2023年装饰工程分包合同篇.docx

《2023年装饰工程分包合同篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年装饰工程分包合同篇.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年装饰工程分包合同篇装饰工程分包合同1甲方(全称):乙方(全称):依据中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法,上海市建筑市场管理条例及有关法律,法规,遵循同等,自愿,公允和诚恳信用得原则,结合本工程实际,为明确双方得责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一样,订立本合同.第一条 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 承包范围及内容:1.4 建筑面积:1.5甲方视须要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内得某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整得理由.1.6 承包方式:本

2、工程采纳包工料机消耗,包工期,包质量,包平安,包文明施工,包环境爱护,包甲方与业主得总承包合同中所涉及到得本分包合同内容,包甲方对业主得承诺和业主对甲方所作得规定,约束等得包干方式,全面负责本合同范围内得全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.其次条 合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场打算工作.2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天.2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价得 计算,按天累计.第三条 质量3.1 本工程质量等级为 .3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 .

3、3.3 本工程质量必需通过甲方,业主,监理,质监站得验收和确认.3.4 乙方必需严格按本工程得施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行得国家,地方颁发得质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主得检查检验,并为检查检验供应便利条件.3.5 乙方如达不到本合同约定得质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成得一切工期,经济损失由乙方全额担当.如乙方达不到约定得质量等级,由此造成得业主罚款全由乙方全额担当.3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必需按政

4、府规定得处理方法进行处理,同时担当因此产生得责任.3.7 甲方为维护自身得声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期得巡查,在巡查过程中发出得质量整改通知书乙方必需在规定得时限内整改完毕,发出得对乙方得罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额担当,乙方必需在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单得生效.第四条 环境平安标化4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场平安生产保证体系,通过平安生产保证体系得认证并达到上海市标化工地标准要求,并担当平安贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生得费用.如达达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %得罚款.4.2 乙方应识别施工过程中得环境

5、因素和危急源,并实行措施对其进行限制,防止环境污染事务和平安事故得发生.4.3 乙方要严格执行各级政府得法律,法规和有关规定,执行甲方对平安和标化管理得有关规定,并担当因乙方缘由造成得财产损失和伤亡事故得责任和由此发生得一切费用.对非乙方缘由造成得财产损失和伤亡事故,由责任方担当责任和相关费用.4.4 乙方应编制乙方范围内得现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施.4.5 乙方必需依据施工规范搭设和配置各种平安设施和平安劳防用品,应在甲方允许得供应商中选购上述物资,且必需加强进场验收和搭设后得运用前验收.4.6 乙方应对乙方得施工人员及

6、乙方得专业分包施工队伍进行分部分项和专项平安交底.4.7 发生平安或伤亡事故,乙方应马上通知甲方代表和甲方公司安监部,同时按政府有关部门得要求处理,甲方要为解除事故或抢救人员供应帮助.4.8 甲方为保持自身得声誉,品牌,形象,将对本工程进行不定期得日常巡查,乙方必需遵守甲方各项管理制度,甲方将依据管理制度得规定,在巡查过程中如发觉问题将发出得平安整改通知书,乙方必需在规定时限内整改完毕;发出得罚款通知,甲方须说明罚款理由并由乙方全额担当,乙方必需在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单得生效.4.9 乙方如达不到本合同约定得平安标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成得一切工期,经济

7、损失全由乙方全额担当.且乙方情愿接受达不到平安标化标准得甲方罚款,罚款金额为总结算金额得 %,由此造成得业主罚款也由乙方全额担当.第五条 合同造价合同造价:暂估 万元(人民币 万元整),最终造价以最终竣工结算为准.第六条 合同价款计算约定6.1 本合同价款计算约定为:.6.2 材料单价得确定:.6.3 本工程人工单价:装饰技工 元/工日,普工 元/工日,安装人工 元/工日.6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中得装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程得管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.6.5 乙方另行支付甲方管理人员费用,合计: 元整.6.6 乙方应向甲方支付工程审计费和经双方协商

