《2023年装饰合同范文汇总5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年装饰合同范文汇总5篇.docx(49页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年装饰合同范文汇总5篇装饰合同 篇1甲:身份证号:乙:身份证号:现有甲、乙合股(合伙)开办一家装修设计公司,全名为视界设计装饰有限公司,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经双峰合伙人同等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供守信。一、出资的数额:甲出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间乙出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间二、股权份额及股利安排:经双方约定,甲占有公司股份%;乙占有公司股份%;甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有安排公司股利,双方实际投入股本金数额及比例不作为安排股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙双方可分得的利润,其余部分留
2、公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以嘉达资金来源,扩充市场份额,必需经双方同意,并由甲乙双方同时进行。三、在合作期内的事项约定1、合伙期限:合伙期限为年,自年月日起,至年月日止。如公司正常经营,双方五一退了,则合同期自动持续。2、入伙、退伙,出资的转让A、入伙:需承认本合同;需经甲乙双方同意;执行合同规定的权利义务。B、退伙:公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按退伙人的.投资股分60%退出。非经双方同意,如一方不愿接着合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未
3、经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人4、终止及终止后的事项合伙因以下事由之一得终止:合伙期届满;全合伙人同意终止合伙关系;合伙事业完成或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院依据有关当事人恳求判决解散。合伙终止后的事项:即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参加清算;清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例安排剩余财产的依次进行。固定资产和不行分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参加安排;清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以
4、合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由法人代表出资担当。5、纠纷的解决人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。四、在成立股东后,全权托付_作为公司企业法人。五、公司今后如需增资,则甲乙双方共同出资,各占总投资额的50%。六、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商,本协议一式2份,双方各执一份,自双方签字并经公司盖章确认后生效。甲(签字):时间:乙(签字):时间:装饰合同 篇2发包人(甲方):承包人(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工项协商
5、一样,订立本合同,以资守信。第一条 工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程量: 以合同预算表为准,发生工程量变更的以实际工程量为准。4、承包方式按以下第 项执行(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工其次条 工期1、开工日期: 年 月 日2、竣工日期: 年 月 日3、工程总用工时间: 天(工期顺延的时间未计入)第三条 工程价款本工程总造价为:(大写) (人民币)¥: 元注:此价款为工程结算依据,最终要按实际发生的工程量计算第四条 工程质量本工程质量按以下第 执行(1)国家标准 (2)地方标准 (3)行业通用标准(4)甲方特别标准第五条 图纸1、经双方协
6、商一样确定,采纳以下第 项执行(1)甲方托付乙方设计施工图纸,设计费用为(大写): 元,图纸设计费用不包含在工程总价款内;(2)甲方自行供应施工图纸2、图纸会审和设计交底时间:3、施工图纸一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方供应图纸的,应在开工前 天将图纸交给乙方。第六条 合同组成文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、工程报价单或预算书5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 工程变更1、工程设计变更施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人
7、应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求,进行下列须要的变更:(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)变更有关工程的施工时间和依次;(4)其他有关工程变更须要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦,延误的工期相应顺延。施工中承包人无正值理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失,由承包人担当,延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经发包
8、人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时,承包人担当由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。发包人同意采纳承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或共享。2、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。3、确定变更价款承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人
9、提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,发包人无正值理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。(6)发包人不同意承包人提出的变更价款,而实际工程接着施工的,视为同意承包方人的价款变更要求。(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。(8)因承包人自身缘由导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。第八条 双方一般的权利和义务1、甲方的工作(1)开工前天,全部腾空或者部分腾空房
10、屋,清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外),对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设实行爱护措施,为承包人进场做好打算工作;(2)办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺当进场施工,费用由甲方担当。如因其他缘由需由乙方办理的,相关费用应当由甲方偿付给乙方,并且工期相应顺延;(3)供应符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系;(4)参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作;(5)施工期间仍旧须要部分运用该房屋的,应当负责做好施工现场的爱护等工作,应当留意为施工供应各种便利条件;(6)根据合同约定的期限支付工程款,依据规定交纳应由其担当的各种税费。2
11、、乙方的工作(1)参与有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和安排交由甲方审定确认;(2)施工中严格执行平安施工规范、防火规定,按期按质完成施工;(3)未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;(4)爱护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管的通畅;(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等)须要甲方确认的,应当刚好并赐予其必要的打算时间;(6)严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场;(7)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程
