住宅装饰装修工程合同.docx

《住宅装饰装修工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宅装饰装修工程合同.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、住宅装饰装修工程合同 甲方(物业治理单位)_联系电话：_ 乙方(装修人)_联系电话：_ 丙方(装修施工单位)_联系电话：_ 为了标准小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及治理行为，维护小区正常秩序和公共利益，依据国家物业治理条例、建立部住宅室内装饰装修治理方法等相关法规，对本小区_栋_房装修治理效劳事宜，达本钱协议。 一、装修工程或方案(可加附页) 1、_; 2、_; 3、_; 4、_. 二、装修期限 装修期限为_年_月_日至_年_月_日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修治理协议。 三、装修制止行为 1、破坏或擅自改动建筑主体和承重构造; 2、擅自增加楼面荷载; 3、在承重墙上

2、穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，撤除连接阳台的墙体; 4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水; 5、破坏卫生间、厨房的地面防水层; 6、违法搭建建筑物、构筑物; 7、破坏或擅自转变住宅外观，擅拘束非承重墙上开门窗; 8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线; 9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备; 10、其他影响建筑构造和使用安全的行为。 四、装修治理规定 1、装修施工人员进入小区需佩带装修出入证，并承受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员装修出入证_个，交纳押金_元/个共_元。 2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看管施工现

3、场，乙方应向甲方申报登记。 3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。 4、施工时间为每天8：00-12：00、14：00-18：00，其余时段制止施工。 5、装修施工期间，丙方须对各种管道口实行爱护措施，避开杂物进入管道造成堵塞。 6、甲方在履行治理职责时有权实行以下措施，乙方及丙方不得拒绝或阻碍： (1)要求乙方或丙方供应有关资料; (2)进入装修现场进展检查; (3)制止违规装修行为，要求停工或整改; (4)向政府有关部门报告; (5)实行_措施; (6)_; (7)_. 五、室外设施及防盗门窗的安装规定 1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定

4、的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则根据甲方指定的统一位置进展标准合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。 2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。 3、_. 六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置 1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要临时堆放的应尽快清理;不准时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进展处置，处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。 2、装修垃圾清运采纳以下第_种方式： (1)自行清运。乙方或丙方必需于每天18：00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进展清运的，甲方将代其进展清运，

5、清运费用按_元/车(缺乏一车按一车计)从装修保证金中扣除。 (2)托付甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_元/车，缺乏1车按1车计。 3、_. 七、装修保证金及治理效劳费用 1、本协议一经签订，乙方即按以下标准向甲方交纳装修保证金： 【】住宅物业每户_元; 【】非住宅物业每户_元。 2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。 本站合同范文 建材订货合同范本 简洁装修合同 工装装修合同 门面店面装修合同

6、办公室装修合同 室内装修合同3、乙方按商定向甲方支付装修效劳费_元。 4、_. 八、其他商定 1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当马上组织修复;造成经济损失的，乙方应与受损人协商进展合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。 2、_. 3、_. 4、_. 甲方(盖章)_ 乙方：_ 负责人(签名)_ 装修人(签名)_ _年_月_日 _年_月_日 丙方(盖章)_ 负责人(签名)_ _年_月_日 住宅装饰装修工程合同【2】 发包人编号： 承包人编号： 备案编号： 鉴证编号： 发包人： 承包人： 根据中华人民共和国合同法、中华人

7、民共和国建筑法、住宅室内装饰装修治理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。 第1条 工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容：房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。 1.3承包范围： 1.4承包方式：双方商定实行以下第 种承包方式： (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包局部材料; (3)承包人包工、发包人包料。 1.5 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 总日历工期(包括法定节假日)： 日 第2条 合同价款与支付 2.1合同价款 金额(人民币大写)： ￥： 2.2合同价款采纳方式

8、 双方商定本合同价款采纳第 种方式确定。 (1)采纳固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采纳可调价格，根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和竣工结算。 (3)本钱加酬金 2.3工程预付款 合同生效后，发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例： 2.4工程款(进度款)支付 (1)工程款支付方式： (2)工程款支付金额和时间： 工程变更调整的合同价款及其他条款中商定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。 发包人不按合同商定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进展，承包人可停顿施工，由发包人担当

9、违约责任。 第3条 施工图纸 双方商定施工图纸实行以下第 种方式供应： (1)发包人自行供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。 第4条 发包人工作 4.1指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋治理机构办理申报登记，并应当与物业治理单位签订装饰装修治理效劳协议，主动承受监视治理。如的确需要拆改原建筑主体和承重构造或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手

10、续。 4.3向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明使用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。 4.4负责去除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。 4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进展现场交底。 4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无力量处理也可托付承包人处理，担当相应的费用。 第5条 承包人工作 5.1指派 为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 5.2严格根据图纸或作法说明及质量标准进展施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。 5

11、.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 5.6保证装饰装修现场的.干净，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第6条 材料供给 6.1装饰装修工程使用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 6.2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成

12、损失，责任由发包方担当。 6.3凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、标准和样品要求选购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。 第7条 安全生产和防火 7.1发包人供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计标准。 7.2发包人供应确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生安全或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。 7.3承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，根据规定实行必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进展焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产

13、的安全。 7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应担当由此引发的一切经济损失。 第8条 工程质量及验收 8.1双方商定本工程质量应到达国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。 8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收标准为质量评定验收标准。 8.4发承包双方应准时办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。 8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续

14、。 8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责选购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。 第9条 工程变更 9.1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应准时办理变更洽商签证，方能进展该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期。 9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人批准。 第10条 竣工结算 10.1工程竣工合格后，承包人应准时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。 10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正值理由不办理结算，应担当违约

15、责任。 第11条 工程保修 11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。 第12条 违约责任 12.1由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按付款额的 支付滞纳金。 12.2由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 元违约金。 工程质量达不到双方商定的质量标准，扣除工程总价的 %。 12.3承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(

16、包括罚款)由承包人负责并担当损失。 12.5承包人向发包人推举使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。 12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 12.7因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 12.8双方商定其它违约责任： 第13条 争议的解决方式 13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第 种方式解决： (一)提交大连仲裁委员会仲裁; (二)依法向工程所在地人民法院起诉。 第14条 不行抗力 14.1双方关于不行抗力的商定： 第15条 保险 第16条 合同生效 16.1合同生效日期： 第17条 合同份数 17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。 双方商定合同副本份数： 第18条 合同备案、鉴证 18.1合同备案、鉴证：(现场签字) 发包方： 身份证号： 承包方： 身份证号：