8、认定得经营费.6.7 凡属于乙方工作范围内工作量未施工完毕,甲方按实予以扣除.6.8 乙方在施工期间,应交纳各类规定费用,如进交易中心得手续费,检查费,环保费等,并办理相关手续.施工中得水电费按实际扣除.第七条 预付款担保及履约担保7.1 乙方同意以下列第 种方式对甲方支付乙方预付款,乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同得同时,向甲方供应预付款银行担保,分包履约担保书.7.1.2 履约保函:在合同签订后 天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额得 %计 万元得银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止.7.1.3 提交履约保证金:在合

9、同签约后 天内,乙方须提交合同金额得 %得履约保证金 万元于甲方得指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金.7.1.4 分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款起先,扣合同总价得 %工程款 万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款起先到第 期甲方付乙方工程款结束,共分 期扣完,并必需在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,起先释放暂扣工程款部分.7.1.5 履约担保得其他约定方式: .7.1.6 假如乙方不能根据合同约定完成合同全部义务(除保修义务外)或由于乙方缘由造成工程及他人损失得,乙方同意除在

10、质量,工期,平安标化等方面受到本合同相应条款约定得罚款和担当甲方受到各方面(包括业主方)得罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用.第八条 工程款支付8.1 工程预付款: 万元.8.2 预付款回扣方式: .8.3 乙方须在每月20日将当月实际完成工作量上报甲方.乙方上报得工作量应按合同条款第六条有关合同价款计算约定进行计算(一式二份,盖企业印章,并附编制电盘和计算书),经甲方审核后,由甲方提交监理,业主,在得到监理,业主批准后,在业主向甲方支付工程款到帐后十天内,甲方按被批准得每月实际完成工作量和相应得到帐工程款,扣除甲方代扣代缴得税金,甲供材料,甲方管理费,质量保修金

11、,履约保证金,甲方管理人员费用,各类罚款等相关费用后,按 %进行支付.工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量得 %,竣工验收完成并办理好工程结算手续后30天内支付 %,留 %作为保修金,等 年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付.8.4 乙方保证收到工程款后专款专用.8.5 合同签约时,乙方对本工程得资金支付状况已作充分了解.乙方同意甲方根据业主资金到位状况赐予工程款得支付,并共同担当资金风险.由于业主拖欠工程款而造成甲方不能按时支付乙方得状况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,共同向造成资金风险得业主进行资金催讨和索赔.第九条 甲方工作9.1 甲方委派 为甲方驻

12、施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关得技术,质量,平安,文明施工和进度等得工作指令.9.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底得内容为:a)本工程得质量目标,平安生产文明施工目标,其他创建目标;b)涉及到甲方得现场施工得相关管理制度(如一体化管理体系得要求等);c)与本工程施工有关得法律法规要求和技术标准,规范要求;d)本工程得关键工序,特别过程,重要环境因素和重大危急源以及限制要求.e) 甲方与业主所签订得总合同有关主要条款.9.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.9.4 开工(施工)

13、前甲方项目技术负责人应审核乙方提交得施工组织设计或专项施工方案.9.5 在开工前甲方供应乙方经监理复核后得施工所需得水准点和坐标限制点,并以书面形式进行现场交验.9.6 甲方代表有权对不能有效履行管理职责得乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由.乙方在接到通知后得一周内替换人员要到岗就位.9.7 甲方代表按本合同得约定行使甲方代表得权力,履行甲方代表得职责,但无权解除本合同中乙方得任何义务.甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任接着担当前任应负得责任.9.8 甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间得工程协调,便于乙方得正常施工.9.9 甲方代表应指导,督促乙方按甲方

14、对现场管理得各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行得有关环境爱护,职业健康和平安得法律,法规.执行甲方制定得ISO9001,ISO14001,OHSAS18001程序文件以及甲方规定得工程项目主要资料归档要求,施工组织设计管理要求,现场平安文明标化管理要求等管理标准.9.10 甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关得图纸会审和设计交底.9.11 刚好办理好隐藏工程验收和各种资料得签证手续.9.12 施工现场内停电,停水应在24小时前书面通知乙方.9.13 施工期间,组织乙方共同处理好旁边单位和居民得协调工作.9.14 甲方保安人员应严格根据甲方沪建股五司(20xx)保字第005号文件关于加强

