2023年防水施工合同.docx

《2023年防水施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年防水施工合同.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年防水施工合同防水施工合同1甲方：_乙方：_经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜（1。5厚），屋面防水工程采纳聚氨酯851防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、承包方式：_乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：_厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面851聚氨酯防水每平米_

2、元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：_乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ151997和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：_1、甲方责任：_（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的.因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限

3、时整改。2、乙方责任：_（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后运用。（2）协作市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：_本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙

4、方，留_%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、其它：_本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：_乙方：_日期：_日期：_防水施工合同2发包方：_承包方：_依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的看法，甲乙双方公允、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格仔细负责执行。内容如下：_一、发包方式：_技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：_屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。三、工程总造价(约_元，大写：_

5、叁万肆仟壹佰零捌圆)：_以现场实际方量为准;四、付款方式：_1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工平安1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此

6、造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：_乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费运用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费运用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方

7、应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方管理运用。八、合同期限：_年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方须要乙方接着修理，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发包人：_承包人：_年_月_日防水施工合同3发包人（全称）：（以下简

8、称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程（包括以上全部工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核

9、的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任、双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保

10、质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当、七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日防水施工合同4发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许

11、可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：防水补漏修理施工程2、工程地点：3、承包范围：卫生间4、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包平安等总方式。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书

12、中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。6

13、、工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照_防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。7、工程造价：卫生间防水每平方_元，结算时按实际面积结算。其次条甲方工作1、应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。2、应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方整改。第三条乙方工作1、参与甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、指派_为

14、乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）第四条付款方式工程竣工后，甲方组织验收，验收合格后甲方一次性付工程总造价的90%给乙方，其余10%工程款作为质量保证金，保修期满不出现质量问题，甲方一次性付清给乙方。第五条

15、质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人运用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年_月_日。第六条违约、索赔和争议风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩

16、处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。第七条本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_年_月_日乙方（盖章）：_年_月_日防水施工合同5甲方：乙方：经甲、乙双方本着公允、公正、互利、合理合法的原则协商一样，特签订以下协议，供双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地

17、址：三、承包内容：四、承包方式：五、承包价格：六、付款方式：七、甲、乙双方责任与义务(1)甲方：1、根据合同约定时支付工程款。2、现场监督：检查乙方在施工过程中的质量、平安进度、验收等。3、现场协调各工种之间的工作协作，解决施工过程中出现的冲突。4、给乙方刚好供应在施工过程中满意施工要求的条件。(2)乙方：1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务，严格执行防水工程相关规范及标准。2、供应防水材料的合格证和相关资料。3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。4、严格管理好自己的施工人员，不拖欠员工工资，乙方人员及设备、材料自行管理。八、违约责任如违约，造成的一切责任由违约方全权担当一切责任。 本施工

18、合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，相关工程款项结清时终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日防水施工合同6甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法和国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例的规定，甲方确定把本工程托付给乙方进行施工，为了明确经济关系和责任，结合本工程的状况，经双方协商签订本合同。条款如下：第一条：工程内容及选材1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、选 材：5、承包范围： 。其次条：工程质量及造价1、工程质量：准，确保优良(88分以上) 。2、预料工程量：3

19、、工程造价：每实铺一平方米面积 元;预料总造价为 元，工程完工后，按实际验收面积进行结算，不包括附加层，试验费由乙方担当。第三条：承包方式及付款方式1、承包方式： 包工包料 。2、付款方式： 本项工程完成后，待业主拨款后付30%，主体验收后付50%，阅历收合格按实际面积进行结算余款，在一个月内付清，留 10% 保修费或经双方协商的其它付款方式为 .3、甲方不按时付款应担当的违约责任： 。第四条：施工工期本防水工程自具备施工条件起先，暂定 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日完成，由于不行抗力而造成的工程损失，按政府有关规定处理，工期顺延; 人为造成的工程损失，由事故责任人担当全部责任

