责任。四、结算价款支付工程最终结算确认后_日内，甲方支付乙方已完工程结算价款的，于天内支付至结算价款的内支付至结算价款的，于_天内支付至结算价款的_%。每次付款前，乙方

32、应向甲方提交甲方应付款项_%，金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款，由此所产生的一切责任均由乙方担当。五、债务担当乙方承建该项目欠付的款项（包括但不限于乙方以自己名义或者乙方以甲方或甲方项目部名义所发生工程分包款项、劳务费用、材料费用、机械租赁费用、地方债务等全部款项），乙方都应予以担当，并确保甲方接收该工程后顺当进场，同时保证无第三人就乙方承建期间债务向甲方主见任何权利，否则甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。六、项目移交1、乙方承接该项目遗留的各类材料、设备（包括但不限于钢材、水泥、沙石、钢模、机械设备等）甲方同意接收的双方在本协议附件材料接收单的明细表中予以确

33、认，甲方不同意接收的，乙方应在_天内全部撤场；2、乙方承接该项目所承建的基础项目，包括但不限于预制场地、拌合站、活动板房等项目甲方同意接收后经双方协商价格后在本协议附件基础项目接收单明细表中予以确认；3、乙方应在月日内完成全部撤场工作，乙方撤场前应将工程垃圾等杂物清理出场，施工现场清理干净，乙方撤场结束时，双方办理接交手续。如乙方未按约定撤场的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_元。七、本协议第一条、其次条、第三条第1、2、3、5款、第六条所约定的事项完成后，解除双方于_年_月_日签订的合同，合同解除后，双方互不追究违约责任。八、本协议未尽事宜双方协商解决，如发生争吵，双方协商解决，协商不成，双方一样同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。九、本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式陆份，双方各收执叁份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人法定代表人或双方代表：或双方代表：_年_月_日_年_月_日