15、施工现场材料,设备等出门制度得通知有关规定.第十条 乙方工作10.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表得工作指令.10.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准得施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,平安与文明,按合同约定完成全部义务.10.3 乙方应按甲方项目部得要求,仔细做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料得质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心得规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.10.4乙方应在工程开工后10天内提交甲方一式二份得完整施工图预算书,如有业主未核定得市场价材料,设备及设计师未明确节点,工艺方案,乙方应结合自身技

16、术实力和选购资源得优势,在编制预算书时以暂定价列入,并附暂定价清单和有施工工艺说明得单价分析表.10.5 乙方应依据甲方要求协作好甲方与业主得阶段结算和竣工结算工作.10.6 供应和修理施工用照明,围栏设施,并负责施工现场平安保卫工作.10.7 向甲方供应办公和生活房屋及设施,费用由乙方担当.10.8 遵守国家和地方现行得有关环境爱护,职业健康和平安得法律,法规.乙方在施工过程中严格限制好施工噪声,扬尘对四周环境影响,遵照甲方现行得一体化管理体系程序文件规定组织施工,并担当对乙方职工得教化责任, 实现施工范围内得质量,环境与职业健康平安目标(指标)达到规定要求.并担当一体化贯标和上级部门各种检

17、查所发生得费用.10.9 已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品爱护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复.产品爱护费由乙方担当.10.10 施工场地四周邻近建筑物,构筑物(含文物爱护建筑),古树名木得爱护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方担当.10.11 乙方应严格限制好施工队伍得人数,杜绝私招乱用社会散人员,禁止无证人员混入本队伍中进场施工.10.12 乙方施工人员进场之前,必需先向甲方指派得现场专管人员递交本施工队伍资质三证复印件及支配进场人员得花名册,身份证,就业证,暂住证,上岗资格证,特别工种(电工,机操工,电焊工,架子工,起重工,吊车司机,吊车指挥等)操作证等复印件,并按规

18、定刚好办理健康证及队伍进场开工报告等手续.10.13 在施工过程中,因工程须要变动生产人员,必需事先得到甲方专管人员得同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件.10.14 乙方用工必需遵守上海政府有关规定,乙方得现场操作人员不得运用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成平安和质量事故得,均由乙方担当与此相关得一切责任.10.15 乙方施工队伍应组建相应得工会组织,进场后一个月内应明确项目工会负责人,并刚好报甲方项目工会组织员,参与工地工会联席会议.10.16 乙方须与包括农夫工在内得全部工人签订劳动合同,合同中须明确劳动酬劳等内容,劳动酬劳不低于当地政府规定得最低工资保障

19、线,并严格履行,每月定日足额支付工资等劳动酬劳;对甲方支付得工程款,乙方须优先用于支付工人劳动酬劳.乙方施工人员包括农夫工工资发放状况每月须定时上报工地工会联席会议.10.17 乙方应按有关规定,在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备,工人须配备必需得劳动防护用品(如钢筋工手套,电焊工服装,电焊工眼镜,电工绝缘鞋等).10.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费.如甲方代乙方交纳该费用得,乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除.10.19 依据政府有关部门规定,工程建设有关专业分包/材料选购必需进当地建设工程交易管理中心办理交易手续并付清相应得费用.乙方须托付甲方与专业分包商/供应商干脆签订交

20、易合同办理交易凭证手续,以及乙方需干脆托付甲方实施选购(如钢材,商品砼)和发包得,每托付甲方签订一份交易合同之前乙方必需先向甲方提交代扣代付得书面托付申请报告,经甲方批准后甲方干脆与分包商/供应商签订交易合同并办理交易凭证.乙方承诺但不限于如下内容:依据政府部门有关规定,由甲方代付得与该合同发生得相关得一切费用(如交易费,印花税等)均由乙方担当;交易合同得另一方专业分包商/供应商得工程款/材料款均由甲方代付;并从最近一期支付乙方得工程款/材料款中扣除.不足部分乙方同意先由乙方向甲方支付后,再由甲方支付给专业分包商/供应商.每次专业分包商/供应商提出付款要求后,乙方须先仔细复核应付金额数后再向甲

