2023年一级建造师之一建工程法规通关题库(附带答案).docx

《2023年一级建造师之一建工程法规通关题库(附带答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建工程法规通关题库(附带答案).docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师之一建工程法规通关 题库（附带答案）单选题（共80题）1、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据, 该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和 完整的竣工结算资料之日起（）d内核对（审查）完毕并提出审查意 见。A. 20B. 30C. 45D. 60【答案】D2、民事纠纷的法律解决途径中，（）是民事纠纷的当事人在自愿互谅 的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议， 自行解决争议的一种方式。A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼【答案】C23、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在 ()监督下现场取样，并送具有相应资

2、质等级的质量检测单位进 行检测。A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位【答案】D24、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是()oA.支付存款本金及利息的请求权B.支付国债本息的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.支付工程款请求权【答案】D25、关于代理的说法，正确的是()o2017真题A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全 部民事责任【答案】 A26、关于代理的说法，正确的是（）

3、。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【答案】C27、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制 板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）oA.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】 A 28、建设工程质量，（）实行政府监督管理。A.可以B.必须C.不必要D.不需要【答案】 B29、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，

4、但 延期以两次为限，每次不超过()个月。A. 3B. 4C. 5D. 6【答案】 A30、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是。(2016)A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】 C 31、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）日前书面通知管道所属单位。A. 3B. 7C. 15D. 30【答案】B32、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检 查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（）oA.应建立应急救援资金专款专用制度B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负

5、责人府兼任应急救援人员【答案】C33、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司, 乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球场，以下说法错误的是（）。 A.改变土地用途必须依法经有关部门批准B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期【答案】D34、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资 格证书将失效B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请

6、在两个单位注册【答案】 B35、关于不动产物权的说法，正确的是（）0A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】 A36、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由（）专利行 政主管部门作出授予发明专利权的决定。发给发明专利证书，同时 予以登记和公告。A.国务院B.省级人民政府C.市级人民政府D.县级人民政府【答案】A37、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装 合同计于2011年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经 建设、设

7、计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日 签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投 入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）oA. 2011年7月2日B. 2011年6月5日C. 2011年6月8日D. 2011年6月20日【答案】B38、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（）。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前5日向招标 人书面提出异议B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向 招标行政监督部门投诉D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动【答案】D39、

8、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同 时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动 合同。A. 1个月B.2个月C.3个月D.半年【答案】A40、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订 后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合 同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任B.供应商应向施工单位承担违约责任C.供应商应向贸易公司承担违约责任D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【答案】C41、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。A.申请人经传票传唤，无正当理由拒不

9、到庭的，视为撤回仲裁申请B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安 排开庭D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】C42、关于建设工程监理的说法，正确的是（）oA.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】D43、依据民法典对合同变更的规定，以下表述中正确的是（）。A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变 更合同约定的内容B.采

10、用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定 的内容【答案】44、国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。ZOM 真题A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批【答案】D45、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总

11、承包单位具有利害关系【答案】 D46、行政诉讼法规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在（） 日内立案或者作出裁定不予受理。A. 7B. 10C. 14D. 20【答案】 A47、某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的 工长乙在没有对其进行任何说明的情况下安排甲去正在施工的桥上 振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄， 甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是()o A.如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、 设计单位应当承担责任B.由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任C.由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就

12、属于违法D.对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不 需要办理【答案】D48、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30天。A.招标文件发出日B.投标文件截止日C.中标日期D.投标有效期【答案】D49、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是0。 A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行【答案】B3、年龄超过65周岁的建造师执业人员()失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书【答案】 B4、乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品 的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期 届满后第三周，

13、丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为 有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。A.乙承担赔偿责任B.丙承担该损失C.甲承担赔偿责任D.乙和丙应共同承担损失【答案】B5、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是 ()oA.国务院建设主管部门政行为提起诉讼的案件B.海关处理的案件C.本辖区内重大复杂的案件D.因不动产提起的行政诉讼案件【答案】D50、我国安全生产法规定，某现场施工人员发现脚手架有倒塌 的危险时，停止作业并撤离现场，这是从业人员所具有的()。A.应急处理权B.拒绝作业权C.紧急避险权D.回避求救权【答案】C51、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负

14、责人报告； 单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上 人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有 关部门报告。A. 1B. 2C. 6【答案】 A52、建筑法规定，建筑工程主体结构施工（）。A.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B.必须由总承包单位自行完成C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的 其他施工单位D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工 单位【答案】B53、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在 各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出 现质量事故给建设单位造成

15、50万元损失，则该损失应由（）。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙按照合同比例承担责任【答案】C54、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）0 2017A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程 安全不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行 为属于资质不良行为D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】D55、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙 公司的3

16、0万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）o2016A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公 司发生效力【答案】D56、下列保险中，属于强制性保险的是（）。A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D57、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2017真题A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险 利

