修缮修理合同模版.doc

《修缮修理合同模版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《修缮修理合同模版.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、协议编号： 修缮修理协议甲方: 乙方: 2年*月11 / 11修缮修理协议 协议编号:甲方（定作人):乙方(承揽人）: 依据有关中华人民共和国协议法及国家关于法律、法规规定,甲、乙各方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方修缮修理事宜达成一致建议或意见,特签订本协议，以资信守。 第一条修缮修理项目及名称、数量、报酬修缮修理项目及名称计量单位数量或工作量报酬单价金额合计人民币金额（大写)：（注：空格如不够用,可以另接)第二条 定作人保证其有权对上述_进行修缮修理。 第三条 承揽人保证其具修缮修理的资格/资质证照,是有权从事修缮修理的企业。第四条材料材料名称品牌

2、商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人交付日期消耗定额单价价款 (注:空格如不够用,可以另接） 第五条 检验 1定作人检验承揽人提供材料的标准:_、方法：_、时间：_、地点：_。 5.承揽人检验定作人提供材料的标准：_、方法：_、时间：_、地点:_。 第六条修缮修理时间从_年_月_日到_年_月_日。 第七条质量要求 修缮修理项目应符合_的规定和要求,详细的技术标准、质量要求包括:_。 第八条资料文件资料提供 8.1 定作人于_时间,以_的方式向承揽人提供以下技术资料文件资料、图纸：_。 8承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后

3、的_日内答复。 第九条转包 9. 定作人(是否）同意将定作物的主要工作交由第三人履行；可以交由第三人履行的工作包括：_。 .2 如定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人履行的，应当就该第三人履行的工作成果向定作人负责。 9.3 如定作人同意，承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人履行。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人履行的,应当就该第三人履行的工作成果向定作人负责。第十条 保密 101 承揽人应当就以下方面保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料文件资料。1.2 各方同意在本协议执行过程中了解到的与各方关于的内容及数据或信息确认为秘密。 10各方负责确保其雇员和受雇第三方

4、应严格遵守保密义务。 1.4 定作人对其专有秘密信息自行负责。 第十一条 中途变更的后果 定作人中途变更修理修缮工作的要求，造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 第十二条 协助12.1承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：_，并满足以下要求:_。 2.2定作人不履行协助义务致使承揽工作未能履行的,承揽人可以催告定作人在_日内履行协助义务,并可以顺延履行期限。 123定作人逾期不履行协助义务的,承揽人可以解除协议。 第十三条监督 承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验,但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。 第十四条 保管义务 承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及履行的工作成果。因

5、保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。 第十五条更换部件 51部件更换可能会影响_的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。 12定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件,如有特殊情形，承揽人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。15.3更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_授权的修理修缮(服务）中心提供的部件价格。定作人可以在经承揽人书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。 15.4 承揽人未经定作人同意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同

6、意的第三方更换或拆卸部件。第十六条 交付 修缮修理项目完工后,交付时间：_,交付方式:_,交付地点:_。 第十七条 验收17.1各方商定由_来进行本次修缮修理的验收工作，并向其支付规定协议价款_元。该部分费用由定作人来负担。 12修缮修理项目检验标准依据_,详细验收时间为:_。 第十八条修缮修理的协议总价 本次修缮修理的协议总价为_元，定作人在_年_月_日前向承揽人预付材料款(大写)_元。 第十九条结算方式 19. 修缮修理协议总价包括(但不限于)报酬与材料费的结算方式为：_。 19.2 修缮修理协议总价的付款时间为_。 第二十条保修 20.修理修缮标的物修复后，对于该标的物的同一故障,承揽人

7、提供_个月的保修。但下列情形不属保修范围： 2.11 他人擅自拆装或操作失误造成的损毁; 20.12使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;20.1.3因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损毁；201.4因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损毁。 20.2承揽人对修缮修理项目的质量承担保修责任,保修期从_年_月_日至_年_月_日。 23 保修期内,定作人按协议总价的_预留质量保修金,保修期满无质量问题的予以退还。 0.修缮修理标的物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以修理修缮，并按本协议第23款的商定承担违约责任。 第二十一条违约责任 21.1承揽人逾期履行修缮修理工作或履行的修缮修理