21、方提出付款要求,经甲方复核后甲方赐予支付.因乙方得疏忽造成甲方多付给专业分包商/供应商得损失状况均由乙方担当.甲方与该交易合同所发生得全部得权利和义务均为乙方全部得权利和义务,甲方与与分包商/供应商干脆签订交易合同不能免除乙方对该合同得责任.该交易合同得专业分包商/供应商得违约和疏忽,均视为乙方得违约和疏忽.该交易合同在履行过程中,如乙方违反国家法律,法规,导致甲方受到惩罚以及甲方得声誉,品牌,形象受到损害得,所引起得一切有形和无形得损失全由乙方担当;该交易合同最终结算价由乙方与合同得另一方决算,甲方凭乙方供应得该合同得最终决算书原件按合同规定支付尾款;因乙方不按合同约定得时间进行结算,或有意

22、拖延结算时间得,甲方有权单方面与该合同得另一方进行决算,乙方承诺承认该决算得结果.10.20 乙方应负责办妥各专业分包得各类报批文件,如营业执照,资质证书,经营手册,操作人员得上岗证等资料,报甲方批准后方可进场施工.专业分包队伍进场时,甲乙双方都要对专业分包方得进场人员资质,设备,材料进行验证;对专项施工方案组织审核审批.对进场人员进行技术,质量,平安交底.10.21 对乙方自行发 生得各类专业,劳务,材料选购等合同,乙方签订后需将该类合同刚好上报给甲方备案,该类合同得实际付款状况(付款状况需附上有效凭据复印件),结算状况每月需定期向甲方进行书面汇报,不得瞒报.10.22 乙方自行发生得各类分

23、包商得义务和责任同时也是乙方得义务和责任,在任何时候乙方都不能免除该义务和责任.分包单位得违约和疏忽,均视为乙方得违约和疏忽.10.23 合同规定由乙方完成或供应协作得工作(包括合同,会议纪要约定内容以及设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成,甲方即可支配其他单位完成,所发生得费用(另加20%得管理费)从乙方当月工程款中扣回,影响工期得责任由乙方负责.10.24 乙方未经过甲方同意擅自与业主达成得书面及口头合同,协议,承诺等,一切责任由乙方担当,甲方不担当此等得任何法律和经济责任.10.25 乙方对施工现场两瓶仓库,材料间,经理室等重点要害部位必需安装技术防范设施,该设施必需由甲方认

24、可得专业队伍负责安装,修理和保养,费用由乙方担当.10.26 乙方对施工现场应配备足量得消防设施,制定消防应急预案,落实消防责任制,防止火灾事故得发生.第十一条 图纸11.1 甲方在乙方分项工程施工前供应施工图 套(已包括竣工图在内).乙方如需增加图纸份数,甲方可代为复制,复制费用由乙方担当.11.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方供应完整得竣工图套.第十二条 隐藏工程和中间及分项验收12.1 工程具备覆盖,掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收(在验收前48小时通知),验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐藏和接着施工.工程质量达不到验收标准

25、得部分,乙方应按甲方要求得时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延得损失由乙方担当.如工程质量符合规范要求,验收24小时后, 各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐藏或接着施工.12.2若甲方未能按时组织验收,乙方可自行验收,甲方应承认验收记录.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应担当复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,工期不予延顺.对事后无法推断质量得工序应作为特别过程加强限制.第十三条 材料,设备得供应和管理13.1工程所用得材料,设备原则上均由乙方自行选购,所选择得供应商必需在甲

