水泥稳定层施工合同建筑建筑材料生产技术_建筑-建筑材料.pdf

《水泥稳定层施工合同建筑建筑材料生产技术_建筑-建筑材料.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥稳定层施工合同建筑建筑材料生产技术_建筑-建筑材料.pdf（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水泥稳定层施工合同 1/10 篇一：水稳基层施工合同 水稳层施工合同 甲方：乙方：因工程建设需要，甲方将工程水泥稳定碎石基层工程委托乙方施工。为明确双方责任，经双方协商，特签定本合同，以资共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容与工程量：工程内容：5%水泥稳定碎石，包括相应的配合比验证、水稳料搅拌、运输、摊铺、养护、试验检测等工作。工程量：详见本项目设计图。上述工程量为暂定数量，不能作为最终结算和支付的依据。结算按照经甲乙双方认可的实际施数量确认。四、承包形式与计量方法：1、甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面，一次提供的工作面不少于5000m2，如工作面提供不完整，需要对工作面进行

2、清理，清理费用由甲方负责。2、包工综合单价：元/方，合同金额暂定大写人民币万元整(小写：￥元)3、上述单价中包括（但不限于）完成该项目所需的试验检测、劳务、机械、质量自检、缺陷修复、管理、保险（意外伤害险）、利润、税金等费用，以与风险费用等。五、合同工期 自 2012 年 月日开始至 2012 年 月日止，个日历天。六、工程造价与结算方式：1、工程造价：本合同为单价合同。工程造价按施工中实际工程量（甲乙双方现场代表签字确认）以本合同相应的单价计算。1./42、结算方式：甲方每天下午 18:00 之前支付当天完成工程量的 65%，待工程全部结束，支付额达到总价的 65%，待甲方、监理、业主与相应

3、的试验检测机构检测合格并出具相应的检测报告后，甲方将总价的 30%支付给乙方，待工程验收通车 180 天，未发现因水稳层的质量缺陷造成的质量问题后，甲方将剩余的总价的 5%支付给乙方。七、工程质量与验收标准：工程质量确保优良，乙方必须严格按工程施工图设计，精心组织施工，满足相应规范要求，认可建设单位、监理单位与甲方的相关质量要求和规范与检验标准。八、甲方职责：水泥稳定层施工合同 2/10 1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。2、甲方与时为乙方提供施工所必须的施工图纸与监理或业主下达的其它指令。3、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，协调业主、监理的关

4、系。4、如甲方要求乙方加班，在自然条件和施工条件允许的情况下乙方必须服从，并根据工作需要增加人员和相应配套设备，否则甲方有权利对乙方进行处罚。5、甲方应指定现场签单负责人：（签字）此负责人所有签字代表甲方。6、甲方在接到乙方要求验收通知单的 24 小时内对乙方做的工程项目进行签字验收。（水稳层验收单见附表 1）7、甲方应向乙方进行详细的技术交底工作。九、乙方职责：1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范与图纸中和业主对该工程的技术要求，精心组织施工。2、保质保量、保安全如期完成所承担的工程。3、必须固定一名负责人（签字），此负责人在现场指导施工，所有签字代表乙方。4、工程实施过程中，乙方应与时

5、向甲方报告施工进度、施工质量、安全情 2./4 况和施工中存在的问题。5、进行施工前乙方必须先进行试验段的施工，在试验段施工得到甲方与相关单位的认可后，再进行正常施工，试验段签认表由甲方提供。6、乙方严格按照甲方的技术交底工作进行施工。十、其它：1、乙方必须保证每天至少摊铺一层，中间不得留有横向与纵向接缝。2、乙方必须完成施工前所有的试验检测，并且取得相应的合格的试验报告，施工完毕之后必须保证水稳的试验检测项目满足图纸、监理与甲方要求，如有不合格，甲方将扣除相应的质保金。3、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员、工

