2023年最新电力安装合同.docx

《2023年最新电力安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年最新电力安装合同.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年最新电力安装合同电力安装合同1立协议单位：发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方托付，担当配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目单位：_四、工程内容(范围)：_五、合同总价：_六、承包方式：七、支付与结算八、工程期限：商定工程工期自_年月日开工至_年月日竣工验收。九、施工打算1.甲方：(1)配电间土建完工并阅历收合格，_年月日前具备进场条件电源及道路等，满意乙方施工进场的条件。

2、2.乙方：(1)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，材料设备等进场安排;(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。十、工程质量要求1.工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规范;2.工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。十一、施工与设计变更1.本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2.如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。3.因设计重大变更等缘由造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。4.甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，

3、对方应在5日内予以确认，否则，该书面通知即视为已被确认。十二、设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。十三、平安责任1.乙方应在工程施工过程中，加强现场平安教化，实行必要的平安措施。2.如因乙方缘由在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用和开支，由乙方担当;甲方有供应帮助抢救之责。3.如有必要，双方可另行签订平安协议。十四、工程验收1.工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术规范、国家有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2.分项验收(包括隐藏工程)，乙方应在48小时前通知甲方参与，除非双方有约定，分项验收应在通知期满时起先

4、。3.甲方应在收到竣工验收通知书后7天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收，其验收结果视为甲方已确认。十五、质量保修1.乙方应按国家有关规定对交付甲方运用的工程在质量保修期内担当保修责任。十六、工程管理1.本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表;乙方委派为项目经理，为驻工地代表。2.双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均为本合同的组成部分。十七、违约责任1.甲方的违约责任：(1)未能根据本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。(2)工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。

5、(3)未能根据本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日万分之一偿付违约金。2.乙方的违约责任：(1)因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。(2)工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.十八、合同争议的解决方式1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。十九、本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结清合

6、同价款后终止。二十、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。甲方：_法定代表人：或托付代理人：地址：电话：_日期：_年月日乙方：_法定代表人：或托付代理人：地址：_电话：日期：_年月日电力安装合同2发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_；2、工程地点：_；3、工程范围：_；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：_。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：_年_月_日_，竣工日期_年_月_日_，合同工期总

7、天数_天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_的违约金，算至验收合格之日；3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定供应（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定供应指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由造成停工累计超过_小时。4、承包人在以上状况发生后_日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；

8、发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币）_，小写￥_。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的10%的进度款；2、纲结构主体完工之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的10%的进度款；3、工程全部完工之日起_日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的10%进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款10%的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工打算1、承包人在合同签定后_日

9、内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸_日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并供应主要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进

10、行平安教化，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收

11、通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。九、现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方

12、。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金_万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同共_页发包人：_承包人：居处：_居处：法定代表人：_法定代表人：电话：_电

13、话：传真：_传真：开户银行：_开户银行：账_号：_账_号：邮政编码：_邮政编码：电力安装合同3发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道608号红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。

14、(见设计图，满意供电需求，不含土建部分)。5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：_(_)包干。二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。3、400KVA箱变一台，必需在_年_月_日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。4、乙方必需在_年_月_日完成原门前高压线路搬迁等工作，协作甲方撤除原建筑物并担当因此发生的费用(高压线路搬迁)。三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。(2)供应到电力部门办理相关手续的全部资料和证件。(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工

15、过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。(4)开工前消退障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所担当的全部工程,乙方必需按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方担当。(2)乙方在工程中必需确保工程施工平安文明，对施工中一切平安事故负责并担当因此所发生的一切费用。(3)在甲方供应相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。(4)负责对已完工程在未交付运用前的维护，并清理好现场。(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并担当发生的一切费用。四、工程价款支付：合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计

16、人民币_元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币_元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。五、争议和违约：1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。六、其它事项：1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方担当，本合同在全部款项结算完毕后自动效。2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。3、本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方(章)：法定代表人：托付代理人：乙方(章)：法定代表人：托付代理人：年_月_日_年_月_日