26、方得合格分包商(供应商)名录内,必需符合国家和政府得备案证和许可证制度,在选购前应事先收集该供应商得相关资料(经营执照,产品生产许可证和备用证等),报甲方审核批准后方可实施选购.国家和政府明确需进交易得材料还必需办理交易.甲方有权供应其中得部分材料.(附表建设工程材料验证,交易种类(范围)合同签订单位:甲方(盖章) 乙方(盖章)上海市第XXX有限公司法定代表或托付代理人: 法定代表或托付代理人:地址:上海市XXXXX地址:电话:电话:签约地点:上海市XXXXX签约日期:装饰工程分包合同2甲方：乙方：经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，详细执行如下：一、施工内容：二、承包方式：三

27、、合同期限：自年月日至年月日。四、人工款支付方式：每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款95%给乙方，5%一年质保期满后付清给乙方。五、双方责任：1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，详细的施工内容及单价见班组人工报价表、甲方协作供应好施工场地面给乙方.2、乙方在生产过程中必需遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。3、乙方在施工生产过程中，必需严格根据平安生产的.操作规程施工，做好

28、防火平安工作，施工现场严禁吸烟.如因违反平安生产操作规程而造成的工伤或其他平安事故，由乙方全部负责。4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争吵，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生冲突，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争吵造成甲方经济损失，乙方必需对此担当经济责任。5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好爱护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有实行爱护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。7、乙方必需遵守甲方定出的各项工程质量验收标准和工艺要求以及

29、项目管理措施进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并担当其施工缘由或违反项目管理措施造成的损失。8.乙方必需遵守甲方定出的各项现场施工平安及文明施工管理细则，并组织工人仔细学习，如有违反相应管理条例的，依据双方签订的班组平安施工责任书担当其责任;如因乙方因不遵守现场施工平安及文明施工管理细则而造成相应平安事故由乙方自行负责。9、乙方施工的工程必需通过甲方的内部验收，不合格者必需返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。10、乙方须对其班组的施工进度负责，如因乙方缘由造成工期延误，由乙方担当损失，每天罚款壹仟元。11、乙方担当的施工内容，在甲方规定的保修期内发生的质量问题

30、，属于施工工艺方面的，乙方应无条件返工。12、双方每天召开碰头会议，对各部位研讨改进及施工面场地协作工作。13、未尽事宜双方协商解决。甲方：身份证号码：电话：年月日乙方：身份证号码：电话：年月日装饰工程分包合同3发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一样，订立协议如下：一、承包方式：包人工、包质量、包平安。二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。三、工程质量：优良。四、结算方式：1、墙面贴砖：xx/；2、地面铺贴石材：xx/；3、地面找

31、平层：xx/；4、卫生间防水：xx/；5、砖砌隔墙（包括抹灰）：xx元/，不除窗洞；6、粉墙xx/，不除窗洞；7、零星事再协商；8、大理石干挂xx/。五、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每日 元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至 ，工程完工质检合格，支付工程款的 ；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 。六、甲方责任：1、供应全部民工的身份证复印件。2、乙方必需自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得奢侈和损失材料，爱护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。3、教化民工遵守甲方和建设方的有关规定，听从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建

32、设方、甲方及其他施工队伍的关系。4、乙方应按平安规范技术规范组织施工，确保施工平安，由于乙方施工平安措施不力等缘由，造成平安事故，其责任及相关费用全部由乙方担当。5、乙方确保人身平安和饮食平安，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方担当。八、工程质量的约定：1、因乙方施工缘由导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方担当。2、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当。九、有关工期的约定：1、因乙方缘由造成的延误，工期不顺延。因乙方缘由延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过

33、结算价款的3%。十、其它条款：1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任。2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及削减其工作量，或者终止合同。3、若发包方与承包方看法发生分歧，经协商不能达成一样时，通过仲裁解决。4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付全部工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消退。发包人：承包人：日 期：日 期：装饰工程分包合同4依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃

34、园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚恳信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一样,订立本合同。1、工程概况工程名称：工程地点：分包范围：分包内容：分包性质：包工（详见后附项目清单定价表说明）2、分包工作期限起先工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天3、质量平安标准3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）和建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20xx）,本工作必达到质量评定合格等级。平安按国家现行规定建筑施工平安检查标准（JGJ59-99）。3.2质量保修：详见工程质量保修书，保修时间