6、程的安全、质量事故，一律由乙方自负。4、如若验收质量不合格，乙方必须在甲方要求的期限内无条件返工，并赔偿甲方与乙方签订合同总造价 50%的损失和相应的信誉度损失。5、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿，只有甲方得到相应的赔偿后，甲方根据实际情况可对乙方的价款进行调整，具体调整办法双方协商处理。十一、合同争端的解决方式：双方协商解决。层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方

7、法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 3/10 十二、未尽事宜双方协商解决。本协议书一式叁份，每份共 4 页；甲方执二份，乙方执一份，均具有同等法律效力。十三、合同签订地点：甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人（现场代表）：

8、法人（现场代表）：联系电话：联系电话：3./4 附表 1 水稳层验收单 甲方（章）：施工里程（桩号、位置、坐标）：施工时间：根据乙方（章）：，该段水稳层已经满足相关要求，同意验收。甲方代表（签字）：时间：乙方代表（签字）：4./4 篇二：水稳层施工合同 水泥稳定碎石基层工程施工合同 甲方：福州晋丰市政工程有限公司桂湖温泉小镇路网工程（一期）项目部(以下简称甲方)乙方：班组 （以下简称乙方)甲方承接福州市晋安区桂湖温泉小镇路网工程（一期）施工，为保证工程按期、保质完成，同意由乙方组织作业班组对工程内结构物工程进行组织施工。为明确双方的权利和义务，甲乙双方本着精诚协作、互利互惠的原则，经双方友好协

9、商，订立如下施工合同，以资双方共同遵照执行。一、工程名称：桂湖温泉小镇路网工程（一期）水泥稳定碎石基层工程。二、工程地点：晋安区宦溪镇湖中村、垄头村。三、施工内容：本标段的水泥稳定碎石基层工程，具体内容：1、水泥稳定碎石拌和、运输；2、水泥稳定碎石基层摊铺与为完成上述工作项目所需的其他所有辅助工作项目。四、工程单价：乙方采用包工不包料形式，以设计图纸施工水泥稳定碎石基层计价，每立方米 21 元。包工范围：混凝土搅拌机、搅拌机的安装拆卸、拌和站水池的砌筑、拌和时砂石料的上料、水泥稳定碎石拌和、运输（含车辆与驾驶员工资）、水泥稳定碎石基层摊铺（采用人工摊铺）等所完成工作所需的人员、机械费用。五、工

10、程量的计算：一切施工数量以现场实际收方面积乘设计厚度得体积为准结算。六、施工工期 层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确

11、认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 4/10 1、各项具体工程的开工、竣工时间以甲方实施性施工进度计划为准。如遇雷雨、人为不可抗拒的自然因素等影响，工期可相应顺延。2、乙方应根据工程施工需要进足机械、劳力，并服从甲方根据工程进展情况对机械、劳力做出调整，如因乙方管理不善或因机械、劳动力不足影响工程进度达不到工期要求，甲方有权对本合同范围内的施工任务进行分割，直至将乙方清除出场，乙方不得违背并负全部责任。七、工程质量 施工过程中，乙方必须认真执行水泥稳定碎石配合比拌和、施工设计图与规范的要求，使工程一次合格率达 100%，质

12、量满足验标合格要求，特别应做到如下几点：1、接受甲方技术人员与现场管理人员的指导；2、施工活动符合监理程序，所做工作需得到监理工程师质量合格的认定手续，否则按监理工程师的指示自费整改到令监理工程师满意的地步并取得签证手续；3、施工的过程符合jtj034-2000 公路路面基层施工技术规范，施工结果满足验标要求；4、对质量有争议时以规范和验标的条款由第三方认定；6、乙方应加强教育，提高全体员工的质量意识，科学安排，精心施工，并积极配合业主、监理工程师或甲方的质量检查，并无条件为此提供便利的条件；因乙方管理不力、操作不当问题导致达不到上述质量目标的，乙方应无条件在甲方要求的时间内进行返工直至达至质

