企业建筑工程劳务分包协议书范本(十四篇).docx

《企业建筑工程劳务分包协议书范本(十四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业建筑工程劳务分包协议书范本(十四篇).docx（129页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 企业建筑工程劳务分包协议书范本(十四篇)企业建筑工程劳务分包协议书范本篇一 代表人： 通讯地址： 联系电话： 劳务分包人(乙方): 资质证书号码: 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 通讯地址： 联系电话： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就分包事项协商达成全都，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、分包工作内容： 4、范围包括： 5、工程监理单位(全称)： 6、工程质量标准：

2、 其次条 作业人员承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 1、开工日期：_年_月_日开工。 2、竣工日期：_年_月_日竣工。 3、总工期为：日历天_天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工规划为准。 第四条承包方式与工程造价 1、承包方式：综合单价承包，工程工程承包单价详见附件一工序单价承包一览表。清单所列单价应视为包括了为实施和完本钱工程所进展的全部工作工程。 2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的治理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场治理、施工调遣、小临设施、施工风险、

3、本钱节省形成的利润，工程完毕后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3、本合同施工均含完本钱项工作全部的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或示意与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列工程外，其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的帮助工作，不再另行计价。 4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决(不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克制的事情)。本

4、工程营业税、城市建立维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第五条 合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进

5、展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 合同价款的支付必需以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人

6、必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： 3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 4、根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 5、对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条 工程质量、验收与保修 1、工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验

7、收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 4、对本工程的质量标准，双方商

8、定如下：_。 第八条 履约保证金 1、合同签订之前，乙方必需向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押，应根据担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。 2、若乙方因自身缘由不能按期进场或不能连续完本钱工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害，甲方有权拘留局部或全部履约保证金，剩余局部在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。 3、乙方在工程施工完成并撤离施工现场后，消失所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加扣5%的手续费，缺乏局部从保存金中扣除。剩余的履约保证金在工程完毕并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。 第九条施工图

9、纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。 2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问准时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准前方可使用。 第十条材料设备的供给 (一)甲方供给的材料、设备 1、甲方供给的主要材料设备，按附件二甲供材料设备单价汇总表计算，相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除

10、。未列明的材料原则上由乙方自行选购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一选购。 2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按1.0元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 (二)乙方的材料、设备 1、乙方按合同规定选购的材料和设备必需满意设计和标准的要求，并供应产品合格证明及检验材料。托付甲方进展检验的，费用由乙方担当，自行检验的工程，其材料、设备应满意业主、设计、监理要求，并应得到以上部门的认可，否则甲方按使用不合格材料、设备处理。 2、由于乙方缘由或技术需要拟代用的材料，必需报请甲方批准，超支的费用由乙方担当。 第十一条乙方驻工地代表和主要人员 1、乙方驻工地代表姓名

11、：_，身份证号码_。 2、乙方驻工地技术负责人姓名：_，身份证号码_。 第十二条甲乙方的工作及责任 (一)甲方工作及责任 1、申请工程开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。 2、编制工程实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监视实施。 3、负责对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进展监视。 4、按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 5、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或削减乙方按合同规定应负的任何责任和义务。 6、依据施工现场状况准时会同监理进展检查验收。 (二)乙方工作及责任 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。

12、 2、负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作，并担当相应的费用，协作甲方做好测量和试验工作，听从甲方的监视和检查。 3、听从甲方在施工中的统一调度，处理好与本工程段其他施工队伍的关系。处理好与其他工程工程施工干扰问题，听从甲方统一调度，不得以此为理由要求甲方增加相关费用。 4、严格根据设计文件和实施性施工组织设计要求进展施工，确保工程创优目标，按合同商定时间完工和交付使用(包括阶段性进度规划)。 5、时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。 6、乙方撤场之前必需将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉，否则甲方有权要求乙方担当赔

13、偿责任。 7、时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必需担当相应责任。乙方必需对所使用的民工就工资发放，运行妥当解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必需优先考虑民工工资。 第十三条 工程检查与签证 1、甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。 2、乙方自检合格以后，按规定格式填写工序检查证及附件后(检查证的填写格式及其完备性、文整要求要听从甲方的指导与监视检查，否则甲方有权要求乙方改正)，通知甲方专业工程师到现场进展检查，验收合格前方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予

14、签证，待乙方改正后重新检查，合格前方可签证。 3、乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进展检查即进展检查即进展后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并赐予乙方不少于_元/次的惩罚。 第十四条工程转包与分包 本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。 第十五条补充协议 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成局部。 第十六条争端与解决 1、本合同具有法律效力，任何乙方违反合同的商定，对方均可提出协商，协商不成可依法