35、壹年。4、分包合同4.1总包合同同样适用于劳务分包。4.2分包应全面了解总包的各项规定（有关承包工程的价格细微环节除外）。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人供应图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。6、项目经理6.1分包委派的担当驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必需参与每周由监理或总包主持的例会，未按时参与会议的处以1000元/每次罚款。7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作。（1）向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。（2）向分包供应各层水、电。（3）向分包责任人进行技术交底

36、。7.3、统筹支配、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;7.4、按时供应图纸,刚好交付所供材料、设备,平安设施保证施工须要;7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8、分包义务8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;8.2分包依据施工组织设计总进度安排的要求,向总包上报本标段进度安排，每月23日前提交下月施工安排,有阶段工期要求的提交阶段施工安排,必要时按总包要求提交旬、周施工安排,以

37、及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排,经总包批准后严格实施;8.3严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人

38、员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;8.5按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;8.6保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成冲突;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行500020000元的惩罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表，协作总包完成本标段内的技术资料，协作总包办理交工验收;8.8做好施工场地内己完工程部分的.成品爱护工作，因分包责任发生损坏，分包自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.9妥当保管、合理运用总包供应

39、的租赁设备及其他设施;8.10分包自行供应运用的机具、设备,性能应满意施工的要求，刚好运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期须要。8.11分包有义务协作在分包施工区域内施工的其他专业施工。8.12分包因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5元的违约金。8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行担当。9、材料、设备供应9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应安排（见附表1物资需用安排表）;经确认后,总包按供应安排要求数量和供应时间等组织货源并刚好交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必

40、需刚好进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出，总包负责处理。9.2分包应妥当保管、合理运用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿,并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。（1）总包托付分包选购的低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）需提前20天上报总包，经总包确认后方可选购。同时供应材料检验证明、合格证等一切证明（2）未经总包确认，分包擅自选购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发觉，将依据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包担当。10、分包价格10.1本工程的分包价格采纳下列方式计算：（1）

41、固定分包单价（含管理费）+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。（2）如遇特别缘由的确须要确认的必需经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。11、分包工程款的支付（1）合同生效即起先按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;（2）进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%，当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的95%，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。12、施工变更12.1施工中如发生对原

42、工作内容进行变更,总包项目经理部（项目经理签发）提前以书面形式向分包发出变更通知（或工作联系单）,并供应变更的相应图纸和说明;刚好变更有关的施工时间和依次。12.2三日内提交因变更导致劳务酬劳的增加，相应需增加的工期;因变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整。12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的干脆损失,由分包担当,延误的工期不予顺延。12.4因分包自身缘由导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务酬劳。13、施工验收13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应刚好整改直

43、至整改合格,因整改发生的一切费用由分包担当。总包与分包间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包担当。14、争议14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采纳下列第1种方式解决争议;（1）双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;（2）向所管辖权的人民法院起诉。14.2发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作

44、连续,爱护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;（2）调解要求停止合同工作,且为双方接受;（3）仲裁机构要求停止合同工作;（4）法院要求停止合同工作。15、禁止转包或再分包15.1分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法担当责任。16、不行抗力16.1本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。17、合同解除17.1如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,17.2合同解除后,分包应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出供应必要条件。

45、18、合同终止18.1双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。19、合同份数19.1本合同正本两份,副本2份，具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。20、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定当日后生效。总包：（公章）地址：法人代表：分包：（公章）法人代表：地址：装饰工程分包合同5发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一样，订立协议如下：一、承包方式：包人工、包质量、包平安。二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。三、工程质量：优良。四、结算方式：1、墙面贴砖：/；2、地面铺贴石材：/；3、地面找平层：/；4、卫生间防水：/；5、砖砌隔墙（包括抹灰）：元/，不除窗洞；6、粉墙/，不除窗洞；7、零星事再协商；8、大理石干挂/。五、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每日 元/人生活费，每天支付一次，每月