13、量验收标准，否则甲方不予验收计价，勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。八、双方责任和义务(一)、甲方责任 1、对业主负责，并协调一切工程范围内的事务。2、提供施工图纸，负责技术指导工作，并在工程开工前做好技术交底、安全交底工作。3、负责测量与施工放样并指导施工管理。4、甲方负责水泥、砂、碎石材料的供应；乙方负责按规范要求、施工配合比施工操作，施工期间应服从甲方现场施工人员、业主单位、监理单位对工程质量、标准的监督、管理；如因乙方不服从管理或因操作不规范造成的质量问题，由乙方负责返工至合格为止。5、甲方应做好现场的三通，即拌和站的场地、水、电必须到位

14、。6、正常施工时如果因群众干扰，甲方出面协调处理。7、应经常对工程进行检测，有不符合要求的地方与时通知乙方修正处理。8、甲方负责提供水泥储藏罐。9、乙方工人住宿水电由甲方负责。层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历

15、天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 5/10 10、乙方所完成合格工程量每月底进行验收计价。11、双方商定的其他责任和义务。(二)、乙方责任 1、应全面履行甲方与业主签订的施工合同，服从甲方、监理工程师的管理。2、必须服从甲方管理人员的组织安排，认真按现行的施工规范、标准(包括安全规范)进行施工，如有违反，甲方有权对乙方进行处罚(包括经济处罚)。3、在施工前应对员工做好技术交底和安全交底，杜绝一切质量和安全事故的发生。4、积极配合

16、甲方人员以与业主、监理人员的检查指导。5、乙主应绝对维护甲方的形象，加强员工的法律知识教育，保证其所属的员工遵纪守法，不得有赌博、偷窃等违法乱纪行为发生。6、承担所属人员、机械设备的调遣、撤场等全部费用。7、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，乙方负全部责任；并由此导致政府相关部门、业主与监理驻地办的处罚的由乙方自行负责，同时甲方将追究乙方责任。8、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他班组的关系。9、乙方不得随意提出退场，如果因自身原因中途主动退场，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方

17、责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资。11、乙方应按照甲方现场管理人员安排施工，乙方不得无故停工，若停工，一天罚 5000 元，五天以后自动退场，应赔偿甲方所有损失。12、乙方应到场机械设备：500l 强制式混凝土搅拌机一台，砼运输车六辆与水泥稳定层施工必备的其他设备。13、若乙方不服从甲方技术人员的要求施工水泥稳定层，使标高达不到要求，造成面层沥青砼超量，超量部份由乙方负责，费用由甲方在支付乙方工程款中扣除。14、乙方必须按甲方提供的节点工期内完成节点工程，如超过时间，乙方给甲方每天 2000 元的罚款，雨天顺延。15、双方商定的其他责任和义务。九、计量支付 1、工程量按实际发

18、生计量。2、本月 15 月-20 日甲方支付乙方上月已完成合格工程进度的 80%工程进度款。3、乙方承包工程完工后，经验收合格后三个月内付清工程余款。层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程

19、造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 6/10 十、其他事项 1、未尽事宜经双方协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若有争议，双方本着互谅互让的精神协商解决，必要时可提交甲方属地合同仲裁机关仲裁，调解不成，由甲方属地法院裁决。2、本合同一式肆份，双方各执两份，自签订之起生效，双方权力义务履行完毕后失效。甲 方：身份证号：电 话：年月日 签订地点：乙 方：身份证号：电 话：日篇三：水稳层施工劳务合同 道路水稳层施工劳务合同 发包方（以下简称甲方

