钻孔桩施工合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf

《钻孔桩施工合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻孔桩施工合同建筑桩基础_建筑-桩基础.pdf（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钻孔桩施工合同 1/13 钻孔桩施工合同(合同编号：)甲方：.项目部 乙方：.有限公司 双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法与其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工-2标白石牧马河特大桥（DIK216+836.77DIK221+502.65）施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工，为确保工程优质、按期完工与双方的合法权益，特订立本合同。1.工程项目 1.1 工程名称：大西高铁站前施工-2标白石牧马河特大桥 1.2 工程地点：山西省忻州市 1.3 工程承包范围：甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内

2、41#墩 46#墩桥涵工程基础钻孔桩施工。1.4 工程工期：开工日期定于2011年2月17日，完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准。1.5 工作内容：(1)乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩基钻孔部位平整、机械进出场、钻机就位、移位、制作安设和拆除护筒、泥浆池清理、维护泥浆池、制浆、成孔、清孔与二次清孔、吊装、下钢筋笼、声测管安装、下导管、灌注混凝土、钻渣处理（1km 以内）、泥浆处理、场地清理、4m 护筒（乙方购买）制安拆等相关工作。1.6 合同执行期间，新增工程项目由甲乙双方协商另行确定。2 工程质量：单位工程合格率100%，本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工

3、合同 2/13 部相关工程验收规范标准，否则，乙方承担由于自身原因造成的经济损失（含大西铁路客运专线有限公司与指挥部因乙方自身原因造成质量问题对于甲方的罚金）。工程质量评定标准按照总承包合同相应条款履行。乙方必须按照设计图纸与有关技术通知和国家有关工程规范、规程、总承包合同技术条款等要求组织施工，保证工程质量。乙方应适应甲方质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，并按甲方的项目管理计划做好各项与管理体系有关的工作。要求桩基全部为类桩。如果有乙方原因造成类桩时，要对桩基进行修补处理，修补处理费用全部由乙方承担，同时扣除此根桩相应质保金。如果乙方原因造成类桩以下的桩基将对乙方进行相应处罚，同时乙方

4、要对类桩进行处理，处理费用全部由乙方承担。3 施工安全文明生产：施工期间，施工现场安全生产与文明必须满足大西铁路客运专线有限公司与指挥部要求的各项文明施工要求。如乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将按照大西铁路客运专线有限责任公司与指挥部制定的相关办法进行处罚。凡因乙方原因发生人身伤亡事故、火灾事故、机械设备事故、道路交通事故等安全事故的，甲方将扣没安全生产风险抵押金。因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果因此给甲方或第三方造成经济损失，由乙方负责赔偿，包括甲方的上级部门与地方政府部门给予的罚款。乙方在项目施工中，应按规定为施工人员配备相应的劳保设施用品，以保

5、证生产工人的人身安全。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限

6、公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 3/13 4.甲、乙双方责任 甲方责任（1）编制施工组织设计，负责施工任务单制定下发、工程质量、施工技术、安全生产等检查监督，提供测量控制桩、技术交底。（2）按照乙方的月计划任务单与时提供所需的材料，甲方提供合格砼并运输至指定位置。因甲方提供砼不合格造成的断桩等事故由甲方承担。（3）施工测量所需的合格的测量设备和测量人员由甲方负责，甲方负责对乙测量成果与测量资料的上报。（4）按月对结算款进行结算并拨付款项。（5）甲方负责主便道的畅通，主干线的征地拆迁工作，提供临时用地。（6）甲方免费提供施工所需的吊车、挖掘机、柴油发电机配合乙方施工，柴油机发电机管理

7、由甲方负责，甲方负责焊接钢筋笼。（7）甲方提供主合同约定的甲供、甲控材料（成品钢筋笼和声测管运至施工现场、施工所需红土、发电机所需柴油），混凝土水平运输；甲方无偿提供水源、电源。（8）负责对乙方施工项目验收资料基础资料的编写并配合甲方完成验收和基础竣工资料的编制工作。（9）按设计断面并以乙方实际完成的经甲方确认的工程量计，以“m”计。该部位施工甲方允许混凝土超灌系数为（除砂层段外）15%（含桩头部分）。（10）负责协调地方关系。（11）乙方提前半天向甲方现场负责人报检、成品钢筋笼与灌桩所需的砼要料，甲方负责准时将所需的成品钢筋笼和砼运输至灌桩点，且砼运输车两车的间隔时间不能超过40分钟，由甲方

