建筑工程居间合同集合13篇.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《建筑工程居间合同集合13篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程居间合同集合13篇.docx(44页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建筑工程居间合同集合13篇建筑工程居间合同 篇1 甲方(托付人):_法定代表人:_ 甲乙双方为了发挥各自的优势,依据中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方充分协商,依照公正自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方接受甲方托付,负责就xx文化旅游景观园建设工程项目(xx,以下称该工程项目),推举给甲方,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为托付事项未完成。
2、 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息,并供应相关的业务询问服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息的真实牢靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方询问,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不担当连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和恳切义务,关心甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取
3、并达成施工合同后,乙方仍有义务关心甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当,否则乙方有权不予协调)。 2.4 在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无
4、关。 3.3假如居间成功,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还: 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由,导致甲方无法连续履行建设工程合同的; 3.3.3因施工过程中消逝平安事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的.工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第xx条关于“居间人促成合同签订成功,托付人应当按商定支付酬劳”的
5、规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立刻生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费: 4.1本项目居间服务费为工程总造价的_%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量_万元的_%计_万元(税后),作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等缘由,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过_%),最终一期居间服务酬劳支付时可作相应调整,多还少补(但消逝第3.3条之情形的,不予调整)。 4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后,甲方依据下表时间、数额要求分_次向乙方支付居间酬劳(税后,不需居间人开具任何发票)。 其
6、中: 甲方每次向乙方支付居间酬劳,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后x个工作日内无条件支付给乙方; 每次付款时,如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行; 每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件听从。 五、特别商定 5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方确定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的,是可查
7、询、可验证的。 5.2在居间服务过程中,甲方为完成托付事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行独立担当。假如乙方居间成功,这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税,由甲方担当,乙方所得居间酬劳为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程建设施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条;追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金(_日);按所欠居间酬劳部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含
8、律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露
9、本合同内容,由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。 7.2假如居间成功,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章
10、或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成全都后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。 十、附件 10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。 10.2乙方身份证复印件。 10.3授权托付书(如需)。 甲方法定代表人(签字):_乙方法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程居间合同 篇2 甲方(托付人):_ 法定代表人:_ 地址:_ 乙方(居间人):_ 身份证号码:_ 地址:_ 甲乙双方依据中
11、华人民共和国合同法等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依公正自愿、等价有偿的原则,达成如下合同: 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付,负责就_工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。 2、本工程项目主要状况 (1)工程名称:_。 (2)工程地址:_。 (3)工程主要施工内容:_。 (4)其他状况:_。 二、甲乙双方权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料; 2、甲方负责依据乙方供应的信息或商定的时间和建设单位
12、进行合同谈判; 3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度; 4、假如居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关; 5、假如居间成功,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳; 6、甲方对乙方供应的项目资料及其他相关信息负有保密义务; 7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。 (二)乙方权利义务 1、乙方应向甲方供应有关本工程项目的信息,关心甲方对本工程项目进行实地考察; 2、乙方承诺向甲方供应的关于本工程项目的基本信息真实牢靠; 3、乙方有权知情整个项目谈判全过程; 4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的
13、谨慎和恳切义务。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程项目居间酬劳为工程承包施工合同金额的_%; 2、甲方应在居间成功之日起_日内向乙方全额支付全部居间酬劳; 3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同; 4、乙方账户信息如下: 户名:_。 卡号:_。 开户行:_。 5、甲方可以转账或现金的方式支付。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指乙方完成托付事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起_日向乙方支付人民币_,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间酬劳中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。 五、保密事项 1、甲乙双方应充分
14、保守本合同所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘做出不利对方的任何行为。 六、违约责任 1、甲乙双方应完全履行本协议商定,任一方违约的,均应担当违约责任。 2、乙方拖延支付居间活动费用的,每拖延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金,拖延超过_日未支付的,乙方有权解除本合同。 3、乙方拖延支付居间酬劳的,每拖延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之_的违约金。 七、通知 1、通知联系人 为便利协议双方状况的沟通,甲方指定_为己方联系人,乙方指定_为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。 2、任何一方依据本合同商定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1
15、项商定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方。 3、通知地址及方式 甲乙双方商定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。 (1)电子邮件地址 甲方:_乙方:_ (2)邮寄地址 甲方地址:_乙方地址:_ 邮政编码:_邮政编码:_ (3)传真号码 甲方:_乙方:_ (4)电话号码 甲方:_乙方:_ 4、通知视为实际送达的日期确定如下: (1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。 (2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。 (3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际
16、送达。 (4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。 八、合同解除及终止 1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间酬劳之日止。 2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同商定内容解除本合同的,本合同终止。 九、争议解决 甲乙双方商定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(_市_区)人民法院提起诉讼解决。 十、其他事项 1、甲乙双方均已经认真阅读和充分争辩本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 3、其他:_ 甲方(
17、公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程居间合同 篇3 甲方(托付人): 联系地址:_联系电话:_ 乙方(居间人):_联系地址:_联系电话: _ 证件号码: 乙方(居间人):_联系地址:_联系电话: _ 证件号码: 乙方(居间人):_联系地址:_联系电话: _ 证件号码: 甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分 协商,依公正自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1、乙方接受甲方托付,负责就_省_市(县) 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲 方供应关于该工
18、程项目的重要信息,并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书 面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、关心、撮合 等服务的,均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务关心甲方对该 工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和 恳切义务。假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义 务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和
19、建设单位进行合同谈判。 2、假如居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、假如居间成功,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即 万元 2、居间成功后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元; 在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付 %即 万元; 3、甲方可以转帐的方式支付,并且依据不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3% ) 居间人 居间费用的 %;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 居间 合同 集合 13
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内