建筑材料供货合同范本（精选6篇）_1.docx

《建筑材料供货合同范本（精选6篇）_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑材料供货合同范本（精选6篇）_1.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑材料供货合同范本（精选6篇）建筑材料供应的合同范本（通用6 篇一 发包人： 承包人： _小区安置房建设项目是区政府20_年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。 一、工程概况 工程名称： _小区材料供应分包工程 工程地点： _小区 二、工程承包范围 承包范围： _小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料

2、、点工、工地看护等事宜。 三、合同工期 开工日期：20_年 08月 01 日 竣工日期：至工程竣工 四、付款方式 1、支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。 2、后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。 五、建筑材料质量按国家强制性标准执行 六、违约、索赔和争议 1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。 2、承包人承担的违约责任： （1） 发

3、包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。 （2）工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。 九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。 十、合同生效 合同订立时间：20_年08月1日 合同订立地点： 本合同双方约定签订后生效。 承 包 人：（签章） 发 包 人：（签章） 身份证号： 银行卡号： 联系方式： 二一四 年 八月 一 日 目录 篇二 买受人：

4、_（以下简称甲方） 出受人：_水泥厂（以下简称乙方） 经双方协定一致，签订水泥买卖合同条款如下： 一、数量、计量单位、单价、金额 _ 二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、袋货合格率达到国家规范。 四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。 五、交货期限 _年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。 _年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。 _年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。 _年_月_日前提(供

5、)_吨。其中：_吨，_吨。 _年_月_日前提(供)_吨。其中：_吨，_吨。 甲方逾期提货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。 六、付款办法和期限 1、甲方在_年_月_日前付定金_元； 2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。 _年_月_日前电汇_元 _年_月_日前电汇_元 _年_月_日前电汇_元 _年_月_日前电汇_元 _年_月_日前电汇_元 _年_月_日前电汇_元 3、采取托收承付方式：按支付结算办法的有关规定执行。乙方每月_日_月凭实发水泥开具销售发票向甲 方开户银行办理托收。 七、违约责任 甲方责任： 1、中途退货或违约拒收的应偿付退（或拒）货部分货款总值百分之五的违约

6、金。逾期提货的，每天偿付逾朗提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。 2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。 3、其他违约责任 乙方责任： 1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值百分之五的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。 2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。 3、其他违约责任 八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： （一）提交_仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法

7、院起诉。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ _年_月_日_年_月_日 建筑材料供货合同 篇三 甲方：乙方： 甲乙双方经协商一致，就建筑材料公益事宜达成以下合理以便共同遵守。 第一条： 工程地点： 第二条：材料名称及指标 品名价格（元）计算方式市场单价 大沙吨 石子吨 第三条：计价方式 1、市场价格是指当前时期，当地建筑市场询价，公认的市场合理价格。如市场价格有变动，乙方应提前5天与甲方协调，如因价格方面未能达成统一协议，甲方在10内将乙方货款结清，甲方有权选择另一供货商，乙方不得干涉。 2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。 第四

8、条：付款方式 1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。 2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。 3、工程内外装饰完工后的15日内，乙方剩余的材料款一次性全部结清。 4、而上述材料乙方一律不承担发票、税金，由甲方自行承担。 第五条：交货方式 1、由甲方通知乙方供货时间，品种数量由现场实收数量为准，运至甲方施工指定的地点，并卸放整齐，并保证材料数量、质量。 2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达，甲方承担一切责任。 3、如因乙方资金不足或其它原因，材料不按时到达，导致甲方工地因材料停工误工，乙方必须承担由此带来的一切经济损失，甲方有权从材料款中扣除此费用。 第六条：质

9、量标准和验收方式 1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量，文明供货。 2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试，如发现不合格产品，甲方有权让乙方更换合格的产品，乙方承担一切经济损失。 第七条：违约责任 1、甲方未能按合同付款，乙方可以停止供货，甲方需付乙方每日5%的违约金，甲方无权选择其它的材料供应商 2、乙方交货不符合质量要求，甲方有权拒收或退货。 甲方签字： 乙方签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 建筑材料供货合同 篇四 甲方: 乙方: 为明确买、卖双方权利义务，根据双方实际需要和中华人民共和国合同法等有关法律规定，甲、乙双方经友好平等协商，就本合同附件供货一事，自愿订立