20、;假如造成工期误工罚款 元/天。第五条：双方责任范围1、甲方责任(1)施工现场障碍物均在开工前 天清除干净，达到施工须要的条件;施工面由乙方自行清理。(2)施工用水、电接到约定地点，而且道路要畅通。(3)施工交底要在合同签订后 天交给乙方。2、乙方责任：(1)依据国家验收规范和图纸设计规定，保质保量按时完成本合同工程项目。(2)根据国家规定和甲方须要，经双方协商 乙方 供应各项技术(合格证、检验报告、材料发票、验收资料等)。(3)工程竣工后，乙方清理好施工现场，向甲方供应完整的.竣工资料，办理验收打算工作。(4)平安责任，乙方自负。若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方

21、，甲方为抢救供应力所能及的条件。第六条：工程验收交接1、工程竣工后，乙方已竣工报告的形式通知甲方，由甲方邀约有关单位进行验收，并在验收达到本合同签订质量要求后批准或提出修改看法，乙方按要求修改并担当由自身缘由造成的修改费用及相关误工费用。甲方在验收达到本合同签订质量要求后，根据付款方式进行结算。2、工程竣工后，双方办理工程技术档案资料交接手续，在内办完工程竣工结算。第七条：工程保修防水工程验收达到合同签订要求质量后，保修五年，在保修期内以材料或施工工艺缘由发生滴漏水现象，乙方负责修理。保修期间，乙方应在接到通知后三天内派人修理。否则，甲方可托付他人修理。因乙方缘由造成返修而由甲方支付的费用(或

22、上述甲方托付他人修理的费用)甲方可在乙方的保修金内扣除，不足部分由乙方交付。由乙方之外的缘由造成返修的费用乙方不予担当。甲方应在保修期满七日内将10%的保修金结算，将剩余保修金一并退还乙方，不足部分由乙方交付。第八条：本合同一式 份，双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。第九条：本合同在执行过程中若有违约或争吵，可到仲裁部门或法院解决处理。第十条：合同有效期本合同自双方签字盖章后生效，全面实现后合同随之终止。甲方：法人代表：经办人：地址：电话：开户银行：帐号：乙方：法人代表：经办人：地址：电话：开户银行：帐号：年 日 月防水施工合同7工程名称： *职业技术学院二期二标工程地点： *市*湖科技园

23、发包单位： *对外建设有限公司承包单位： *市卓宝建筑工程有限公司*分公司防水工程施工合同发包人（全称）： *对外建设有限公司 （以下简称甲方）承包人（全称）： *市卓宝建筑工程有限公司*分公司 （以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将*职业技术学院二期二标培训楼、体育馆、田径运动场看台和垃圾站等水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。第一条 工程内容及承包范围运用材料施工部位要求价格卓宝地下室、屋面、外墙湿贴耐尔地下室、屋面、外墙其次条 合同造价及承包方式1、承包方式：包工、包料

24、、包品质。2、合同造价：人命币 元。3、工程质量标准要求：合格。4、如发生重大设计变更导致材料更换和工程量的增加，则由甲乙双方共同协商单价和增补合同价。第三条 工程结算及进度款的支付：1、工程结算按实际工程量结算。2、工程按每月25号进度当月10号前支付工程款的80% 。3、本合同工程全部完工竣工验收合格后，工程款支付到总工程款的95% 。4、保修期满后一个月内结清全部余款。5、本工程施工用水、电、机械、工人住宿等由甲方公司供应，材料存放厂地由甲方供应，保管由乙方自己负责。第四条 工 期1、开工日期：2、竣工日期：3、现下列状况时工期可相应顺延：1）、设计变更和工程量增加。2）、一周内非乙方缘

25、由停水、停电造成停工累计超过8小时。3）、遇雨天、大风6级以上及人力不行抗拒的自然灾难，如水灾、火灾、地震等所耽搁时间。4）、甲方未能供应合理的防水施工工作基面。4、乙方必需在甲方规定的合理时间内完成施工任务，如不能按时完成乙方负全部责任，并担当由此给甲方带来的一切损失。第五条 材料、设备供应1、乙方承包范围内所需的材料由乙方自行选购供应到施工现场。2、材料供应：乙方按设计、本分包施工合同、甲方及监理单位要求报送其材料产地、规格、型号、产品合格证、样品及产品说明书。第六条 工程质量1、执行国家现行的防水施工规范进行施工及验收，质量达到合格。第七条 工程质量的检查、验收及保修1、施工过程中，乙方