20、）：承包方（以下简称乙方）：根据合同法和建筑法与相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“道路水稳层工程”协商一致，特订立本合同。一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）工程内容：甲方委托乙方承担道路水稳层工程的施工任务，含 4%水泥稳定碎石底基层、5%水泥稳定碎石基层，具体包括以下工作内容：1、测量工作 摊铺前路基的高程测量，摊铺前控制摊铺厚度的高程测量，摊铺碾压后的高程测量，以与配合甲方测量人员的中桩、边桩测量放样，打钢钎、划边线与挂钢丝等。2、摊铺前的准备工作 水稳层拌合站建设：含拌合设备进场、安装就位、调试；取水设备安装、调试；储水池修建、电力搭设等（

21、以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责，甲方负责散装水泥储存设备的安装）；现场准备：清理路床，路基洒水湿润，摊铺机、压路机就位，测量挂线，以与其它相关准备工作（以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责）；3、施工中的工作 装载机上料，混合料的拌合，自卸车装运至现场、卸料，指挥卸料，摊铺机铺筑，人工配合修补调平，压路机压实，洒水与覆膜养护（薄膜由乙方负责提供，并由乙方负责覆盖、拆膜与转场，养护时间以实验检测合格后为层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水

22、稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 7/10 准），摊铺机无法摊铺地段人工摊铺碾压、夯实（以上工作所需设备、机具、材料、燃料、人工等均由乙方自行负责）；4、

23、施工结束后 废料清理（包括养护期间飞石的清扫），摊铺机转移，工器具、警示标牌转移，路障设臵与转移，配合甲方做各种检测，对已摊铺的作业面养护与杂物清理，两侧边坡清理与拍实，对不符合质量要求的已铺水稳层与时处理，夜间或不能施工时段的看守，成品保护。二、计量支付办法（一）计量办法：水泥稳定碎石底基层、基层：乙方以 元/m3(铺筑厚度乘以实际铺筑面积)单价实行包干。摊铺宽度按“设计路面宽度+两侧必要的加宽宽度（以甲方的技术交底为计量依据）”，厚度按施工前甲方规定的厚度计量。结算工程量总量不得超过设计工程量或对业主计量工程量，否则按设计工程量或对业主计量工程量中较小的工程量计量。（二）支付办法：每月的

24、10 日前，甲方对乙方上月完成的工程量进行中间计量结算，甲方按乙方上月结算金额的 70%在结算完成后 10 天内支付乙方。经监理、业主与质检部门检测验收合格后，支付剩余款项的 20%，余10%为工程押金，整个工程项目交工后 1 个月内支付清乙方剩余款项。（三）如业主因拨款手续等原因延付甲方工程款，则甲方亦可相应延付乙方的工程款，乙方在此表示充分理解和接受，并不得向甲方主张延付部份工程款项的利息。（四）本合同不支付工程预付款，更不借款给乙方，乙方必须具备满足本工程的流动资金。三、项目工期 开工日期：年 月 日；完工日期：年 月 日。四、质量标准 本项目工程质量标准：合格 五、甲、乙双方权利、义务

25、（一）甲方权利、义务：1、甲方项目部作为甲方现场的管理机构，具体负责本项目的管理工作，配合和监督乙方全面履行本协议。2、负责协调相关单位与周边环境的工作关系，以确保乙方的施工能顺利完成。3、负责提供：拌合场地、拌合设备电源（仅提供一、二级配电箱）、散装水泥与其存储振动设备、碎石、石屑、混合料拌合用水源（甲方只负责提供层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不

26、完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 8/10 取水点，乙方负责取水、储水等设备的安装与施工用水的抽取），以上材料与物资提供至甲方的碎石料场范围内，场地内的转运由乙方自行负责。4、本工程的监理工程师和业主有权对乙方的施工进行监督，包括但不限于对工程进度、质量、安全等进行监控、检查。5、甲方负责

27、中线、边线等平面位臵的技术控制工作。6、负责技术指导工作。7、负责与时收方计量。8、负责现场交通管制措施的制定、设臵必要的交通安全设施。（二）乙方权利、义务：1、自行承担其所有人员的衣、食、住、行和工资性补贴等费用；并承担其进场机具设备的上下车费用、进出场费用，调遣、搬移、安装、使用、维护和修理等一切费用。2、将投入本工程的施工负责人、技术人员与劳动力名单与特殊工种操作证复印件等相关资料报甲方备案。3、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。3、无条件接受政府职能部门、业主、甲方与监理的技术指导、安全质量监督和检查，确保安全、质量、环保达到规范标准或业主要求。4、

