基坑支护设计合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf

《基坑支护设计合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护设计合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、CF 2000 0204 建设工程设计合同 岩土工程设计、治理、监测 工程名称:工 程地 点：八、合 同编 号:（由承包人编填）勘察证书等级:发 包 人:承 包 人:签 订日 期:中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局发包人：_（甲方）_ 承包人：_（乙方）_ 发包人委托承包人承担 项目基 坑支护设计 任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包 人、承包人协商一致签订本合同。第一条：工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程地点：_ 1.3 岩土工程任务委托文号、日期：_ 1.4 工程规模、特征：拟建住宅小区由武汉轻工建筑设计有限公司 设计，拟建场区 3栋高层及 1 栋 4 层楼

2、，下设一层地下室，地下室建筑面积约 7652.52 平方米，地上建筑面积约 41730.38m2 基坑开挖深度约 5.45 米，属二级基坑。1.5 岩土工程任务（内容）与技术要求：按现行基坑支护行业规范及地方标 准执行，保证周边建筑物及地下室的安全，达到经济可靠，技术先进，安全适用。第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 建筑物总平面图 1 电子版 2 地下室平面图 1 电子版 3 地下室详图 1 电子版 4 承台详图 1 电子版 5 桩位平面图 1 电子版 6 桩说明 1 电子版 7 周边管网情况说明 1 文字 8 勘察报告 1 电子版 日

3、人人期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人甲方承包人乙方发包人委托承包人承担项目基坑支护设计任务根据中华人民共和国合同法及国家有关法规经发包人承包人协商一致签订本合同第一条工程概况工程名称工程栋层楼下设一层地下室地下室建筑面积约平方米地上建筑面积约基坑开挖深度约米属二级基坑岩土工程任务内容与技术要求按现行基坑支护行业规范及地方标准执行保证周边建筑物及地下室的安达到经济可靠技术先进安适用第二条室详图承台详图桩位平面图桩说明周边管网情况说明勘察报告电子版电子版电子版电子版电子版电子版文字电子版第三条承包人向发包人交付的报告成果文件序号报告成果文件名称数量内容要求提交时间基坑支护设计套内容齐

4、全包第三条：承包人向发包人交付的报告、成果、文件 序号 报告、成果、文件名称 数量 内容要求 提交时间 1 基坑支护设计 4 套 内容齐全，包括文字说明、计算书、图纸及电子版资料 第四条：工期 本岩土工程设计自 2014 年 2 月 互 日开工至 2014年 03月 08日完工,工期为天。由于发包人未能及时提供资料，工期顺延。第五条：收费标准及支付方式 5.1 本岩土工程设计收费按国家规定的现行收费标准以“预算包干”计取收费。设计费用为 Y40000元（大写:人民币肆万元整）,合同签订后三日内甲方支付乙 方壹万元，剩余款自乙方提交设计方案并通过相关部门审查之日起三个月内甲方一 次性付清。付款前

5、乙方应提供符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。5.2 乙方向甲方提交基坑支护设计方案后，甲方应及时配合乙方向当地图审机 构送审，乙方负责设计方案图审通过。第六条：发包人、承包人责任 6.1 发包人责任 6.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。6.1.2 在设计工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地 下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏特不 清，致使基坑在施工过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责 任。6.1.3 设计过程中的任何变更，经办理正式变更手续后

6、，发包人应按实际发生的 工作量支付设计费。6.1.4 发包人应保护承包人的投标书、设计方案、报告书、文件、资料图纸、数 据、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得 复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法 律责任，承包人有权索赔。6.1.5 发包人负责送审本基坑支护设计方案，并承担相关费用。日人人期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人甲方承包人乙方发包人委托承包人承担项目基坑支护设计任务根据中华人民共和国合同法及国家有关法规经发包人承包人协商一致签订本合同第一条工程概况工程名称工程栋层楼下设一层地下室地下室建筑面积约平方米地

7、上建筑面积约基坑开挖深度约米属二级基坑岩土工程任务内容与技术要求按现行基坑支护行业规范及地方标准执行保证周边建筑物及地下室的安达到经济可靠技术先进安适用第二条室详图承台详图桩位平面图桩说明周边管网情况说明勘察报告电子版电子版电子版电子版电子版电子版文字电子版第三条承包人向发包人交付的报告成果文件序号报告成果文件名称数量内容要求提交时间基坑支护设计套内容齐全包6.2 设计人责任 6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求 进行工程设计，按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。6.2.2 由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给

8、予补充 完善使其达到质量合格，若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应 承担全部设计费用。6.2.3 设计过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水 文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改设计工作的意见，产生相关费用已经包含在合同总价中。6.2.4 设计人负责本设计方案的质量，并保证通过市图审办的审查。第七条：违约责任 7.1 由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其 返工设计费用由设计人承担。7.2 合同履行期间，由于工程停建而造成终止合同或发包人要求解除合同时，设计人完成的工作量超过 50%时，贝炖向设计人支付预算额 1

9、00%的设计费。7.3 发包人未按合同规定时间（日期）拨付设计费，每超过一日，应偿付未支 付设计费的千分之一逾期违约金。7.4 由于设计人原因未按合同规定时间（日期）提交设计成果资料，每超过一 日，应减收设计费千分之一，给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人损失（包 括直接损失和间接损失）。第八条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补充 协议与本合同具有同等效力。第九条：其它约定事项：日人人期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人甲方承包人乙方发包人委托承包人承担项目基坑支护设计任务根据中华人民共和国合同法及国家有关法规经发包人承包人协商一致签订本合同第一条工程概况

10、工程名称工程栋层楼下设一层地下室地下室建筑面积约平方米地上建筑面积约基坑开挖深度约米属二级基坑岩土工程任务内容与技术要求按现行基坑支护行业规范及地方标准执行保证周边建筑物及地下室的安达到经济可靠技术先进安适用第二条室详图承台详图桩位平面图桩说明周边管网情况说明勘察报告电子版电子版电子版电子版电子版电子版文字电子版第三条承包人向发包人交付的报告成果文件序号报告成果文件名称数量内容要求提交时间基坑支护设计套内容齐全包第十条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成 的，按下列第（二）种方式解决：（一）_ 提交 _/仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十一条：本合同自发包

11、人、设计人签字盖章后生效，发包人、设计人履行完 合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 伍 份，发包人 叁 份、勘察人 贰 份。发包人名称:（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：建行武汉任家路支行 银行帐号：42001248608050004410 承包人名称:（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：日人人期中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人甲方承包人乙方发包人委托承包人承担项目基坑支护设计任务根据中华人民共和国合同法及国家有关法规经发包人承包人协商一致签订本合同第一条工程概况工程名称工程栋层楼下设一层地下室地下室建筑面积约平方米地上建筑面积约基坑开挖深度约米属二级基坑岩土工程任务内容与技术要求按现行基坑支护行业规范及地方标准执行保证周边建筑物及地下室的安达到经济可靠技术先进安适用第二条室详图承台详图桩位平面图桩说明周边管网情况说明勘察报告电子版电子版电子版电子版电子版电子版文字电子版第三条承包人向发包人交付的报告成果文件序号报告成果文件名称数量内容要求提交时间基坑支护设计套内容齐全包