26、应依据甲方和监理单位的要求，刚好供应有关工程质量技术资料，出现的质量缺陷应刚好处理，否则甲方有权另行找相应人员处理，费用由乙方负责。2、施工过程中，乙方应按规范及相关文件要求做好自检、专检及隐藏验收记录。3、因乙方缘由造成的质量问题，乙方必需担当其相关责任和经济损失。如因丙方或其它施工单位缘由造成的损坏或其他人为的破坏，应由其相关单位担当责任和经济损失。4、工程质量保证期为5年，在工程质量保证期内，出现属乙方承包范围内质量问题，乙方在接到通知七日内到场进行免费修理，如查明是乙方缘由，则进行免费修理，否则，甲方有权支配其它施工单位进行修理，费用由乙方支付。5、甲方供应防水施工面后应由工程甲方和监

27、理先行验收后交由乙方验收，同时乙方有权按合同约定要求提出异议并拒绝施工直至基面达标。6、每次防水层施工完毕后，甲方有义务在48小时内组织相关单位验收，如因验收延误导致防水层的破坏，承包人不担当责任。7、防水工程验收合格后，因总包方未按合同约定对防水成品进行刚好爱护或进行下道工序，导致防水层被破坏由总包方担当全部责任。第八条 工程变更1、乙方不得擅自对原工程设计进行变更，如有异议可以提出并由甲乙双方协商解决。2、甲方在施工中如有工程变更应提前48小时通知乙方。第九条 双方责任一、甲方责任：1、按合同规定付款给乙方，刚好办理工程结算。2、协调解决现场问题，使施工场地具备施工条件。3、组织和设计单位

28、进行图纸会审和设计交底。4、对进场材料进行把关，并监督送检。5、甲方供应材料堆放场地，乙方自己保管材料。二、乙方责任：1、按防水工程施工图纸、设计变更及招标文件和工程量清单等所规定的全部相关内容进行施工。2、即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告。3、依据经甲方审定批准后的施工进度安排，协作上图纸要求施工，按期完成，达到质量验收合格标准。4、遵守施工现场的有关规章制度，实行有效措施，做到文明施工，确保施工平安。5、防水验收资料不属于可独立资料，应当由乙方递交相关资料后甲方统一整理递交归档，乙方不能以任何借口延误提交相关资料。第十条 违约责任合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违

29、约，违约方造成的全部责任和经济损失一概由违约方担当。第十一条 争议的解决甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，当无法在相互协商的基础上解决时，协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁。第十二条 其它1、其它未尽事宜在总包合同条款下双方协商解决。2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式四份，双方各执两份。双方签字盖章后生效，保修期满、结算全部工程款后自行无效。（以下无正文）甲方：*对外建设有限公司代表：日期：乙方：*市卓宝建筑工程有限公司*分公司代表：日期：防水施工合同8甲方：_乙方：_依据中华

30、人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北_新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：_处理湖北_新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：_湖北_新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：_新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：_包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及

31、工程价款等：_1、 选用材质：_3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：_采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：_按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：_按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：_1、工程质量标准：_合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷

32、材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造

33、成损失的，应赔偿发包人的.损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：_1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明

34、施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保

35、修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：_1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款

36、，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话

37、通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：_1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经

38、双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_甲方负责人签字：_ 乙方负责人签字：_签约日期：_ 签约日期：_防水施工合同9施工单位：_（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程当中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：_1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜（1。5cm厚），屋面防水工程采纳“_”聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理）

39、。二、承包方式：_乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：_厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：_乙方应确保公司生产基地_楼防水工程达到优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：_1、甲方责任：_相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同修理施工合同广告牌施工合同景观施工合同（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工

40、。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程当中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：_（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送_检验合格后运用。（2）协作市建公司_基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施

41、工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。六、付款方式：_本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方，留5的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_年_月_日_年_月_日防水施工合同10甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：兹有甲方将_防水工程托付承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺当进行，经双方探讨确定，特签订本