28、不得将本合同工程或其中任何部分私自转包给其他单位和个人，一旦发现，甲方有权单方面终止合同。5、乙方应按工程与甲方要求组织和配备满足本合同工程要求的人员、材料、设备进场，并纳入甲方的统一管理。乙方与其拟进场的主要人员和机械设备应在合同签定后的 3 天内就位，主要管理人员要常驻现场对本工程的管理、组织和实施，离开工地时必须向甲方履行请假手续。6、上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理工程师同意,不得进入下一道工序施工。7、认真贯彻执行三检制度（即班组自检合格后通知现场施工员复检，现场施工员检查合格后通知项目部与监理检查）。8、负责工程缺陷的修复与返工处理，直至合格。9、遵守国家有关法律、法规和乡规

29、民约，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷以与执法部门的追究等，均由乙方自行处理。10、在本合同工程中，业主对甲方的要求以与甲方向业主的承诺，具有同样的制约作用，乙方对此必须接受和服从。11、乙方不得拖欠民工工资，否则，一经甲方发现，甲方有权在结算支付时扣留乙方款项，并有权代其给予支付，乙方对此必须接受并认可。12、乙方必须配备技术人员，并负责对施工作业工人的技术指导。层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可

30、以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 9/10 13、施工中，乙方必须指定并书面授权专人（要求符合法律规定的自然人或我国公民），负责与甲方进行合同签定、材料签认、收方结算和财务收支等相关工作，授权委托书将作为合同的附件，具有同等的法律效力。

31、14、负责施工完成本责任书所规定的作业范围与作业内容约定的工作，工程进度应满足本责任书的约定与甲方的工期要求。15、为完成本责任书作业范围内的全部工作所需的人力、机具、材料、电（乙方自行安装电表与二级配电箱之后的三级配电箱与电线等）、临时设施等均由乙方负责筹备、运输、安装、调试和使用，乙方应提供一台能满足施工质量和进度要求的冷拌设备并负责安装就位，摊铺机与压路机根据工程进度需要配臵。16、甲方为乙方提供电源（即变压器）至拌合场内，乙方自行负责拌合设备电源接入所需的人工、工具、材料（包括电表）与拌合设备和其附属设施所消耗的电费，电费按供电部门出具的发票为准。拌合所需的水由甲方负责落实水源，乙方负

32、责在拌合场内根据用水量大小自行修建蓄水池，并负责在甲方指定的抽水处抽取施工用水，抽水设备、安装、维护等费用由乙方负责，如因水源需收取费用，由甲方负责缴纳。17、乙方根据甲方提供的高程控制点与设计图纸，自行控制高程，并充分考虑摊铺时的松铺系数，确保基层的高程、平整度符合设计、规范要求。未达到设计与规范的要求，因乙方原因造成厚度、平整度、弯沉、标高、强度等技术指标不合格，所造成返工、待工、停工等损失均由乙方负责。18、乙方应遵守安全生产的有关规定，做到文明施工、安全生产，并采取必要的安全防护措施（如现场放臵安全锥形护筒、设臵必要的安全警示标志、安排专人负责安全巡视等），消除事故隐患。施工中由乙方原

33、因所造成的各类安全事故由乙方自行负责，并承担经济损失。19、在业主、甲方与检测机构对乙方施工质量进行取样、检测时，乙方应积极予以配合，并无偿负责提供取样、检测所需的操作工人。20、乙方应严格按照甲方根据实验路段确认的配合比、松铺厚度与划定的铺筑宽度进行混合料的拌合、铺筑，不得擅自调整，否则造成的一切损失均由乙方负责。21、乙方必须保证投入该工程的所有摊铺设备、碾压设备、拌合设备与运输设备的安全性，并安排专人进行维护和管理，由此而发生的安全事故由乙方负责。22、乙方的运输设备必须满足国家的有关规定和威远县政府与县相关部门的要求，因其超载、改装、漏撒等造成的一切责任均由乙方自行解决和承担。23、因

