绿化种植合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf

《绿化种植合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化种植合同建筑绿化工程_建筑-绿化工程.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、绿化种植合同 绿化施工合同协议书 发包人（全称）：南通市通州区兴仁镇阚庵东村村民委员会 承包人（全称）：南通艳阳园林工程有限公司 依照中华人民共和国民法典及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。第一条：工程基本概括 1、工程名称：阚庵东村景观改造项目 2、工程地点：四安镇阚庵东村 3、工程内容：绿化种植 4、工程立项批准文号：5、资金来源：第二条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围所有内容；2、绿化工程承包范围内种植土人工整理、苗木栽植；3、苗木养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好景观效果

2、。4、土建工程质量保修。第三条：施工工期限共 30 个工作日。议定自 2017 年 1 月 22 日开工，至 2017 年 2 月 22 日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。第四条：工程质量标准：在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程验收工作。如因施工原因造成质量不符要求而发生返工费用，由承包人负责。绿化种植合同 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供材料符合本合同约定质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，

3、给发包人造成损失，承包方应足额赔偿。第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。1、本工程采用 承包方式；全包 2、工程价款 82985.33 万 元（暂定价以决算价为准）。3、付款方式：工程竣工验收后结算总工程款 80%，养护期 12 月后结清 20%余款 第八条：双方权利和义务 1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理；承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位现场管理和对绿化工程养护监督考核；2、发包人工作：做好施工场地“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木保护工作；3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管

4、线和邻近建筑物，施工场地清理工作；提供施工组织设计和进度计划。第九条：种植要求 1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。第十条：初步验收：承包人在按照规定施工期限完成栽植工程 1 个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请 14 日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。第十一条：工程变更：承包人在工程变更 14 天内，提出变更工程价款报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；工程有限公司依照中华人民共和国民法典及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信

5、用原则双方就本建设工程施事项协商一致订立本合同第一条工程基本概括工程名称阚庵东村景观改造项目工程地点四安镇阚庵东村工程内容绿化工程承包范围内种植土人工理苗木栽植苗木养护管理保证养护期内苗木地被植物正常生长并保持良好景观效果土建工程质量保修第三条施工工期限共个工作日议定自年月日开工至年月日全部栽植结束如遇雨雪和其他原因不能施工国家施工及验收规范何等好隐蔽工程分项工程验收工作如因施工原因造成质量不符要求而发生返工费用由承包人负责绿化种植合同第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场并应保证其所提供材料符合本合同约绿化种植合同 1、合同中已有适用于变更工程价格，按合同已有价格变更合同价

6、款；2、合同中只有类似于变更工程价格，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。第十二条；检验标准、方法、地点及期限；1、工程施工验收标准：城市绿化工程施工及验收规范cjj/t82-99；2、养护管理：发包人对承包人栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核 第十三条：竣工决算：1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后 28 日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更内容，进行工程竣工决算。2、发包人收到承包人递交竣工决算报告及结算资料后

7、28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后 28 天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。第十四条：质量保修：养护期为 12 个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。第十五条 履约保证金 承包人在签定合同时，向发包人交纳 元履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。第十六条 合同解除 1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法

8、进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；3、承包方将其承包全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；工程有限公司依照中华人民共和国民法典及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用原则双方就本建设工程施事项协商一致订立本合同第一条工程基本概括工程名称阚庵东村景观改造项目工程地点四安镇阚庵东村工程内容绿化工程承包范围内种植土人工理苗木栽植苗木养护管理保证养护期内苗木地被植物正常生长并保持良好景观效果土建工程质量保修第三条施工工期限共个工作日议定自年月日开工至年月日全部栽植结束如遇雨雪和其

9、他原因不能施工国家施工及验收规范何等好隐蔽工程分项工程验收工作如因施工原因造成质量不符要求而发生返工费用由承包人负责绿化种植合同第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场并应保证其所提供材料符合本合同约绿化种植合同 5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；6、一方依据本条 2、3、4、5 款约定要求解除合同，应当书面通知对方，并在发出通知前 7 天造知对方，通知到达对方时合同解除；7、合同解除后，不影响双方在合同中约定结算和清理条款效力。第十七条 合同终止 发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程

10、后，本合同即告终止。第十八条 安全施工 承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故责任和因此发生费用，由承包人承担。第十九条 违约责任 发包方、承包方双方应严格按照本合同约定全面履行自已义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款 5%违约金，并足额赔偿给另一方造成实际损失。第二十条 争议解决 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第（一）种方式解决；（一）、提交仲裁委员会仲裁。（二）、依法向人民法院起诉。第二十一条 合同生效和份数 合同订立时间：年 月 日 合同订立地点：合同约定：本合同一式肆份，发包方保存

11、贰份，承包方保存贰份。工程有限公司依照中华人民共和国民法典及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用原则双方就本建设工程施事项协商一致订立本合同第一条工程基本概括工程名称阚庵东村景观改造项目工程地点四安镇阚庵东村工程内容绿化工程承包范围内种植土人工理苗木栽植苗木养护管理保证养护期内苗木地被植物正常生长并保持良好景观效果土建工程质量保修第三条施工工期限共个工作日议定自年月日开工至年月日全部栽植结束如遇雨雪和其他原因不能施工国家施工及验收规范何等好隐蔽工程分项工程验收工作如因施工原因造成质量不符要求而发生返工费用由承包人负责绿化种植合同第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场并应

12、保证其所提供材料符合本合同约绿化种植合同 发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：工程有限公司依照中华人民共和国民法典及其他有关法律法规遵循平等自愿公平和诚实信用原则双方就本建设工程施事项协商一致订立本合同第一条工程基本概括工程名称阚庵东村景观改造项目工程地点四安镇阚庵东村工程内容绿化工程承包范围内种植土人工理苗木栽植苗木养护管理保证养护期内苗木地被植物正常生长并保持良好景观效果土建工程质量保修第三条施工工期限共个工作日议定自年月日开工至年月日全部栽植结束如遇雨雪和其他原因不能施工国家施工及验收规范何等好隐蔽工程分项工程验收工作如因施工原因造成质量不符要求而发生返工费用由承包人负责绿化种植合同第五条材料和设施供应凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场并应保证其所提供材料符合本合同约