15、申请调解、仲裁、诉讼。 2、在本工程业主没有拨付保存金前，乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉。 3、本合同发生诉讼，选择法院是_ 省_市人民法院。 第十七条 合同的生效和终止 1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。 2、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，双方共同遵守。 甲方(盖章)： 甲方代表(签字)： _年_月_日 乙方(盖章)： 乙方代表(签字)： _年_月_日 企业建筑工程劳务分包协议书范本篇二 承包人： 分包人： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的

16、原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成全都，订立本合同。 1分包工作对象及内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围：土建、安装工程（总包合同内的施工内容） 1.4供应分包内容：1号楼、2号楼、3号楼及地下室土建工程及现场托付的单位工程 2分包工作期限 开头工作日期：20xx年5月30日，完毕工作日期：20xx年6月30日（共计13个月，实际开工时间以书面通知为准） 3质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需到达质量评定合格等级。

17、 质量目标：主体优质构造工程 根底、主体、竣工一次性交验合格 交验“芙蓉杯”（相应评审费用由分包人支付） 4合同文件及解释程序 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1）本合同； 2）本合同附件； 3）本工程的总包合同。 5图纸 承包人应在分包工作开工5天前，向分包人供应图纸三套，由分包人自备本 合同工作有关的标准图壹套。 6工程经理 6.1承包人委派的担当驻工地履行本合同的工程经理为史宣勇 6.2分包人委派的担当驻工地履行本合同的工程经理为朱兆国 7承包人义务 7.1组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。 7

18、.2除非本合同另有商定，承包人完成施工前期的以下工作： 1）向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为：发包人提交的施工场地所具有的实际条件； 2）向分包人提交施工用水、电源； 3）向分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料； 4）向分包人供应相应的水准点与坐标掌握点位置。 7.3负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标。审核分包人的季、月施工规划、物资需用量规划。监视分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验等掌握措施的实施。 7.4负责组织工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定位、沉降观测。 7.5按时供应图纸，准时交付应供材料、设备和合同规

19、定的由承包人所供应的施工机械设备。 7.6按本合同商定，向分包人支付工程款。 7.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 7.8负责分部、分项工程施工方案的审批。 7.9根据地方法规及业主要求对施工现场治理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进展标准治理。 7.10负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。 8分包人义务 8.1熟识总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求，对 本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的娴熟工人投入工作，不得将分包范围内的

20、工作再分包。未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 8.2分包人依据施工组织设计总进度规划的要求，每月底前5天提交下月 施工规划，并按阶段工期要求的提交阶段施工规划，必要时按承包人要求提交旬、周施工规划，以及与完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划，经承包人批准后严格实施。 8.3严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心 组织施工，确保工程质量到达商定的标准。科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，建立满意工程需要的安全治理体系配备相应的人员，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落

21、实安全措施，确保施工安全；加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工。担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 8.4自觉承受承包人及有关部门的治理、监视和检查，承受工程承包人随时 检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。与现场其他单位协调协作，照看全局。 8.5按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示 牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。 8.6按时提交报表、原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收等有 关的相关工作。

22、8.7做好施工场地四周建筑、构筑物、地下管线和已完工程局部的成品爱护 工作，因分包人责任发生损坏分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。 8.8妥当保管合理使用承包人供应或租赁给分包人使用的机具、四周材料及 其他设备。 8.9除非本合同另有商定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包 人担当并履行总包合同商定的、与分包作业有关的全部义务及工作程序。 8.10分包人的其它义务：分包人应严守承包人商业隐秘，严格根据承包人 在本工程中赐予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。分包人不得将本专业分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。不得向第三方（包括发包人）透露双方的隶属

23、关系。假如分包人违反本条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，承包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其去除出场，并由分包人担当一切责任。 分包人应对施工图纸保密，不得向第三方供应本工程施工图纸内容，施工完后应将全部图纸（包括因施工已损坏的图纸）交还承包人。 分包方现场必需配备生产、技术、质量、预算、设材和专职安全等相应治理人员，全部人员必需持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人等必需驻现场。协作承包人及发包人办理各类证照并供应相应人员资格证书。 前期生活临建和生产临建立施均由分包人支付。承包人前期修建的生活临建及生产临建费用由双方核定后由分包人向承包人支

24、付。 分包方在签定本工程合同之日起，分包方向承包方缴纳50万元工程抵押金，以备民工工资发放及工程质量、进度、安全文明施工保证。 工程施工现场道路硬化等现场标化布置由分包方负责。 分包方进入施工现场后，根据相关部门要求应购置的工程保险，费用由分包方自行负责。前期由承包人支付的该费用由分包人向承包人支付。 9安全施工与检查 9.1分包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准进展施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由分包人担当。 9.2承包人应对其在施工现场的工作人员进展安全教育