10、本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条甲方供给乙方；清单见附件。 以上商品总价：40000元大写：肆万元整结算方式：货到付款。 第二条甲方确保以上货品质量，并提供厂方合格证。甲方材料进场后，甲方提供出库单经乙方验货后签字确认付款后方能卸车。该单据作为每批产品结算的依据，甲乙双方各执一份，双方必须妥善保存。乙方若损坏或丢失无条件按甲方所留票据结算。 第三条乙方在我公司所供以上货物入场后，乙方必须先检验合格后，方能使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，以上物品不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未使用的材料，甲方负责退货，并负责工

11、地来回运费）。乙方在材料进场后应妥善处理。由于乙方保存或者使用不当造成的损失甲方不负任何责任。 第四条甲方根据乙方的需求供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划2472小时前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。 第五条在生产厂家正常的情况下，甲方保质，保量及时供货给乙方，乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供以上货物货款。如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列材料总货款的1%元/天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。 第六条乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，

12、并视乙方行为违约，应向甲方支付违约金500元。 第七条违约责任 1、违反本合同约定，或无故终止合同视为违约，违约方应按合同法有关规定，承担违约责任。 2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。 第九条保密责任 任何一方对因供货而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十条合同终止 1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前正式通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。 2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕

13、的义务与责任。 第十一条补充与变更 本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同或附件，与合同具有相同法律效力。 第十二条不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况正式通知另一方。 第十三条争议的解决 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。 第十四条生效条件 本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。 第十五条其他 本合同式二份，具有相同法律效力。各

14、方当事人各执一份。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 建筑材料供货合同 篇五 甲方（需方）：_乙方（供方）：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 甲方公司地址：_乙方公司地址：_ 甲方施工地址：_ 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量及其它 编号产品：_ 原材料名称：_ 规格型号：_ 单位：_ 单价（张/元）：_ 需量：_ 备注：_ 合计金额：（人民币大写）：_ 模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：

15、参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足 1、达到_省相应的质检验收标准； 2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应； 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。） 四、货款支付方式和时间 计算货款

16、方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并

17、承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发

18、生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签或盖章后生效，货款结清后此合同终止。 需方（公章） ：_供方（公章）：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 或其委托代理人：_或其委托代理人：_ _年_月_日_年_月_日 建筑材料供货的合同 篇六 甲方（购买方）：_ 乙方（出卖方）：_ 根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议： 一、关于合同标的物 甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材

19、（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一石材供料清单）。 二、关于质量要求 本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定： 1、国家标准。 2、行业标准。 3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。 4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。 5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下： 三、关于石材色差 甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色

20、差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。 四、关于石材加工 本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。 五、关于供货期限 本合同的供货期采用以下第( )方式确认定： 1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。 2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作

21、日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。 3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。 4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为： 六、关于交货方式与交货地点 本合同交货方式和交货点采

22、用下列第( )方式： 1、乙方送货至甲方指定的位于 工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。 2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。 运输费用和装卸费用由甲方承担。 3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。 七、关于石材验收 1、甲方指定xx为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 。 2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。 按本合同第六条第(

23、2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。 按本合同第六条第(3)项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。 3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。 4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。 5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。 八、关于合同价款与支付方式 1、合同价款。本合同暂定价为人民币_ _元，其中石材价款为人民币_ 元，加工费为人民

24、币_元。供货结束后，按实结算。 2、支付方式。本合同签订后_ _日内，甲方须向乙方支付合同总价款的_%作为预付款，即计人民币_元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的 日内，余款一次性付清。 九、关于货款结算 供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。 十、关于合同的担

25、保 本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。 十一、关于合同的变更与解除 1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。 2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协

26、商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。 但在下列情况下，一方享有解除权： （1）甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同； （2）乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。 十二、关于违约责任 1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金；乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。 2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。 十三、关于争议解决 因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。 十四、关于其他约定 十五、附则 1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。 2、本合同一式_份，双方各执_份，自双方签字、盖章后生效。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 年 月 日 年 月 日 19