17、益B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.人身保险合同的投保人不可以为受益人【答案】C58、（2019年真题）关于行政机关实施行政强制执行的说法,正确的 是（）oA.执行标的灭失的，中止执行B.执行可能造成难以弥补损失的,终结执行C.一律不得在夜间或法定节假日实施行政执行D.执行完毕后,据以执行的行政决定被撤销的,应当恢复原状或者退 还财物【答案】D59、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项 不属于的是（）oA.事故原因不清不放过B.没有防范措施不放过C.没有找出责任人不放过D.事故责任者和群众没有受到教育

18、不放过【答案】C60、(2020年真题)根据行政强制法，法律没有规定行政机关强 制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是()。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】 A61、根据安全生产许可证条例，必须持特各作业操作证书上岗的 人员是()(2014)A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D. BIM系统操作员【答案】C62、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满

19、 后申请延长【答案】C63、甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元, 但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我 国民法典的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显失公平而无效B.欺诈而可撤销C.乘人之危而无效D.乘人之危而可撤销【答案】D64、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干 检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（）。A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件C.抽查施工中主要建筑材料的质量D.检查劳动合同履行及劳动保护情况【答案】D65、（2020年真题）在财产保险合同有效

20、期内，保险标的物危险程 度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险 人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】C66、甲是某产品的专利权人，乙于2012年5月1日开始制造、使用 和销售该专利产品。甲于2013年5月1日对乙提起侵权之诉。经查, 甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲无法核实 计算由于乙的侵权行为所造成的具体损失，乙共销售侵权产品300 台，甲为了制止乙侵权支付了 50万元的合理费用。甲关于乙应对甲 赔偿的额度，下列（）是正确的A. 600万元B. 650万元C

21、. 300万元D. 350万元【答案】D67、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是（）。A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员【答案】C68、仲裁法的调整范围仅限于（）。A.行政争议仲裁B.农业承揽合同纠纷仲裁C.民商事仲裁D.劳动争议仲裁【答案】C69、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应 于（）向法院提交仲裁协议。A.开庭结束后B.法庭辩论终结前C.举证期限届满前D.首次开庭前【答案】D70、根据安全生产法，施工企业从业人员发

22、现安全事故隐患，应 当及时向（）报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】C71、张某于2019年1月购买一辆小轿车自用，当月缴纳了车辆购置 税2万元，2020年2月，因该车存在严重质量问题，张某与厂家协 商退货，并向税务机关申请车辆购置税的退税。张某可得到的车辆 购置税退税是（）万元。A. 0. 5B. 1C. 1.8D. 2【答案】C72、根据实施工程建设强制性标准监督规定，强制性标准监督检 查的内容不包括（）。A.工程项目是否达到优良标准B.技术人员是否

23、熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】A73、甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双 方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确， 双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。A.视为没有成立B.按照合同签订地的建材价格履行C.按照乙公司所在地的建材价格履行D.按照货物所在地的建材价格履行【答案】C74、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位对勘察、 设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强 制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（）的罚款；造成 重

24、大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定 追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A. 1万元以上5万元以下C.建设行业协会D.人事部或其授权机构【答案】A6、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据 规定劳动合同的试用期合法的是()。A.3个月B.7个月C.8个月D. 12个月【答案】A7、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定 施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当 月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发 包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3 日，承包人向发包人发出

25、书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力 严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商 解决后续事宜。”承包人的行为属于行使()oA.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权B. 5万元以上10万元以下C. 10万元以上15万元以下D. 20万元以上50万元以下【答案】 D75、(2019年真题)在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是()A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】C76、某施工单位偷工减料，降低工程质量

26、标准，导致一栋建筑倒塌, 1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】C77、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()oA.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有 管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施 工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工， 并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施 工许可证，责令停止施工，

27、并由发证机关对责任单位处以罚款D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施 工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款【答案】 A78、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。2018真题A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与 招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投 标人订立书面合同【答案】C79、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修, 造成的损失及返修费用最终由（）负责。A.监理单位B.责任方C.建设单位

28、D.施工单位【答案】B80、根据建设工程质量管理条例建设工程保修期的起始日是（）0A.提交竣工验收报告之日B.工程竣工验收合格之日C.提交竣工验收报告后30天D.工程竣工验收合格后30天【答案】B多选题（共40题）1、关于物权的设立、变更、保护的说法，正确的有（）。A.动产物权的设立需要登记B.国家对自然资源物权的设立可以不登记C.不动产登记物权设立、而合同签订生效D.机动车所有权的变更需要登记E.机动车追尾事故造成损毁，可以通过和解、调解、仲裁、诉讼方 式解决【答案】BC2、甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对法院委 托的造价咨询部门作出的鉴定结构有异议，申请重新鉴定。甲提出