25、。对进入特别环境进展作业的人员要进展培训。承包人不得要求分包人违反安全治理规定进展施工。 10安全防护 10.1分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向承包人供应安全防护措施，经工程承包人审批后实施。 10.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全措施，经承包人审批后实施。 10.3分包人在施工现场内使用的安全爱护用品如工作服、安全帽、安全带及其他爱护用品应符合工程承包人的统一规定，如分包人需要时应由分包人供应使用

26、规划，经承包人批准后由承包人统一选购，费用由分包人担当。 11事故处理 分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时，分包人应马上上报承包人和分包人的上级部门，同时按国家有关法律、法规对事故进展处理。分包人担当因此带来的一切经济损失。 12保险 12.1分包人必需为从事作业的职工办理意外损害保险，支付保险费用。 12.2保险事故发生时，分包人和承包人有责任实行必要的措施，防止和削减损失。 13材料、构配件的供给治理 13.1本工程中施工中所分用的材料、机具设备等均由分包人负责供应和组织。（商品砼由承包人供应，费用根据进度使用量在向分包人的进度款中按实扣除）13.2包人应在接到图纸后10天内

27、，向承包人提交材料。构配件供给规划，经确认后，承包人应按供给规划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货源并准时交付。需要分包人运输、卸车的，分包人必需准时进展。如质量、品种、规格、型号不符合要求，分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。 13.3分包人应合理妥当保管、合理使用承包人供给的材料、构配件，因保管不善发生丧失、损坏，分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 13.4分包人应合理使用工程材料，将消耗水平掌握在双方协商的范围之内。未经承包人许可，不得将工程材料用于施工措施或手段用料。严禁以任何名义变卖工程材料或工程废料。 14分包工程价格 14.1分包

28、工程价格采纳以下方式中的第4）项计算： 1）固定总价； 2）不同工程的劳务单价，按确认的工时计算； 3）不同工作综合单价，按确认的工程量计算； 4）其它方式：分包人必需确保该工程总赢利不低于12%。凡低于12%的利润差额由分包人足额补足。当工程总赢利大于12%的局部归分包人。（本合同中指的盈利率标准为承包人纯利润，即扣除营业税（3.34%）和企业所得税（1%）后的利润） 15阶段核算和进度报表及进度款 15.1阶段核算：分包人在该工程中应严格根据承包人要求进展阶段核算，及根底、主体、装饰三大阶段进展本钱核算。分包人应确保该工程在根底阶段盈利13%以上，在主体阶段盈利12%以上，装饰阶段盈利12

29、%以上。最终确保总共盈利不低于12%以上。若在承包人的三大阶段核算中，根底阶段没有到达承包人确定的盈利指标，则承包人有权与分包人解除合同，且与规划盈利目标的差额由分包人补足。 15.2进度款收取：分包人应积极主动协作承包人根据合同条款向发包人收取施工进度款。在每月向发包人申报进度款的额度，应确保大于发包人实际预算额的20%以上，并确保真实回收额至少大于实际预算额的5%及以上。分包人应实行一切可能的措施确保每月的进度款按实高效地回收到承包人。 16工程进度款支付 本工程无预付款，分包人自行带资施工至承包人与发包人合同商定的施工进度。承包人向发包人收取进度款到第一笔进度款时，承包人向分包人支付第一

30、笔工程款，支付金额为：收回的进度款扣除12%的利润和税收及企业所得税和承包方供的砼款。以后收回的进度款按此标准支付。 承包人在发包人处收回进度款和工程结算款后7日内向分包人支付工程进度款。 当承包人向发包人收取完最终一笔进度款向分包人支付后，剩余的工程招待与发包人结算完毕后再根据第14条第4条标准支付工程款。 17施工机具、周转材料供给 17.1分包人应优先租赁承包人的机具设备，租赁费用和租赁费支付参照市场状况。 17.2分包人供应租赁给分包人作业使用的机具、设备，性能应满意施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕，运行良好后使用，保证施工需要。 17.3承包人供应给分包人的施工机具、周转材料退

31、还，如有损坏、丧失分包人负责赔偿。 18施工变更 18.1施工中如发生对原工作内容进展变更，承包人应准时以书面形式向分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。分包人根据承包发出的变更通知及有关要求，进展以下需要的变更： 1）更改工程有关局部的标、基线、位置和尺寸； 2）增减合同中商定的工程量； 3）转变有关的施工时间和挨次； 4）其他有关工程变更需要的附加工作。 18.2因分包人自身缘由导致的工程变更，分包人无权要求追加费用。 19施工验收 分包人应确保所完成施工的质量，应符合总包合同商定和承包人商定的质量标准。分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；承包人应当在收到