8、原因造成的甲方承担一切后果。（12）甲方负责成泥浆排放与外运、土方外运、钢筋笼焊接工作，乙方人员配合甲方施工。4.2 乙方责任（1）负责建立施工作业班组并任命班组负责人。乙方承担工程除甲方供应材料和设备外其他所有材料和小型工器具与设备，离工地现场100米范围内乙方自行解决水源取水问题。（2）乙方必须严格按照国家有关工程施工技术规范、设计图纸与有关设国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩

9、墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 4/13 计通知、主合同中的技术要求、甲方的指令组织施工，并接受甲方的监督管理。（3）乙方应对收到的任何图纸和技术文件进行仔细阅读和检查，并有责任发现其中可能存在的缺陷或错误，如发现错误或表达不清楚，必须在收到图纸文件后3天内以

10、书面方式通知甲方，避免由此引发返工而造成经济损失。若因乙方未按图纸施工或错误施工，乙方须承担直接经济损失与工期延误责任。乙方应责任分包工程范围内图纸的保密工作。（4）乙方应按合同规定与时调遣人员、材料进出场费和施工设备退场费，人员食宿、交通以与通讯等费用均由乙方承担（其工作内容已包含在单价内）。（5）乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施按甲方周、月计划施工任务单完成相应施工任务。（6）施工过程中乙方应按月给施工人员发放工资，同时甲方将在月劳务结算价款中扣3%的工资保证金，如果当季度没有拖欠工资情况则季末无息返还。（7）明确安全、质量、进度、物资、材料管理责任人，并将

11、作业任务分解到班组、个人。并对相关人员进行适时培训和技术交底。（8）乙方应对其从业人员进行安全培训和教育，提高安全认识，加强安全意识，杜绝不安全行为，防患于未然。特种作业人员必须持证上岗，乙方应将其名单（含上岗证、IC卡号、身份证复印件）统计报送甲方人力资源部备案。乙方从业人员没有上岗证件的，甲方将强制乙方办理上岗证、特殊工种证，办证费用由乙方承担。（9）乙方应为其从业人员配备必要的劳动保护用具（如安全帽、安全网、安全带、防尘防毒面具、防水防雨用具、绝缘手套绝缘鞋等）。高空、高边坡、地下、井巷作业；楼梯口、预留洞口、坑井口、通道口与建筑物临空边缘要配置特殊防护设施（如防护栏、防护网、防护平台、

12、排尘排烟、通风设施等），且符合安全生产的规程规范要求。如乙方未能按甲方要求配备，甲方有权强制配备，劳保费用由乙方工程款中扣除。（10）乙方应加强施工过程的安全监督检查，一旦发现安全隐患，应立即停止作业，并采取有效安全措施报请甲方批准后实施，严禁在不安全状态下进行施工作业。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲

13、方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 5/13（11）乙方自行解决灌注用设备，由于乙方原因造成的断桩、偏孔等事故由乙方承担责任。（12）砼超耗部分，甲方按照360元/m3由乙方工程款中扣除，钢筋超耗部分按照5600元/t 扣除工程款。（13）乙方应对其所有进场人员投保工伤保险和其他人身意外伤害险，为其所有进场机械、设备购买保险，支付全额保险费

14、用。（14）由于乙方过失造成在乙方责任区内甲方或第三方人员伤亡，责任与相应费用由乙方承担。（15）乙方应保障农民工的合法权益，其工资应按月支付，不得拖欠、克扣。乙方应向甲方缴纳合同额3%（或在进度款结算中逐月扣除）作为民工权益保证金。甲方要求乙方为民工办理工资卡，甲方负责按月打卡，打卡工资费用在乙方的工程结算款中扣除。乙方办理结算时应将上次支付民工工资的复印件证明随同本期支付中工程量申请表一同上报，否则不予以结算。本合同有效期间，甲方将监督、督促乙方依法支付农民工工资，乙方因违反国家或地方政府农民工工资支付、担保手续规定，自行承担由此引起的一切经济、法律责任。由此给甲方造成经济损失的应承担责任

15、。（16）乙方不得以甲方名义对外赊欠或租用材料和设备，不得实施任何有损甲方声誉和利益的行为。5 材料供应（1）乙方所有进场材料设备必须为本工程所专用。乙方所有进场材料设备要与时填写进场材料设备申报单请甲方查验并备案。（2）乙方所有进场材料设备未经甲方同意不得擅自撤离工地，否则甲方按退场设备的市场价值的2%或材料市场价值的5%收取违约金。（3）乙方提供的施工设备必须按合同承诺（参见附表一）和甲方批准同意实施的施工进度计划安排的名称、规格、数量与时进场，要求手续齐全，有购买发票或转让合同，参保，且性能完好。乙方施工设备应报甲方签到，按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出制定区域和乱停乱放。乙