12、成品进行爱护。第九条 有关材料的约定1、任何一方负责供应的材料和设备,均是符合法律、法规规定的合格产品,还必需符合本合同约定的标准和设计的要求。2、对于任何一方供应的材料和设备,如不符合质量要求或者规格有差异的,对方有权要求更换,供应方应当予以更换。由此增加费用,由供应方担当。3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和运用,如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失,应由乙方负责。4、材料运输费用,由材料供应方担当。5、甲方应将材料和设备按时、按量运输到施工现场,并通知对乙方现场负责人验收签字确认。第十条 有关施工和工期的约定1、开工及延期开工(1)承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。
13、承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延;(2)因发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工,应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。2、暂停施工发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包人应当按发包人要求
14、停止施工,并妥当爱护已完工程。承包人实施发包人作出的处理看法后,可以书面形式提出复工要求,发包人应当在48小时内赐予答复。发包人未能在规定时间内提出处理看法,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的,由发包人担当所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人缘由造成停工的,由承包人担当发生的费用,工期不予顺延。3、工期延误因以下缘由造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)发包人未能按合同的约定供应图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)甲方未按合同约定供应所需指令、批
15、准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不行抗力;(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他状况。4、工程竣工(1)承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。(2)因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人担当违约责任。(3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一样后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第十一条 关于质量和中间验收的约定
16、1、工程质量(1)工程质量应当达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准,承包人担当违约责任。(2)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。2、检查和返工(1)承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场负责人的检查检验,为检查检验供应便利条件。(2)工程质量达不到约定标准的部分,发包方现场负责人一经发觉,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工,直到符合
17、约定标准。因承包人缘由达不到约定标准,由承包人担当拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当,相应顺延工期。(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人缘由发生的追加合同价款,由发包人担当。3、隐藏工程和中间验收(1)工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐藏或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录,验收合格,发包方现场
18、负责人在验收记录上签字后,承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。(2)发包方现场负责人不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,发包方现场负责人应承认验收记录。(3)经发包方现场负责人验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方现场负责人不在验收记录上签字,视为发包方现场负责人已经认可验收记录,承包人可进行隐藏或接着施工。4、重新检验无论发包方现场负责人是否进行验收,当其要求对已经隐藏的工程重新检验时,
19、承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人担当由此发生的全部追加合同价款,赔偿发包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人担当发生的全部费用,工期不予顺延。5、发包方指定的现场负责人为: ,身份证号码为: 。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。第十二条 关于平安施工的约定1、平安施工与检查(1)承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安
20、教化,并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故,由发包人担当相应责任及发生的费用。2、平安防护(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起先前应向甲方提出平安防护措施,经甲方后实施,防护措施费用由发包人担当。(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人,并提出相应的平安防护措施,经发包方认可后实施,由发包方担当平安防护措施费用。第十三条 关于竣工验收和结算1、竣工验收(1)工程竣工后,乙
21、方应通知甲方进行验收,甲方应自接到乙方验收通知后 日内组织验收,并办理验收交移手续。(2)工程未阅历收合格时,甲方不得有任何的运用行为,否则视为甲方对该工程已阅历收合格。保修期自甲方实际运用之日起计算。2、结算工程验收合格后,乙方应将有关资料移交给甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的.,视为认可结算资料,双方应填写工程结算单并签字确认,若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的,视为结算单已经得到了甲方的签字确认。第十四条 关于工程价款支付的约定1、双方同意工程价款按下列方式进行确定:(1)固定价格:本工程总价款为(大写): ;(2)其他方式: 。2、双方同意按
22、下表执行工程款的支付:支付次数支付金额支付时间第一次: %元大写:其次次: %元大写:第三次: %元大写:第四次: %元大写:工程验收后 天内付清。3、特殊费用的约定:(1)施工过程中,施工现场发生的一切水、电费用由甲方担当;(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的,罚款由乙方支付,如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,则罚款由甲方负责;(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳,已经列明税费的,由乙方负责交纳。4、增加的工程项目,经双方签署增加协议确认后,甲方应就该增加工程项目支付预付款,预付款的金额为增加项目总造价的30%,另外
23、的70%实行分期付款,甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的,则甲方应按上述比例支付给乙方。第十五条 关于工程保修的约定1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起月内。损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。2、甲、乙双方对保修的其他约定: 。第十六条 违约责任1、当发生下列状况时发包人违约:(1)发包人不按时支付工程预付款;(2)发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;(3)发包人无正值理由不
24、支付工程竣工结算价款;(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。发包人担当违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。2、发包方以上违约行为构成了一般违约,应担当的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:元,合同接着履行。发包方其他违约行为应担当的违约金为 元。3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严峻违约,承包方解除本合同的,发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。4、当发生下列状况时承包人违约:(1)因承包人缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同
25、意顺延的工期竣工;(2)因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准;(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。5、承包方每拖延一天竣工,应向发包人担当 元/天的违约金;其他违约行为应向发包人担当 元的违约金。6、一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。签订本合同后,任何一方无正值理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。7、其他约定: 。第十七条 争议解决1、发包人承包人在履行合同时发生争议,应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的,双方可以向工程所在地的人民法院起诉。2、发生争议后,除非出现下列状况