8、工作质量不符合协议商定标准的,是承揽人违约;定作人逾期支付协议价款的,是定作人违约。 21.2 因承揽人违约致使定作人遭受损失或向第三人承担经济责任（包括（但不限于）停窝工损失，向建设单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的所有经济损失。 21. 承揽人履行的修缮修理工作质量不符合协议商定标准的，定作人有权拒绝验收；承揽人应负责履行修缮修理项目至协议商定标准。如承揽人未按定作人要求修理修缮，定作人有权要求其继续履行协议，或解除协议并另行委托他人修理修缮,费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。定作人解除协议的,承揽人还应向定作人支付协议总价3%

9、的违约金,不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。 第二十二条协议的变更 本协议履行期间,发生特殊情形时，任何一方需变更本协议的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,各方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为协议不可分割的部分。未经各方签署书面资料文件，任何一方无权变更本协议,否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十三条 协议的解除 如发生下列情形,各方有权单方面立即解除本协议。 23.1 在没有特殊原因的情形下,各方有一方未能履行本协议的义务。 23.2 未经定作人同意而擅自更换部件。233更换部件时,未经定作人同意擅自更换非原装品牌或假冒伪

10、劣的部件产品,承揽人退还定作人所付的部件费用,并免费更换原品牌部件，如造成设备损毁，承揽人要按*场价格进行赔偿。 3.4未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。 第二十四条 协议的转让 除协议中另有规定外或经各方协商同意外,本协议所规定各方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意，均属无效。 第二十五条 声明及保证 51 定作人的声明及保证 2.1 定作人保证其有权签署并有能力履行本协议。 25.1.2在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本协议造成或产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行

11、政行为。 25.2承揽人的声明及保证 25.2.1 承揽人保证其有权签署并有能力履行本协议。 25.2在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本协议造成或产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 第二十六条通知 26.1依据有关本协议需要一方向另一方发出的所有通知以及各方的资料文件往来及与本协议关于的通知和要求等,必须用书面形式，可采用_（书信、传真号码、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。6.2 各方通讯办公地址如下：_。 26.3一方变更通知或通讯办公地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方；否则

12、，由未通知方承担由此而引起的有关责任。 第二十七条争议的处理 2.1 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。 7. 本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决，也可由关于部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决: 2.2.1提交_仲裁委员会仲裁; 27.2依法向_人民法院起诉。 第二十八条不可抗力 28.如本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议项下的所有或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。 22声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提

13、供关于此种不可抗力事件及其延续时间的适当证据及协议未能履行或者需要延期履行的书面资料文件资料。声称不可抗力事件致使其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽所有合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。8.3不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,各方须立即恢复履行各自在本协议项下的所有义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力,则各方可协商解除协议或暂且延迟协议的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，未能免除责任。28. 本协议所称“不可抗力”是指

14、受影响一方未能合理监控的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议所有或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括（但不限于)自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十九条 协议的说明 本协议未尽事宜或条款内容不明确，协议各方当事人可以依据有关本协议的原则、协议的目的、交易习惯及关联条款的内容，依照通常理解对本协议作出合理说明。该说明具备约束力，除非说明与法律或本协议相抵触。 第三十条 补充与附件本协议未尽事宜，依照关于法律、法规执行，法律、法规未作规定的，

15、各方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组建部分,与本协议具备同等的法律效力。 第三十一条 协议的效力 1.本协议自各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或协议专用章之日起生效。 31.2本协议正本一式_份,各方各执_份,具备同等法律效力。 (此页无正文为签署页)甲方(定作人):_乙方（承揽人):_法定代表人：(签字）_ 法定代表人:（签字)身份证号码：_ 身份证号码：_住址：_ 住址：_邮政号码：_ 邮政号码：_电话：_电话：_开户银行:_ 开户银行：_账号：_ 账号：_委托代理人：（签字）_委托代理人:(签字)_签约日期：_ 签约日期:_签约地点：_ 签约地点：_