16、方进出设备需统一按甲方要求标识。(4)乙方为完成本合同项目的施工材料除甲方提供已加工成品钢筋笼和国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由

17、甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 6/13 声测管运至施工现场、施工制浆护壁所需红土、发电机所需柴油外，其余材料均由乙方自行采购，乙方所用施工材料、构件必须符合技术标准、技术规范以与设计的质量安全要求。其运输和仓储安全由乙方自行负责。（5）施工过程中的施工设备（除挖掘机和吊车外）、周转性材料、消耗性材料、工器具、水电费等由乙方承担。6.工程量清单说明 6.1 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算和支付的工程量。实际支付应按本合同8.1 条规定计量方法和原则，认可

18、的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价计算支付金额。承包人不得因合同工程量的增减而调整合同单价。承包人应充分了解现场施工环境和条件，充分考虑各方环境对本合同段的影响和干扰，其相关费用已包括在单价中，不得提出任何索赔。6.2 按设计断面并以乙方实际完成的经甲方确认的工程量计，以“m”计。该部位允许混凝土超灌系数为1.15.6.3 双方约定砼消耗量为：按照设计孔径计算理论断面积，乘以孔深“设计桩长+0.80m桩头”，再乘以超灌系数1.15（除砂层段外）。超过此量乙方按照360元/m3承担费用。6.4 要求桩头不小于80cm，不大于100cm，设计桩头按80cm，超出部分甲方按360元/m3从乙方的工

19、程结算款中扣除。且如果出现短桩，乙方要对短桩进行与时修补，修补质量满足类桩的检测要求。同时甲方将对乙方进行500元/根的处罚，罚金从乙方工程结算款中扣除。6.5 钻孔桩要求乙方必须施工到设计深度，如乙方未能按甲方进度要求施工到设计深度，甲方将对乙方处于罚款，并且不支付工程款。6.6 钻孔用的红土或黏土或膨胀土由甲方提供，乙方进行施工且不另行结算，费用全部考虑单价中。6.7 施工过程中如碰到溶洞、斜岩、踏孔、漏浆、埋钻，卡钻等情况造成窝工、施工缓慢时，甲方不追加任何费用。同时，纠偏、溶洞回填、埋钻捞钻头等任何事故处理不追加任何费用，费用一并考虑在单价中。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平

20、等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 7/13 6.8 空

21、桩考虑超过2.5m以上的甲乙双方各承担一半，甲方按一半计量(超出2.5m)。7.现场管理、7.1 乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，服从甲方现场代表的领导，保证工程顺利进行。7.2 乙方对现场施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，并指定专人现场负责，如违反现场管理制度和发生不法行为，甲方有权采取必要措施，由此造成的一切后果和责任由乙方承担。7.3 甲方负责施工总体规划，审核乙方的施工方案和进度计划，如甲方发现乙方工程进展滞后，甲方将指令限期整改，若在期限内无明显改进时，甲方有权收回项目另行安排施工。由此发生的费用和工期损失由乙方承担，同时终止乙方施工，乙方不得提出任何附加条件。8工程计量与支付

22、 8.1 工程量计量原则 工程量的确认必须同时满足下列条件：a、工程质量经甲方安全质量部门或监理工程师验收合格并签证；b、乙方已经实际完成；c、对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量；d、工程量的签认必须得到甲乙双方授权代表书面签字确认。e、新增项目，甲乙双方签订补充合同进行解决。f、本合同甲方不受理有关设备闲置、人员窝工、误工方面的索赔，也不受理施工干扰方面索赔。8.2 工程量计量方式 乙方应在每道工序完成并自检合格后填写申请工程量验收计量，计量由甲方现场负责、工程部、安质部、计财部门有关人员同乙方授权代表现场进行或按图计算，并经双方确认。以此作为本分包工程款结算的依

23、据。8.3 本合同附表一项目单价按双方约定的价格执行，单价中包含乙方为国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质

24、量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 8/13 完成合同工程所发生的人工费、材料费、设备使用费、措施费、间接费、利润以与乙方为完成合同工程所发生的其他一切费用（不含营业税、城市维护建设税、教育费附加），其他税费由乙方自行缴纳。该单价包含了明示的和隐示的各项费用，该单价在合同期内不作任何形式的价格调整，单价见附件一。8.4 进度款的结算 乙方应于每月25日前按照甲方要求的格式提交本月完成且经甲乙双方签认的工程量的结算单，由甲方审核并办理进度款结算。每月成孔结算90%进度工程款，检测验收后支付剩余的进度款。进度款结算时甲方扣除下列费用：（1）工