34、乙方投入的设备造成甲方材料的浪费、工期的延误等损失由乙方承担。24、工程全部完工后，与时拆除乙方的拌合设备、设备安装基础等，并对料场散落的材料、工器具等进行规整，经甲方验收合格；25、料场的进出通道层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目

35、所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额水泥稳定层施工合同 10/10（料场大门以内与料场大门以外 50 米长范围内）由甲方负责修建并完整交予乙方，施工期间的维护双方约定：甲方提供维护所需材料，乙方负责提供人工进行维护。六、违约责任（一）甲方:未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任（除不可抗力情况外。）（二）乙方：1、未按本合同工期完成，合同工期每拖延一天将处以 2000 元罚款，因乙方原因导致工期延后，所造成的一切损失由乙方负责

36、。2、分部或分项工程不能满足施工规范和监理（或甲方）的要求(以监理的书面通知为准)，每发生一次将罚款 1000 元。3、乙方现场施工管理混乱，不听从甲方与监理检查、监督时，每发现一次将罚款 1000 元。若严重违反施工技术规程或发生重大质量事故或工期严重滞后时，甲方有权单方面终止合同，甚至立即清除出场,乙方必须自行承担修复费用与因此而造成的一切损失。4、进入施工场地的合同人员、材料、机械设备未经甲方书面同意而擅自离场，发现一次将罚款 1000 元。5、若乙方在保修期内对缺陷的修复不与时或不彻底，甲方有权指定第三方修理，费用将列转乙方足额承担或在质保金中扣除。6、因乙方原因而导致业主、监理或其它

37、职能部门的罚款，甲方将按罚款金额的两倍处罚乙方。7、根据乙方的施工进度、水平和能力，甲方有权调整乙方的工程数量和范围。当甲方发现并认为乙方不具备继续施工的能力时，甲方有权单方面终止合同，乙方必须无条件退场，造成的一切损失由乙方自行承担。8、乙方不得以任何理由停工或中途退场，否则需承担甲方所有的损失。七、争议的解决方式 合同执行过程中如果发生争议，双方应与时协商解决，协商不成时，采用以下方式解决：所有纠纷均提请甲方公司所在地仲裁委员会仲裁。八、附则（一）在签订本责任书前，乙方已充分对施工现场进行了考察，施工期间难免会发生阻工、拆迁、工作面交叉、行车干扰等影响施工进度的现象，且会出现断断续续施工的

38、情况，对此，乙方应予以充分理解并自行做好随时调整其人员、设备调配的思想准备，乙方不得因此而向甲方主张赔偿和补偿。（二）本责任书自双方签章之日起生效至责任书内容执行完毕终止，生效前双方已履行的权利、义务受本协议制约。层工程委托乙方施工为明确双方责任经双方协商特签定本合同以资共同遵守一工程名称二工程地点三工程内容与工程量工程内容水泥稳定碎石包括相应的配合比验证水稳料搅拌运输摊铺养护试验检测等工作工程量详见本项目设计图计量方法甲方应向乙方提供可以进行作业的工作面一次提供的工作面不少于如工作面提供不完整需要对工作面进行清清费用由甲方负责包工综合单价元方合同金额暂定大写人民币万元整小写元上述单价中包括但不限于完成该项目所开始至年月日止个日历天六工程造价与结算方式工程造价本合同为单价合同工程造价按施工中实际工程量甲乙双方现场代表签字确认以本合同相应的单价计算结算方式甲方每天下午之前支付当天完成工程量的待工程全部结束支付额