29、的理由能得到法院准许的有（）。A.鉴定机构不具备相关鉴定资格B.鉴定程序严重违法C.鉴定结论明显依据不足D.鉴定结论没有日期E.鉴定人员不具备鉴定资格【答案】ABC3、专项应急预案的内容应当包括（）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】AB4、建筑施工企业在结构和安装装饰装修施工阶段,应采取以下防止 扬尘污染的措施（）。A.作业区目测扬尘高度小于1米B.对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施,对粉末状材料密网覆盖存放C.高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊、一 塔D.浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器,

30、避免使用吹风器等易产生扬尘的设备E.机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施【答案】CD5、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】AB6、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人

31、占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财 产损害的，出租人不承担责任【答案】BD7、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性（2015真题）【答案】CD8、关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。2018真题A.有符合规定的净资产B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考 核E.有符合规定的，已完成工程业绩【答案】AD9、关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A

32、.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实 的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】 C10、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）oA.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】 AB11、（2020年真题）建设工程债的发生根据有（）oA.合同B.侵权C.政策规定D.无因管理E.不当得利【答案】ABD 12、设区的市的人民代表大会及

33、其常务委员会根据本市的具体情况 和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方 性法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规。 A.城乡建设与管理B.环境保护C.犯罪和刑罚D.历史文化保护E.税收制度【答案】ABD13、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）oA.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC14、根据环境噪声污染防治法规定，在下列噪声敏感建筑物区 域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的是（）。A.工人疗养区

34、B.成片住宅小区C.开发区D.地质研究所E.理工大学园区【答案】 ABD15、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定 或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有（）。 A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】 AD16、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问 题的解释规定，发包人具有下列（）情形之一，致使承包人无 法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解 除建设工程施工合同的，应予支持。A.未按约定支付工程价款的B.不履行合同约定的协助义务的C.提供的主要建筑

35、材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准 的D.已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的E.将承包的建设工程非法转包、违法分包的【答案】AB17、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）o（2014）A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】 AC18、要约不得撤销的情形包括（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】 ABD19、关于仲裁协议的说法，正确的有（）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当

36、事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的,D.撤销权【答案】C8、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）oA. 1个月至2年B. 2个月至1年C. 3个月至2年D. 6个月至3年【答案】 D9、施工合同的从合同是（）。A.履约保证合同B.仲裁协议C.监理合同D.分包合同【答案】 A10、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（）。A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院C.原

37、告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖可以由司法行政主管部门指定【答案】BD20、下列法律责任中，属于行政处罚的有()0 2014A.降低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产E.罚款【答案】A21、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚0。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】ABD22、根据建筑法规定，超越本单位资质等级承揽工程的，法律责 任的承担方式有()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿,降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.情节特别严重的,依法追究刑事责任【答案】A

38、BCD23、关于工程竣工验收的说法，正确的有()。A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日 期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程 质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交 竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交 竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之 日为竣工日期【答案】ABD24、下列关于地役权的说法，正确的有()。A.地役权属于用益物权B. 土地上已设立土地承包经营权,土地所

39、有权人仍可自行决定是否设 立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】 AC25、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划【答案】 ABCD26、仲裁的基本特点包括()。A.专业性B.程序性C.强制性D.独立性E.保密性【答案】 AD27、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有()。2018真题A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】 ABCD28、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位项目经理的安全 职责有（）。

40、A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC29、下列属于噪声敏感建筑的是（）。A.医院B.学校C.商业街D.住宅小区E.汽车制造厂【答案】 ABD30、涉外商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。A.作出裁决的仲裁委员会B.申请人住所地的中级人民法院C.被执行人住所地的中级人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院E.被执行财产所在地的中级人民法院【答案】C31、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的 资料包括（）。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施

41、工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】 AB32、某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发 生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是（）。A.重作、更换B.赔偿损失C.恢复原状D.没收非法所得E.暂扣营业执照（或执业资格）33、关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】AB34、下列各项中，关于证据保全,说法正确的有（）。A.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行

42、B.可能灭失或今后难以取得的证据包括:证人生命垂危;具有民事诉 讼证据作用的物品极易腐败变质;易于灭失的痕迹等C.诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全D.人民法院也可以主动采取证据保全措施E.向人民法院申请保全证据,不得迟于开庭日前七日【答案】ABCD35、根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税 所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（）。A.成本B.红利C.费用D.损失E.收益【答案】ACD36、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有（）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从境外取 得的所得C.在中国境内无住所

43、又不居住，从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从中国境 内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从境外取得的所得【答案】ABCD37、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合 同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人 民法院解除建设工程施工合同的有（）oA.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】ABC 38、下列选项中属于行政处分的种类有（）。A.警告B.罚款C

44、.记过D.撤职E.开除【答案】 ACD39、根据民法典，要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知【答案】 ABCD40、下列选项中，可以进行抵押的财产有（）。A.宅基地B. 土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题, 每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得6 5分）【答案】 B11、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（）。A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所 在地法院管辖B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公民住 院就医的除外C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法 院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉【答案】D12、关于评标规则的说法，正确的是（）o2017真题A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否