32、发包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进展验收，验收合格或者承包人在上述期限内未组织验收的，视为分包工队已经完成了本合同商定工作。但承包人与发包人之间的隐藏工程验收结果或竣工验收结果说明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的承包人的相关损失。 20施工协作 20.1分包人应协作承包人对其工作进展的初步验收，以及承包人按发包人或建立行政主管部门要求进展的涉及分包人工作内容、施工场地的检查。隐藏工程验收及工程竣工验收。承包人或施工场地内第三方的工作必需分包人协作时，分包人应按工程承包人的指令予以协作。 20.2分包人按商定完成作业，必需由承包人或施工场地内的第

33、三方进展协作时，承包人应协作分包人工作或确保分包人获得该第三方的协作。 22违约责任 22.1当发生以下状况之一时，分包人或承包人应担当违约责任： 1）分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付20_元/天的违约金；累计总额不超过合同的2%。 2）分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够到达国家规定的最低标准时，分包人应向工程承包人支付结算总价2%的违约金； 3）分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，承包人可依据工程治理的规定要求分包人交纳相应的违约金。 4、承包人不履行支付工程进度款和工程结算款时，向分包人支付违约金。违约金比例为应支付款的2%/月。 4）双方商

34、定的其他条件：无 22.2分包人担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 23索赔 23.1承包人依据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积极协作，保存并出示相应资料，以便承包人能遵守总包合同。 23.2在作业实施过程中，如分包人遇到不利外部条件等依据总包合同可以索赔的状况消失，则承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。 24争议 24.1承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向承包人所在地的人民法院起诉。 24.2发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，

35、爱护好已完工作成果： 1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 2）调解要求停顿合同工作，且为双方承受； 3）法院要求停顿合同工作。 25合同终止、合同份数 25.1双方履行完合同全部义务，分包人向工程承包人交付作业成果，并经工程承包人、发包人、主管部门等验收合格后，承包人向分包人的工程款支付完毕，本合同终止。 25.2本合同正本2份，具有同等效力，由工程承包人和分包人各执1份；本合同副本4份，工程承包人执2份，分包人执2份。 26补充条款 26.1税金：营业税及附加、企业所得税由承包人负责缴纳。 26.2保函及民工保证金：本工程的民工保证金根据相应标准由分包人向承包人缴纳。 26

36、.3分包人不得以承包人及承包人工程部的名义在外签订各类合同。分包人不得私自雕刻承包人及承包人工程部公章。 26.4承包人每次向分包人支付工程款时，分包人应供应相应等额的正规发票。发票应根据材料款、人工费等进展按要求配置。 26.5分包人负责到建立主管部门办理相应的备案手续并担当相应费用。 27合同生效 合同订立时间：20xx年5月30日 合同订立地点： 本合同及附件双方商定双方签字盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住宅：住宅： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 时间：时间： 企业建筑工程劳务分包协议书范本篇三 房屋建筑工程劳务分包合同范本 发包单位(甲方)：_

37、承包人：(乙方)：_ 依据中华人民共和国民法典和建立安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1、工程名称： _ 工程地点：_ 工程内容： 含如下内容：地下室根底承台及根底梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价： 按下室占地面积_元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价风格差)。 工 期：第2条：合同使用标准和法律 2.1、合同使用标准：_ 2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建立安装工程承包合同条例 第

38、3条：甲方工作 3.1 公布工地各项治理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进展检查、催促，监视施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 3.2根据合同条款按时按量支付工程款。 3.3如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。 3.4负责加强安全治理、完善安全规章制度，做好安全设防。 3.5对乙方违反各种治理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不听从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造

39、成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。 第4条：乙方工作 4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止， 4.2 乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进展破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平坦完好。预留钢筋必需按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。 4.3 前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可开头施工，施工中乙方必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按

40、完成的50%结算。 4.4 乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中，甲、乙双方必需严密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必需留意安全，上班必需安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 第5条：工程款 工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期

41、间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。 第6条：合同的生效与终止 合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。 第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。 第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 企业建筑工程劳务分包协议书范本篇四 发包方(甲方) 承包方(乙方) 依照国家有关法律法规，经双方协商全都，签订本合同，并严厉履行。 第一条工程名称: 其次条工程地点： 第三条承包范围： 第四条承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运

42、输机具、操作工具等由甲方供应。 第五条工期：_年_月_日，至_年_月_日。 第六条工程质量： 1、质量标准：合格 2、甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工标准细心组织施工，确保工程质量。如质量不合格，必需返工处理，其工料损失由乙方担当。隐藏工程由甲乙方及监理共同验收全格前方可进展下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方消失问题必要重新施工的甲方应按合同(或市场价)赐予乙方结算工费。 第七条工程价格：建筑面积_/，单价_，总价_万元。 第八条工期及付款方式： 工期在施工材料及设备准时供给，工程部有效的组织各道工序正常施工于_前完工，如因施工人员配备