25、程结算款5的工程质量保证金；（2）乙方当月领用的材料费等；（3）乙方当月使用甲方的机械设备费（如有）；（4）工程结算款3的农民工工资保证金；（5）乙方当月使用甲方的水费（3元/吨或乙方提供机械水泵抽水并付抽水机械使用电费）、电费（1元/度）等费用；（6）工程进度结算款2的安全文明施工保证金与环保保证金；（7）其它应扣款。8.5 农民工工资保证金。乙方应按月与时、足额向民工发放工资，在每月结算时甲方按当月乙方完成产值的3%预扣农民工工资保证金，若乙方未按月与时、足额发放民工工资，或工资清单虚假，甲方则从结算款中扣除直接用于发放民工工资，同时乙方承担有关部门的处罚费用。对于乙方不与时发放雇佣人员工

26、资而导致的人员闹事、上访事件，为乙方违约，每发生一次闹事、上访事件，甲方从乙方当季结算款中扣除违约金1万元，乙方并承担因人员闹事、上访导致的其它连带责任。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地

27、清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 9/13 8.6 工程款支付 a、本工程无预付工程款；b、本工程的支付采用银行转账方式；c、乙方在结算时，应提交上月甲方打卡代发的民工工资发放单；d、当进度款结算中出现计算错误或工程项目与内容的差异时，可以在后期结算中进行修正。e、结算单经甲乙双方签字确认加盖公章后，在甲方财务部门办理支付。9.工程进度 甲方根据总工期要求、各部位的施工顺序和工程进展情况等决定各部位、各时期的工程施工进展要求，审核并下达乙方的施工计划。乙

28、方必须按甲方批准的施工计划按期完工，若因自身原因未能完成计划工期时，经甲方提出警告，期限内无明显改进或已影响到总工期的，甲方可以将乙方施工项目的部分或全部收回，交与其他施工单位施工，对乙方已完工程款，甲方有权暂时保留，或根据情况具体决定支付与否。10.现场代表 工程施工中所有进度、材料、施工、质量、结算等均由双方代表或相关人员组织协调处理，除甲方代表授权外，乙方任何人员不能直接与业主、监理、设计单位接触，对业主、监理、设计单位的工作均由甲方统一进行，乙方积极配合。11.完工验收 11.1 在工程正式完工验收移交之前，乙方必须负责对已完工程进行维护和保养，并承担其费用。11.2 乙方应做好日常基

29、础资料的填写、收集、整理、管理、移交工作。11.3 工程项目验收合格后，乙方应按监理工程师与甲方要求，清理施工现场，按时将人员、设备撤离现场。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方

30、购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 10/13 12.质量保证期 12.1 工程质保期一年，质保金为合同总价的5，从月结算款中扣除。保修期满后，甲方将质保金一次无息支付给乙方。12.2 质保期内，如出现施工质量问题，由乙方自费处理。乙方未在甲方要求的时间内修补缺陷，甲方有权雇佣其他人来完成这项工作，费用从乙方质保金或应得、可能得到的付款中扣除。13.保险与担保 13.1 乙方在施工期间应遵守地方有关工程施工环境、污染、公安、工商管理等所有规定内容，按要求规定缴纳相应管

31、理费、税。13.2 凡主合同要求甲方应办理的施工设备与工程险、人身意外伤害保险、第三者责任险、雇主责任险等，乙方应按协作合同项目自行缴纳相应保险费用。13.3 安全生产风险抵押金在乙方工程全部完工后，甲方无息返还。14.违约责任 14.1 乙方未履行本合同约定的各项条款之一与发生以下行为之一，构成合同违约。（1）乙方无正当理由未按开工通知规定的日期与时进点组织施工，以与未按合同承诺的进度计划有效的开展施工准备，造成工期延误。（2）乙方私自将合同或合同的任何部分工程或任何权利进行任何形式的协作或转让。（3）乙方在施工中使用不合格材料或拒绝清除不合格材料。（4）乙方因自身原因未能按合同进度计划完成

32、工程或部分工程，造成工期延误。（5）乙方不能按月与时、足额发放民工工资。（6）因乙方原因导致发生质量安全事故。14.2 甲方违约（1）甲方未能与时提供施工图、技术文件。（2）甲方未按规定结算工程款。14.3 乙方若发生14.1 条款的违约行为时，甲方向乙方发出书面警告，乙国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲

33、方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 11/13 方在接到书面警告后的24小时内予以改正，24小时内不采取改正措施，甲方根据具体情况对乙方进行处罚或通知乙方终止合同，乙方承担因此造成的经济损失。14.4 甲方若发生14.2 条款的违约行为时，乙方向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施改正违约行为，若甲方未采取相应措施则由甲方承担因此造成的经济损

34、失。14.5 合同签订后，任何一方不得随意解除合同，乙方未经甲方同意单方中途停止施工，应赔偿由此给甲方造成的损失。甲方未经乙方同意（非乙方原因）单方全部终止本合同或部分终止本合同，应赔偿乙方由此造成的损失。15.乙方退场 15.1 完工退场:乙方按合同要求完成施工任务，完工清算工程款后进行正常的退场，双方除质保金外再无其他的经济关系。15.2 乙方单方退场:由乙方提出终止合同中途退场，根据乙方实际累计完成工程量进行清算，已进行验工成品项目根据合同约定单价计量，半成品（完成部分工序）按工序单价计量，并酌情扣除由于乙方退场造成的损失费用。结算工程款不足以支付现场施工人员工资时，由乙方（承包人）自行

35、筹款解决。15.3 甲方勒令乙方退场:由于乙方施工能力不足以完成施工任务、或施工投入严重不足不能保证甲方的工程进度、或由于乙方原因出现较大的质量、安全事故对甲方造成不利影响，或由于乙方其他原因对甲方造成严重损害时，甲方有权勒令乙方退场。退场时乙方已完工程量按15.2 原则清算。16.争议解决 本合同发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，可由双方达成书面仲裁协议提交仲裁，或向西安人民法院起诉。17.其他 17.1 乙方在合同履行中发生违约行为，给甲方造成损失时，甲方可在当月结算款中扣除，当月结算款不足以全部扣除时，不足部分可延至次月补扣。17.2 甲方有权力对乙方的劳务用工和工资发放情况进

36、行监督和检查，乙方应积极配合。国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运

37、专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 12/13 18.附则 18.1 该协作项目的主合同中有关对甲方在工程质量、进度、工期等方面的要求、规定、违约责任，视为对乙方的约定要求。本合同有约定的执行本合同条款，没有约定的按主合同条款执行。18.2 本合同附件（附表一）为合同的有效组成部分，未涉与项目双方另行协商。18.3 本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。18.4 本合同经双方签字盖章后生效，合同期满且保修金支付完毕时失效。甲 方：乙 方：甲方代表：乙方代表：日 期：年 月 日 日 期：年 月 日 乙方开户银行：银行账号：附件一：钻孔钻单价表 国建筑法与其它有关法律行政法规的规

38、定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相钻孔桩施工合同 13/13

39、序号 项目名称 单位 单价 费用组成 备注 1 钻孔桩=1.25m 元/m 450 包含合同约定由乙方承担的钻孔桩施工内容（除钢筋笼制安、泥浆排放与外运、土方外运外）的全部人工费、材料费、机械费、间接费、利润、乙方保险、风险、以与为完成本工程的其他费用等全部费用。另外单价中已包含钻渣处理（运距1km 以内）、埋钻捞钻，卡钻的费用。单价包含水电费、材料（不含砼、成品钢筋笼和声测管运至施工现场、施工制浆护壁所需红土、发电机所需柴油）。钻孔桩桩长以承台底部至桩底的长度计算。钻孔桩施工用电：按乙方自备发电机发电考虑；钻孔桩施工用水：水价按3元/T考虑。2 机械进场费补助 元/台 5000 其余机械进出

40、场费用由乙方承担 甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：国建筑法与其它有关法律行政法规的规定遵循平等自愿公平和诚实信用的原则经双方协商就甲方承担新建铁路大同至西安客运专线站前施工标白石牧马河特大桥施工范围内部分钻孔灌注桩施工交予乙方施工为确保工程优质按期完工工程承包范围甲方指定白石牧马河特大桥施工范围内墩墩桥涵工程础钻孔桩施工工程工期开工日期定于年月日完工日期以业主的工期要求以与甲方施工组织安排为准工作内容乙方施工内容包括钻孔灌注桩施工的桩钻孔部位平整机械装下导管灌注混凝土钻渣处理以内泥浆处理场地清理护筒乙方购买制安拆等相关工作合同执行期间新增工程项目由甲乙双方协商另行确定工程质量单位工程合格率本工程须达到大西铁路客运专线有限公司与指挥钻孔桩施工合同部相