26、的,双方都应接着履行合同,保持施工连续,爱护好已完工程:(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;(2)经过协商停止施工,且为双方接受;(3)法院要求停止施工。第十八条 不行抗力1、不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾难。2、乙方在遭受不行抗力影响施工的,应当刚好实行措施避开损失的扩大,并将有关状况通知甲方。否则,应当就扩大部分的损失担当赔偿责任。第十九条 合同附件1、工程施工项目确认书2、施工图纸或工艺说明确认书3、项目变更单4、分项工程,隐藏工程验收单5、承包人供应的材料明细表6、发包人
27、供应的材料明细表7、工程验收单8、工程结算单9、工程保修单10、发包方身份证或营业执照复印件11、承包方身份证或营业执照复印件其次十条 附则1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力2、本合同的附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(签章):地址:法定代表人或授权代表:身份证号:签约地点:签约时间: 年 月 日乙方(签章):地址:法定代表人或授权代表:身份证号码:签约地点:签约时间: 年 月 日装饰合同 篇3发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业
28、法人。2.装饰施工地点:_区_路_弄(村)_号_楼_室。3.住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4.装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5.承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6.总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃圾清运费:_,税金(3.41%):_其他费用:_经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7.工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1.甲方供应的材料:详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供
29、应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2.乙方供应的材料:详见附件三主材料报价单。3.乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用,如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。
30、如乙方供应的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:2.本工程由_方设计,施工方案。3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。4.由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。5.在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6.工程验收:甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续
31、,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火的约定:甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的
32、平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1.工程款付款方式列下表:2.工程结算:详见附件六工程结算单。3.工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4.双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元,其次次付款时扣除合同签订后开工后二到五天65%元施工过程中工期进度过半30%元竣工验收当
33、天5%元增加工程项目签订项目变更表100%元注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。六、其它事项1.甲方工作:1)甲方应在开工前一天,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。3)如的确须要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当有关费用。2.乙方工作:1)参与甲方组织的施
34、工图纸或做法说明的现场交底。2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应刚好书面通知甲方。3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%支付违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3.甲方未办理有关手续,强行
35、要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式:1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向-市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。九、合同的变更和解除:1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方
36、必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一样后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十、其它约定:十一、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章):乙方(签章):托付代理人:住址:托付代理人:电话:地址:邮编:电话:签订日期:年月日发包人(甲方):公司承包方(乙方):装饰公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本
37、工程详细状况,双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:*1.3承包范围:经双方确认预算的工程内容及合同附件1.4承包方式:包工、包料大包干1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):万元其次条 甲方工作2.1开工前3天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明3份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表
38、,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线,古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按
39、期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前
40、竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延。4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,则工期顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),则工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优
41、良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收
42、,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种:(1)固定价格。(2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。拨款分4次进行 划拨合同价款 % 金额(元)合同签订后 合同价付30% 元其次次 工程进度至30%付合同价款50% 元第三次 工程进度至80%付合同价款的10% 元第四次 工程完工后10天内付合同价款5% 元余下
43、5%合同价款作为本工程的质保金 元6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料七天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在七天内,结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表二),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或做法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工作平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法律、规范。8.
限制150内