园林景观工程承包合同书建筑园林工程_建筑-园林工程.pdf

《园林景观工程承包合同书建筑园林工程_建筑-园林工程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林景观工程承包合同书建筑园林工程_建筑-园林工程.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、林景观工程承包合同书（总7页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-园林景观工程承包合同书 这是一篇由网络搜集整理的关于园林景观工程承包合同书范本的文档，希望对 你能有帮助。承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可 证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批 准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由 此増加的

2、费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将 _ 工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。一、工程概况 K工程名称：2、工程地点：3、工作内容：二、工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买

3、个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式计算除法要验算分工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣 工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交 的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收 证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验

4、收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。K本工程工期为 _ 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工 期延误，工期顺延。2、工期顺延：(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划；(2)设计变更；(3)甲方未能按期提交施工场地；(4)连续4小时遇雨和停水、停电；(5)未按合同规定时间拨付工程款项；(6)其他。三、工程合同价款及支付方式 K经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价 _ 元;按 甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为 准。2、合同签订后 _ 日内，甲方支付乙方工程预付款

5、 _ 元 位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式

6、计算除法要验算分整。3、工程竣工并验收合格后 _ 日内，双方上述方式办理结算，结算 后一个月内甲方向乙方付至结算总额的 _%,余结算总额的 _%作为 保修金，保修期满后甲方付清余款。四、设计调整 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审 后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行増减。五、保修期 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期 由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程 保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算

7、。1、保修期：从乙方递交竣工报告后的.第 _ 日起算，保修责任按国 家有关规定执行。其中植物保活期 _ 年，工程部分保修期为 _ 年。2、成活率：植物管护移交时按行规达到 _%的成活率。六、双方的责任（一）甲方责任：K保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签订后 _ 日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书 面形式通知乙方；位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元

8、钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式计算除法要验算分3、负责协助办理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方;6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监

9、理及甲方现场代表的管理；3、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；4、负责施工中的成品保护；5、工程完工时，配合甲方完成验收。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应 在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运 出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此増加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约 的约定办理。七、材料的认定及采购 K乙方应按设计要求对材料自行

10、采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认 定后方可采购。2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购 买。八、竣工验收:位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元

11、如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式计算除法要验算分1、甲方在收到乙方竣工报告的 _ 日内组织验收，否则视为默认工 程合格并进行竣工结算；2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同 上。九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同 内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合 同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未 对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。2、合同签订后且项目定制前，甲方

12、如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 _%支付违约金，并办理解约手续。3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面 形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协 议，解除本合同。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中 规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行 应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十 违约责任（一）甲方违约责任：K甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发 生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采

13、取措施 补位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式

14、计算除法要验算分救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调 运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同 总额的 _%向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一 日，按合同总额的 _%。向甲方支付违约金。十一、争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双 方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则 K本合同经双方签字盖章后生效。2、未尽事宜，双方协商解决。3、本合同一式 _ 份，双方各执 _ 份，具有同等法律效力。甲方：住所：代表人：联系电话：工

15、程所在地：_ 年 _ 月 _ 日 乙方:住所：责任人：位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示

16、的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式计算除法要验算分联系电话：工程所在地：_ 年 _ 月 _ 日 位数也可能是位数要使商是两位数里最小应填要使商是一位数里最大可填在里填上或克千克填上合适的单位名称一个冬瓜重约一个鸡蛋约重一个铅球重小明身高约一个数除以余数最大是的积是位数名同学去滨江森林公园野营每人一小正方形拼成一个长方形这个长方形周长是厘米明明带元钱去买书每本书元钱他最多能买个本还剩元钱把一张长方形纸平均分成份每份是这张长方形纸的学习必备欢迎下载份是这张长方形纸的二判断题分的积末尾只有一个正方形的量大约是千克只鸡蛋袋大米个苹果的积最接近于一台电脑元一台空调器元如果两种都买大约带元就足够了下面哪个图形是轴对称图形下面各图的涂色部分能用表示的是四计算直接写得数分学习必备欢迎下载用竖式计算除法要验算分