电力工程施工承包合同模版.doc

《电力工程施工承包合同模版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程施工承包合同模版.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、协议编号: 电力工程施工承包协议甲方： 乙方: 20*年*月6 / 6电力工程施工承包协议 发包人: 承包人: 依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他关于法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本协议，供各方遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：_; 2、工程地点：_； 、工程范围：_ ；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_ . 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、协议工期及工期延误 1、开工日期：_年_月_日 ,竣工日期_年_月_日 ,协议工期总天数_天（以实际进场施工之日算起)； 、由于承包人的责任未按本协议规定的日期竣工

2、,每逾期一日，承包人向发包人支付协议价款万分之_的违约金,算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延: a发包人未能按商定提供(或确认）施工图纸及开工条件；发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款； 发包人代表(或监理工程师）未按商定提供指令、批准等，致使施工未能正常进行; 设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时； 不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过_小时。 4、承包人在以上情形发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改

3、建议或意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、依照钢结构施工质量验收规范验收。 四、协议价款总计协议金额(大写)（人民币）_ ，小写￥_. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款; 、钢结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款；3、工程所有完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程协议总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程协议总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;六、施工筹备1、承包人在协议签署后 日内免费履行图纸的设计和细化，履行后由发包人提交给设计院,承包人协同参加技

4、术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电; 、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,沟通协调好周边及关于部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸 日内履行主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书； 七、安全施工与检查 、承包人应遵守工程建设安全生产关于管理规定,严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因

5、发包人原因致使的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用; 3、如发生安全事故，承包人应按关于规定立即上报关于部门并通知发包人,同时按政府关于部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用; 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府关于部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人未能按时参加验收，须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按时组织验收或发包人提前使用的

6、，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按时接管,致使工程发生损失，应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备各方均无法解决,致使该项工程未能所有按时竣工,可作减项竣工，并对已履行工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_，各方法定代表人或授权代理人的权利义务按本协议商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策建议或意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违

7、约时，除前面条款另有商定外,违约方支付违约金_万元。 十一、争议解决 各方商定,在履行协议过程中造成或产生争议时,各方应及时协商，协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则 本协议未尽事宜，各方可依据有关详细情形结合关于规定议定附则条款,作为本协议之附件,与本协议具备同等效力；本协议以各方签字盖章后生效，一式四份,发包人与承包人各执二份，具备同等法律效力。组建本协议的资料文件包括:1、本协议、标准、规范及关于技术资料文件3、图纸 4、各方关于工程的洽商、变更等书面协议或资料文件协议订立时间：_年_月_日 协议订立地点:_ 本协议共_ 页 发包人:_ 承包人:_ 住所:_ 住所：_ 法定代表人:_法定代表人:_ 电话：_电话:_ 传真号码:_ 传真号码:_ 开户银行:_开户银行:_ 账号:_ 账 号：_ 邮政号码：_ 邮政号码：_